安全生产协议书优选[14篇]

安全生产协议书

更新时间：2024-07-03 17:35:47

相关推荐

安全生产协议书优选[14篇]

　　在当今社会生活中，我们用到协议的地方越来越多，签订协议是提高经济效益的手段。那么你真正懂得怎么写好协议吗？下面是小编帮大家整理的安全生产协议书，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

　　安全生产协议书篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方本着“诚实信用”的原则，经双方友好协商，现就乙方为甲方提供安装施工升降机事宜达成如下协议，共同遵守：

　　一、乙方为甲方在安装型号施工升降机台，初次安装独立高度米。

　　二、工程时间：__年__月__日至__年__月__日完成。

　　三、安装机具

　　1、租汽车吊一台，

　　2、租运输汽车2台，

　　3、其它：

　　四、付款方式：支票

　　五、付款方法：付款时间双方共同协商确定，但必须要求安工程结束并验收检测合格后付清全部工程款。

　　六、责任：

　　甲方：

　　1、创造条件配合好乙方施工人员进行施工。

　　2、配合电工人，电焊工人，架子工人，力工人，用于配合乙方施工的进行。

　　3、配合做好高压线、电缆线及其它不利于乙方施工的物体保护及拆除工作。

　　4、介绍地下设施，汽车吊停放地点的地质情况。

　　5、协调各方面工作，做好安全技术交底工作。

　　乙方：

　　1、按甲方要求保安全、保质量、保时间、保设备完好完成施工工作。

　　2、乙方必须保证具备拆装资质和安全许可等市建委及其它部门要求的资质。

　　3、参加施工人员必须具备符合施工要求的特种作业证书。

　　4、乙方负责到市建委及市技术监督局等相关部门办理施工升降机安装及检测等全部相关手续。

　　5、施工人员做好自我保护及其他人员的保护。

　　6、作业全程符合施工规范，高空作业按相关规范施工，杜绝违章作业、违章指挥，在施工中出现的一切人身事故、财产损失由乙方自己承担责任，费用自负。

　　7、按甲方要求把拆除部件整齐堆放在指定地点。

　　8、损坏设备按照新旧程度加采购费用作价赔偿。

　　七、违约责任：

　　1、甲方违约，甲方一次性向乙方赔偿本安工程款的.10%。

　　2、乙方违约，如延误工期，每延误一天乙方赔偿甲方总工程款的10%;如中途不能进行安装，乙方退给甲方已付所有工程款并赔偿甲方的一切经济损失。

　　八、本协议一式二份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　签约人：

　　乙方：

　　签约人：

　　签约时间：__年__月__日

　　安全生产协议书篇2

　　总包单位(以下简称甲方)：______

　　分包单位(以下简称乙方)：____________

　　工程名称：______

　　承包形式：劳务专业承包□______其他专业承包______□______乙方在施工现场从事生产经营的人员总数______人。

　　为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》。以及(______市生产安全事故责任划分试行办法)的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产。

　　一、甲方的权利、责任和义务

　　1.彻落实国家及______市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查。

　　2.严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

　　3．提供施工现场安全生产条件。安全防护设施由甲方提供的，交付使用前双方要办理交接手续，由甲方按照______市有关安全标准对乙方进行日常监督检查。

　　4．提供施工用电，并保证符合安全标准。负责提供符合安全标准的施工用电电源到b级配电箱。按照有关安全用电标准对乙方的施工用电设施设备进行监督检查，发现隐患责成乙方子以整改。

　　5．督促乙方特种作业操作人员建立档案并在甲方备案。

　　6．对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

　　7．要求乙方提供施工现场(生产安全事故应急救援预案)。

　　8．建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

　　9．对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见；并监督落实情况。

　　10．对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

　　11．提供施工现场消防安全通道和消防设备设施。

　　12．乙方发生生产安全事故时提供协助救援服务。

　　13．对乙方开展的安全生产活动提供帮助。

　　14．由于甲方责任造成生产安全事故，导致乙方人员伤亡时，由甲方承担事故责任和经济责任。

　　15．由于乙方责任造成生产安全事故时，甲方有义务协助处理善后事宜。

　　16．由于双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

　　二、乙方的权利、责任和义务

　　1．贯彻落实国家及______市有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对分承包施工区域的安全生产管理负全面责任。

　　2．接受甲方的施工资质审查，并负责提供有关资料。严格按照施工资质范围施工，不得承接超资质范围的施工任务。严格遵守《中华人民共和国建筑法》和______市有关规定，不得将分承包项目再次转包。

　　3．服从甲方安全生产管理；有权拒绝总承包单位违反安全生产法规的指令。

　　4．对管辖范围由甲方交付使用的安全防护设施(如脚手架、洞口、临边等)的搭设、拆除、维护和改造负有全部责任。必须符合______市有关安全标准并符合总承包单位对施工现场整体安全防护的要求；在搭设、拆除和改造前，必须向总承包单位报告。

　　5．对管辖范围的施工用电负有全部管理责任。b级配电箱以下部分必须符合有关安全用电标准，有权拒绝不符合安全标准的用电设备从所辖线路中拉接电源。

　　6．对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任，并符合______市有关安全标准。使(租)用大型机械设备时，应在使用前向甲方备案。

　　7．为本单位作业人员提供合格的'劳动保护用品，进行危险预知的教育。对特种作业人员进行安全管理，保证特种作业人员持证上岗，负责建立特种作业人员档案，并向甲方备案。

　　8．按照《中华人民共和国安全生产法》和______市有关安全管理规定，及时将(生产安全事故应急救援预案)报甲方备案。

　　9．按照______市有关安全管理规定，定期组织对所辖施工区域进行安全生产检查。在安全检查中发现甲方管辖范围内的事故隐患，应向甲方及时报告。

　　10．按照______市有关安全管理规定，定期组织安全生产培训教育和安全生产活动。在安全教育或安全活动中如需要，可要求甲方提供帮助。

　　11．使用甲方提供的安全防护设施设备前，应与甲方办理相关手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负责。

　　12．服从施工现场文明施工管理，并负责所辖施工区域内的文明施工管理工作。保证所辖区域消防通道畅通。

　　13．由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务负责协助处理善后事宜。

　　14．由于甲方责任造成生产安全事故，乙方有义务负责协助处理善后事宜。

　　15．由于双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

　　16．发生生产安全事故后，必须在4h内向甲方报告，并按照______市有关规定向有关主管部门报告。迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

　　三、补充条款

　　补充条款如下：

　　1.本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份。

　　2.本协议与双方经济合同时效相同。签订经济合同的同时，签订本协议。经济合同到期后，本协议同时终止。

　　甲方单位(章)__________________乙方单位(章)______

　　项目负责人：__________________项目负责人：_______

　　_____年______月______日 _________年______月______日

　　安全生产协议书篇3

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　为进一步明确在施工过程中甲乙双方的安全责任，保护施工人员的安全和健康，防止伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律、规定，签订本协议。

　　一、甲乙双方应共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

　　二、在甲方统一领导下，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。

　　三、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业，在组织施工生产时必须先落实安全技术措施，防止事故发生。

　　四、抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

　　五、发生事故应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时向甲方报告伤亡情况，由甲方组织事故调查小组，查清事故原因，按照“四不放过”原则制定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

　　六、甲方应履行如下职责：

　　1、甲方对乙方施工安全管理实施检查监督，乙方应积极配合。

　　2、负责解决工程项目施工所需人、财、物的调配、供应。帮助乙方及时解决施工中所遇到的疑难问题，使工程顺利进行。

　　3、对乙方的工作标准、质量、进度，安全生产、文明施工、人事安排、劳务使用、经济分配等有协调、监督、检查、处罚的权利，对违反项目管理制度的行为有行使经济赔偿、辞退的权利。

　　七、乙方应履行如下职责：

　　对本班组施工中安全工作负直接责任。具体内容如下：

　　1、配备专门的安全生产值日人员，明确责任人，随时检查安全生产情况并做好记录。如发生安全事故，由乙方负责。

　　2、主管一个班，不出质量事故，不发生安全事故。达到工序操作、质量、安全标准化管理，对施工中出现的问题及时解决，超过自己处理权限的立即报工长处理。从发现问题到解决问题（上报工长）不得超过10分钟。

　　3、确保工期进度，严格执行安全技术交底，严格执行工序质量操作程序。确保作业区当天工完场清，责任区材料堆放一头齐，环境安全整洁。

　　4、施工现场内严禁使用易燃易爆物品，同时禁止吸游烟；禁烟区内严禁吸烟。

　　5、施工现场电箱附近应保持无障碍物，同时禁止私拉电线。

　　6、施工现场配备消防器材不得挪作他用，并保持消防器材附近无障碍物。

　　7、无机械伤亡事故，无火灾事故。

　　8、遵守甲方安全管理制度，参加工地安全生产会议，执行会议决定。

　　9、进入施工现场必须带好安全帽，系好帽带。

　　10、承担如下责任：重大质量责任事故；施工工期拖延的责任；重大安全责任事故；重大治安灾害性事故的责任。

　　11、对本班组的施工人员应登记造册，做好施工人员的“三级安全教育”记录，未经安全教育的，不得进入施工现场。

　　12、不得录用无身份证件的人员、50岁以上和18岁以下、体弱多病、患心脏病、高血压、癫痢病、高度近视眼等禁忌病人从事工地范围的作业。

　　13、按规定要求设置安全管理人员，负责操作中的安全检查。

　　14、设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，职工的膳食、饮水符合卫生要求。

　　15、在容易发生火灾的区域动火时，应做好动火审批手续，经批准并同时采取有效的防范措施后方可施工。

　　16、教育本单位职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作，施工中如因乙方人员违章指挥、违反安全纪律、违反安全操作规程而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

　　17、履行四个必须：

　　（1）必须认真执行安全生产规章制度及安全操作规程，合理安排班组人员工作，全面负责本班人员在生产中的安全、健康。

　　（2）必须认真按安全质量要求规定和检验程序对工程进行自检、互检、交接检，检查不合格不转入下道工序施工，严把工序安全质量关。

　　（3）必须限额用料，限额领料，严格按定额使用材料，降低物质消耗。大料不小用，长料不短用，机械设备、工具按操作规程使用。

　　（4）必须落实各项安全技术措施和各项技术责任制，施工中各种图纸、文件、资料、原始记录、档案资料等齐全、真实、完好，及时归档。

　　18、做到六个到位

　　（1）责任区内材料堆放一头齐，材料按规格堆放，小责任区整洁干净到位。

　　（2）每周一晚上组织本班组人员学习本工种安全、技术操作规程，学习二小时，监督本组人员正确使用个人劳动用品,不断强化安全意识和提高自保能力，学习记录到位。

　　（3）认真落实安全技术交底，做好班前交底，教育本班组人员不违章作业，不冒险蛮干，进场带好安全帽，系好帽带，高空作业系好安全带，安全措施落实到位。

　　（4）检查班组作业现场安全生产状况，发现问题及时解决并上报到位。

　　（5）新工人的岗位安全教育到位。

　　（6）发生因工伤亡或未遂事故，要保护好现场，并立即上报由关领导到位。

　　19、每天做好十件工作

　　（1）班前检查作业环境安全隐患，做好记录。并及时整改，不推给

　　工长。

　　（2）布置安排当天工作时要讲安全、质量注意事项，要有记录。

　　（3）主动找工长，解决施工中存在的进度、质量、安全、责任区料具等现场管理问题。

　　（4）班组组成员参加工长组织的施工技术、工艺、质量交底，组织班组成员认真进行自检、互检，参加分项工程质量检验评定，在分项工程质量评定表上签字，按规定填写各种原始资料，对数据的可靠性负责。

　　（5）指导作业工人在2米以上高处作业系好安全带，检查本班组作业人员进入施工现场要带好安全帽。

　　（6）组织班组成员内部技术交流，不断提高小组成员操作技术水平，不对符合设计要求和质量标准的材料、成品、构件、器材不得使用，并有向工长及上级领导报告的责任。

　　（7）组织班组成员认真看图，按设计图纸、技术交底、规范、工艺标准、质量标准进行施工，对承包施工的分项、分部工程质量负责。

　　（8）当天使用材料要做到工完场清，用不完的材料应收回原处，当天使用的机械设备应清扫干净，按规定保养，当天使用的`工具应清扫干净收回库房。

　　（9）经常对班组成员进行“安全质量第一”的思想教育，以下道工序就是用户的思想，提高每个成员的操作质量，对小组成员违章操作、粗制滥造，有责任令其停工、返工的权利。发现质量问题及时报告工长，不得擅自处理，隐瞒不报，否则负全部责任。

　　（10）对质量检查员、监督员提出的问题及时整改，真实填写施工过程工作日报。

　　八、材料浪费的赔偿责任：

　　（1）因乙方施工人员违章操作、指挥，违反工序操作造成质量返工，必须赔偿材料费、返工费。

　　（2）各级管理人员对作业层签发的工序操作、施工组织设计、指令等文件，因违反科学管理或因签发文件自身存在或管理问题所造成的质量返工由主管负责人和签发人按职位共同承担材料费、返工费的赔偿。

　　（3）因违章指挥、工作失职发生的安全事故由责任人承担法律责任和经济处罚。

　　本协议书一式二份，甲乙双方各持一份，自签字之日起生效。有效期至本工程完成为止。

　　甲方代表：乙方代表：

　　___年___ 月__ 日___年___月__日

　　安全生产协议书篇4

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：山西xx工程xx有限公司

　　根据甲乙双方友好协商，甲方委托乙方对进行xx施工。根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，并结合本工程实际情况，以安全、质量为前提，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同信守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程范围、内容和要求

　　工程范围：甲方提供的采石场地形图规定的范围内；

　　工程内容：xx方案的设计、xx说明书的`编制。

　　二、双方权利和义务

　　甲方权利和义务

　　1、甲方负责向乙方出示矿山开采证等相关批文、证件，并提供所需的图纸地质环境资料及地面下的管道线路数据，以便乙方设计xx施工方案；

　　2、甲方负责向乙方免费提供xx作业现场安全、充足的动力及照明用电；

　　3、甲方负责施工现场的统一指挥，负责协调、疏通施工现场的工作人员和周围驻地单位及住户关系，并认真做好安全警戒工作，确保xx的安全顺利进行；

　　4、甲方负责购买民爆器材的全部费用（包含运费），并负责把民爆器材从民爆专用车搬运到xx施工现场；

　　5、甲方根据乙方的工程设计，按深孔xx技术要求进行钻孔，并负责验孔和护孔。

　　乙方权利和义务

　　1、负责提供xx施工方案设计、施工指导书、技术安全措施；

　　2、负责组建项目部，派出项目经理、副经理，办理公安机关的xx审批手续，并承担审批过程中的各种费用；

　　3、乙方需按照国家《xx安全规程》进行作业，乙方因违规作业出现失误，造成人员伤亡或其他损害，其损失由造成事故的责任者及乙方承担；

　　4、乙方负责协同甲方指导施爆过程的安全和警戒工作

　　三、xx施工作业方式

　　露天中深孔xx

　　四、工程费用和结算方式

　　1、工程费用

　　中深孔炸药用量：按设计方案确定孔数和装药量，按实际施工的双方确认的用药量，结算单价（按实际炸药用量）：元/吨，不足一吨按一吨收取（大写元/吨）。

　　2、结算方式

　　本合同甲乙双方一经签字生效，xx施工前，甲乙双方根据现场钻孔情况核实xx器材使用量。乙方据此办理审批手续，手续完毕后，甲方一次性支付xx费用。下一期项目可循环，以此类推执行。

　　五、其他

　　1、甲乙双方签字盖章后，即具有法律效力，双方共同遵守执行，有效期为1年；

　　2、本合同一式叁份，有关其他未尽事宜，双方可另行商定。

　　甲方：

　　甲方代表：

　　日期：

　　乙方：山西xx工程xx有限公司

　　乙方代表：

　　日期：

　　安全生产协议书篇5

　　依据《中华人民共和国安全法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，明确双方的责任和权力，切实加强安全管理，做到准用人、准责任的原则。签订本协议书，双方应严格遵守和履行本协议书中规定的权力、责任和义务，确保施工安全。

　　一、承包人的权力、责任、义务。

　　1、对施工现场安全生产负总责。

　　2、承包人应与分包人方作业人员进行安全教育和培训，保证作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全规程、制度，掌握本岗位的安全操作技能。

　　3、承包人应在有较大危险因素的施工场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。

　　4、承包人应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全规程和制度，向作业人员如实告之作业场所和工作岗位存在的危险因素、防护措施及事故应急措施。

　　5、承包人必须为分包人作业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育作业人员按照使用规则佩戴使用。承包人安全管理人员应当根据本工程施工情况进行经常性检查，对检查中发现的安全问题及时处理。

　　6、提供符合安全标准的施工用电,并按照施工现场临时用电安全技术规范,对分包人的用电设备及开关箱进行监管检查，发现隐患责成乙方立即整改。

　　7、督促分包人特种作业人员在承包人备案、登记，持证上岗，严禁无证上岗作业（如架子工、电焊工、电工、信号工、塔吊司机等）。

　　8、对分包人施工区域进行安全检查，及时纠正分包人作业人员违章作业现场，并按照《安全生产制度》给予处罚。

　　9、工程开工前，项目技术员应对分包人作业班组，人员作出安全技术交底并由双方签字确认。

　　10、承包人对分包人提出的安全施工要求应积极配合、协助。

　　11、对分包人发生的事故，不论谁的责任都应及时救助。

　　二、分包人的权力、责任、义务。

　　1、分包人负责人（或班组负责人）是安全生产的第一责任人，对本单位安全负全面领导责任，并设立专职安全员，保证安全管理到位，不违章指挥。

　　2、严格履行各项劳务用工手续。分包人应为劳务人员购买实名工伤保险，若分包人无法自行购买，由项目部代为办理，费用由分包人承担对本队人员符合用工条件负责，做到人员数量满足生产需要，管理岗位、作业工种配合合理；保证人员的稳定，需更换增补人员时，须提前向用工单位主管领导申报，接受项目三级安全教育，持证上岗。

　　3、服从承包人安全管理。由于分包人不服从管理或自身原因违章作业，所导致的安全事故及第三方人员事故时，由分包人承担事故责任和经济赔偿责任。

　　4、积极配合用工单位做好进场人员的安全培训工作，对本队使用的特种作业人员持有效操作证件山岗负责；严禁使用无证人员。

　　5、根据总包单位的施工方案和安全技术交底，针对施工特点、作业环境向本队各工种进行详细的书面安全交底，严格履行签字手续并监督其执行。

　　6、经常检查班组作业人员现场的'安全生产意识、安全行为，发现问题及时解决。

　　7、对本施工辖区内的施工用电负有全部责任，有权拒绝不符合安全标准的用电设备。从所辖线路中连接电源，以及在开关箱以下部分必须符合用电规范要求。

　　8、对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护的责任，在使用期间由于管理不善所造成的安全事故，责任自负。

　　9、特种作业人员必须按照国家有关规定经过专业的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

　　10、定期组织本班组安全培训教育和安全活动，且做好记录。

　　11、定期组织对所辖施工区域的安全检查，在检查中发现事故隐患应及时整改和上报承包方。

　　12、服从文明施工管理，并负责所辖施工区域内的文明施工，且保证本施工辖区的安全通道、消防通道畅通。

　　13、对作业辖区由承包方交付使用的安全防护设施（如脚手架、木工棚、钢筋加工棚、洞口防护、临边防护）的搭设、拆除负全部责任，在拆除或移动时必须同甲方汇报，征得同意后方可实施。

　　14、分包人进场作业人员必须递交相关个人资料，接受承包方的三级安全教育、安全技术交底、持证上岗，未接受安全教育及考核不合格擅自上岗作业的，所发生的一切后果由分包人承担全部责任。

　　15、分包人有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告，有权拒绝违章指挥及强令冒险作业。

　　16、在作业过程中应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理。生产经营单位的从业人员不服从管理、违反安全生产规章制度的操作规程的，由生产经营单位供应批评教育，按照有关规章制度给予处罚；造成重大事故的依据刑法有关规定追究刑事责任。

　　17、正确佩戴和使用劳保用品是从业人员必须履行的法定义务，这是保障从业人员人身安全和生产经营单位安全生产的需要，从业人员不履行该项义务而造成人身伤害的，生产经营单位不承担法律责任。

　　18、《安全生产法》第51条规定从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工所需的安全知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

　　19、《安全生产法》第51条规定从业人员发现事故隐患或其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员或本单位负责人报告。

　　20、当事故或事件发生后，分包人在第一时间通知承包方，了解调查事故事件经过，并及时就医抢救，如分包人拖延上报时间的由此产生的后果自负。

　　21、严格落实动火审批手续，施工现场动火必须办理动火审批手续，动火作业审批必须有针对性的消防措施有项目负责人签字审批。

　　22、在施工中分包单位如在施工中发生争议，应本着和平相处的原则进行协商并在同一时间与项目部取得联系，由项目部协调解决，不得发生打架、斗殴、相互谩骂事件发生，否则按照规定给予当时双方处罚。情节严重的移交当地公安机关。（先动手打人，造成对方伤害的必须赔偿医疗费，误工费等费用。）

　　23、贯彻安全生产、预防为主的方针，认真落实安全技术交底作业，坚持班前安全例会制度，遵守各项规章制度、操作规程，杜绝违章作业，避免和控制安全事故的发生。

　　24、由于双方或第三方责任造成的安全事故，根据法律仲裁划分相关人员的事故责任和经济责任。

　　25、分包方应安全施工，遵守交通规则，施工车辆和建筑工人走出施工现场大门后所产生的一切额外费用及意外事故由分包人承担，跟承包人无任何关系

　　26、双方已熟知责任书的各项条款，承诺遵守责任书的条款规定并承担相应的责任，本责任书双方签字生效。

　　项目经理：xxx（签字）土建劳务队负责人：xxx（盖手印）

　　八冶建设集团兰州南绕城高速公路建设项目

　　LRNFJ04合同段项目经理部

　　xxxx年xx月xx日

　　安全生产协议书篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　为确保项目工程的安全生产正常顺利进行，保证施工现场内施工人员的人身安全。经甲乙双方协商，特制定本协议，甲乙双方不得以任何借口违反本协议规定的条款：

　　一、甲乙双方共同遵守条款：

　　1、甲乙双方必须严格执行国家及北京市有关安全生产方面的各项规定及管理办法，杜绝各类安全事故的发生。

　　2、甲乙双方均有对各自工人进行安全教育和安全培训的义务。

　　3、甲方的起重信号工必须持有市级颁发的有效证件，乙方配合施工的机械人员也必须同样持有市级颁发的有效证件。

　　4、甲乙双方吊车司机和吊装信号工必须严格遵守安全操作规程中“十不吊”的规定，不得违章指挥，违章作业。

　　5、甲乙双方一切工作均以安全第一为出发点。当甲乙双方工作中发生矛盾时，具体问题由双方共同协调解决，但一切问题的解决均应保证安全生产为前提。

　　二、甲乙责任及义务：

　　1、甲方必须严格遵守执行《天津市建设工程文明施工管理暂行规定》和附件（2）《天津市建设工程施工现场施工补充标准》中的有关条款。

　　2、甲方必须根据设备租赁合同中乙方提供的设备规格型号，提供足够设备安装的作业场地，并保证运输道路通畅，以确保设备安装工作的安全正常进行。

　　3、甲方应根据乙方提供的设备方案中数据和要求，进行设备基础施工，设备基础施工过程中应由乙方监督指导，不得擅自改动乙方提供的设备安装方案，如必须改动需经双方协商解决。

　　4、甲方提供的安装设备的基础，必须是满足乙方设备安装方案中各项要求的合格基础，并在验收中出具各项实测数据和资料。

　　5、甲乙双方协商解决吊运建筑施工材料的吊具、索具必须是满足使用要求的，规范的。

　　6、甲方提供的信号指挥人员，挂钩应是相对固定的，持有效证件的。

　　7、夜间施工甲方必须保证有良好的现场照明。

　　8、甲方应满足乙方一切有利于安全生产的建议和要求。

　　9、甲方现场施工管理人员不得利用职权指挥、指示吊车司机或信号工违章指挥。

　　10、由于甲方或乙方安全措施不利，吊具、索具使用配置不当，违章指挥造成人员伤亡的.安全事故的，一切由提供方负责。

　　11、甲方对乙方的设备操作人员因其不遵守机械设备安全操作规程，违反岗位责任制及各级安全管理规定有批评权和建议辞退权。

　　12、甲方对乙方的设备有检查、监督权，对设备的不合格项目和安全隐患有权下发《安全隐患整改通知单》并限期整改。

　　三、乙方责任及义务：

　　1、乙方提供的吊车必须是天津市建委建档，有资质、有营业执照、有市建委统一颁发的设备统一编号合格产品。

　　2、乙方的吊车司机有权拒绝一切违章指挥。

　　3、乙方的吊车司机在工作中必须服从施工现场管理人员的指挥，遵守施工现场的一切安全管理制度。

　　4、在施工作业中乙方吊车司机必须严格执行安全操作规程，不得违章作业。

　　5、在设备安装、调试等各项工作完成后，乙方检查验收人员必须出具填写好的验收资料，交甲方参加检查验收人员，以备甲方及时存档。

　　6、乙方负责对吊车进行日常的保养、维护工作，确保塔吊安全正常运行。

　　7、乙方应满足甲方提出的一切有利于安全生产的建议和要求。

　　8、由乙方塔吊司机因违章作业引发或造成安全事故损失的，由乙方负责。

　　以上条款甲乙双方必须严格遵照执行，在施工管理过程中杜绝一切违章指挥，违章作业，违反劳动纪律的现象，把安全隐患消灭在萌芽之中，确保工程顺利进行。

　　甲方：

　　乙方：

　　安全生产协议书篇7

　　建设单位（甲方）：

　　单位地址：

　　法人代表：

　　施工单位（乙方）

　　单位地址：

　　法人代表：

　　第一条施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。

　　第二条施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照北京市有关规定执行，避免扰民；施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；生活、生产废水及施工降水未处理合格，不得排入北航下水；不得破坏树木、绿地；土方外运过程，严格按程序操作，不得在校内外遗洒，同时应有避免扬尘的措施。

　　第三条外地施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品；禁止施工人员在非施工区随意走动，严禁和学生、教职工发生冲突。

　　第四条施工车辆进出北航时注意校园交通安全，必须缓速行驶，大型机械进出场应提前和建设单位协商，避开校园交通高峰期，必须封路施工时，须征得建设单位同意，并在路口设置明显的提示标志。

　　第五条施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。

　　第六条现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志，严禁挪用，保证消防道路畅通；施工现场严禁吸烟，剧毒、易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。

　　第七条现场施工人员须统一着装、佩带胸卡，严禁闲杂人员进入施工现场；进入施工现场必须佩带安全帽（红色为业主专用颜色），高空作业必须系好安全带，严禁工人酒后上岗，严禁攀爬脚手架，高处作业严禁向下抛掷物品。

　　第八条脚手架搭设、基坑支护及塔吊、升降梯等大型机械安装必须有上级主管安全部门审批的'施工方案，各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全，杜绝发生高空坠物、土方坍塌等一切施工安全事故。

　　第九条工人食堂必须干净整洁，无蝇无鼠，操作人员证件齐全，认真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒；施工人员宿舍要求卫生整洁，严禁随意拉扯电线，冬季取暖严防工人煤气中毒。

　　第十条施工单位现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对建设单位提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。

　　建设单位：施工单位：

　　签字：签字：

　　盖章：盖章：

　　日期：日期：

　　安全生产协议书篇8

　　甲方:

　　乙方:

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规。为了保证双方生产安全，明确各自的安全管理职责和应当采取安全措施，就本工程的安全生产施工事项达成以下协议:

　　第一条:建设单位:

　　工程名称:

　　工程地点:

　　第二条:乙方资质及安全生产条件:

　　乙方的资质名称:

　　乙方的安全生产条件:

　　说明:乙方应将资质、安全生产资格证书、安全生产条件有关资料原件送给甲方审核并对资料真实性负责，资料复印件交到甲方工程管理部备案。

　　第三条:乙方现场负责人及安全生产管理人员:

　　乙方现场负责人:________;安全生产管理人员:

　　第四条:甲方的责任和权利

　　1、向乙方提供本单位的安全生产规章制度。

　　3、对乙方安全生产进行监督、检查和管理，对违规、违章行为有权制止，限期整改，并根据具体情况进行处罚。

　　3、对乙方所制定的安全方案和安全技术措施进行审查、审批和检查落实，对无方案、无措施和措施不落实的有权停止施工，限期整改，并根据具体情况进行处罚。

　　第五条:乙方的责任和权利

　　1、乙方负责人是安全生产的第一责任人，对安全生产负全责。

　　2、乙方的安全目标应与甲方总体安全目标相一致。

　　3、严格执行甲方的安全生产管理制度及甲方的质量、职业健康安全、环境管理体系标准。遵守国家有关法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。

　　4、建立健全安全生产保证体系及安全组织机构，设立专职安全生产管理人员，建立健全现场安全责任制和消防安全责任制度。

　　5、乙方的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员应按照国家有关规定经过培训考核合格后，持岗位证上岗。

　　6、乙方投入现场的全部机械及各类生产工具，必须经检验合格，符合国家的有关标准并遵守操作规程。

　　7、乙方必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，支付保险费，并将保单复印件交给甲方备查。

　　8、根据工程特点在施工组织设计(或施工方案)中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。做好安全教育和安全技术交底工作，保证进场施工人员经过安全教育，必须持本岗位有效证书上岗。

　　9、施工过程中对人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全施工要求进行施工，杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现。

　　10、乙方施工现场的安全控制由乙方单位负责人负责。服从监理单位、建设单位对施工现场的安全管理。

　　11、按部颁JGJ59—99标准要求对施工现场进行有效控制。如有严重违反JGJ59—99标准保证项目条款，甲方单位有权提出停工并罚款。

　　12、平时进行安全检查，对安全隐患及时整改。对甲方单位签发的'安全检查整改通知单应无条件地整改。

　　13、乙方有权对甲方的安全管理提出合理化建议。

　　14、每月在规定的时间内及时向甲方上报各种安全统计数据。

　　15、乙方在施工过程中一旦发生安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报;生产安全事故发生后，乙方应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。按照国家有关规定进行调查、处理，作好事故的善后处理工作。同时必须明确事故的责任主体为乙方，不得将经济损失和矛盾转移到甲方。不得将事故隐瞒不报。

　　16、乙方在施工中必须加强安全管理，由于管理不到位造成负面影响，乙方将承担全部责任，并承担由此给甲方造成的名誉及经济损失。

　　17、向甲方单位交纳安全保证金时，缴费额为承包合同总金额的___%，并在进场前划到甲方单位。

　　18、如果乙方不遵守本合同条款，甲方将取消其分包商资格，不再继续与其合作。

　　第六条:其他

　　1、本合同签订后，未经双方共同协商同意，任何一方不得私自改动或终止。

　　2、本合同与工程合同具有同等效力，期限与工程合同一致，如果工程合同工期有变动，本合同期限也随之变动，工程施工结束以后，本合同也一同解除。

　　3、合同履行过程中发生争议时，双方应协商解决，如果协商不成，双方可以向仲裁机构申请仲裁。

　　4、本合同自签订之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方: 乙方:

　　代表: 代表:

　　日期: 年月日

　　安全生产协议书篇9

　　建设单位：（以下简称甲方）

　　监理单位：（以下简称乙方）

　　施工单位：（以下简称丙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规。为了保证生产安全，明确各自的安全管理职责和应当采取安全措施，就本工程的安全生产施工事项达成以下协议：

　　第一条：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　第二条：乙、丙方应将单位资质、安全生产资格证书、安全生产条件有关资料原件送给甲方审核并对资料真实性负责，资料复印件交到甲方备案。

　　第三条：乙、丙方现场负责人及安全生产管理人员：

　　乙方现场负责人：＿＿＿＿＿＿＿＿；安全生产管理人员：＿＿＿＿＿＿＿。

　　丙方现场负责人：＿＿＿＿＿＿＿＿；安全生产管理人员：＿＿＿＿＿＿＿。

　　第四条：甲方的责任和权利

　　1、工程开工前，应当依法申请领取施工许可证或办理开工报告批准手续。严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

　　2、依法委托乙方对施工项目进行安全生产监理。

　　3、组织向乙方和丙方的负责人、工程技术人员进行安全技术交底，提供地下管线、设施等相关资料，并提出安全措施要求。

　　4、定期召开安全生产会议，及时传达中央及地方政府有关安全生产的精神和工作部署等。

　　第五条：乙方的责任和权利

　　1、依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，受甲方委托和授权代表甲方对监理工程的施工安全生产实施监理，并配备与建设工程项目相适应的监理人员，明确工程项目监理人员的安全责任。

　　2、在实施监理前应当制定包括安全监理内容的工程项目监理规划，对大中型建设项目和危险性较大的分部分项工程应当编制安全监理详细计划。

　　3、工程监理单位在实施监理过程中应当检查建设工程安全生产措施落实情况，对施工全部过程实施旁站监理，并做好记录。

　　4、对丙方安全生产的管理机构、安全生产管理制度、各级管理人员到位情况、施工过程中安全生产等负全面监督管理责任，组织对丙方进行安全生产检查，督促施工单位对安全事故隐患进行整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。

　　5、生产安全事故发生后，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报；应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。按照国家有关规定进行调查、处理，做好事故的善后处理工作，不得将经济损失和矛盾转移到甲方，事故不得隐瞒不报，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理有关责任人。

　　第六条：丙方的责任和权利

　　1、丙方负责人是安全生产的第一责任人，对施工现场的安全生产负全责。

　　2、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、建设部等部门颁发的有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的安全规定。开工前，必须做好安全报备工作，

　　3、坚持“安全第一、预防为主，综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

　　4、建立健全安全生产责任制。项目经理是工程项目安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。

　　5、丙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，对新入场的人员进行三级安全教育和考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重等特殊工种的人员，经过专业培训，获得国家劳动培训机构等部门颁发的资格证书后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

　　6、为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品，并督促、教育施工人员按照规则正确佩戴和使用，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。定期对劳保用品进行检验、试验和更新，做好安全工器具的检测，确保合格、有效。

　　8、丙方必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，支付保险费，并将保单复印件交给乙方备查。

　　9、按照甲方的要求编制施工组织设计，根据工程特点在施工组织设计（或施工方案）中编制安全技术措施和施工现场临时用电等方案，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，也必须制定相应的安全技术措施。同时，组织施工方案和安全措施的全员交底，并由乙、丙双方签字确认。

　　10、建立和完善现场施工机械管理制度和验收要求。对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任，符合国家有关安全标准，按照国家有关规定由具备资质的检测机构对特种机械进行检验检测，并将检测报告和合格证书报甲方备案。使（租）用大型机械设备时，应在使用前向甲方备案。所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

　　11、施工现场按照国家、地方的法律法规和上级部门的规范标准设置安全防护。使用甲方提供的安全防护设施设备前，应与甲方办理相关手续，并负责使用期间的安全维护。

　　12、按照福州市建设局榕建城[20xx]185号《关于重申加强市政工程管理处文明安全管理工作有关事项的通知》中有关规定执行。严禁在人行道上搭盖工棚、晾晒衣服、乱占道。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。

　　13、建立和执行施工临时用电管理制度；根据施工组织设计中的施工现场临时用电方案，编制施工临时用电实施方案报乙方审批后执行；按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-20xx的`要求选用合格的电气（器）设备，并规范敷设线路、接地体等。

　　14、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；丙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

　　15、丙方必须按照本工程项目和季节性的特点，组织制定本工程实施中的突发事件应急救援预案，并报乙方备案。

　　16、施工过程中对人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全施工要求进行施工，杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现。定期对施工现场的安全措施和作业人员的行为规范落实情况进行检查监督，对发现的问题及时纠正和整改，并记录存档。

　　17、遵守现场安全文明施工的有关规定，服从甲、乙方对现场的安全文明施工的管理，配合安全检查（包括甲、乙方的上级单位和主管部门对工程项目的检查），对存在的问题进行整改反馈。

　　18、丙方对用于安全文明施工措施的专项经费应专款专用，不得挪作他用，有关使用情况应定期报告乙方，并接受甲、乙方的检查和监督。负责为本单位作业的人员办理意外伤害保险，支付保险费。

　　19、对甲、乙方及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行，对甲方、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。

　　20、丙方如确需对部分施工作业进行劳务分包，乙方应严格对劳务分包单位进行安全资质审查，履行报批手续，报乙方审核批准后，方可签订劳务分包合同和安全协议，明确安全责任，纳入丙方的安全责任范围。

　　22、丙方在施工过程中一旦发生安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报；生产安全事故发生后，丙方应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。按照国家有关规定进行调查、处理，作好事故的善后处理工作。事故的责任主体为丙方，事故的法律责任和经济责任由乙、丙方根据各自相应的责任共同承担。

　　第七条：补充条款

　　补充条款：

　　三、附则：

　　1、本协议约定的各项条款，经三方签字、盖章后生效，作为合同附件具有同等法律效力。三方应严格遵守本协议规定的各项条款，因违反本协议造成的安全事故或其他事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

　　2、本协议内容如遇国家的有关法律、法规等不一致，按照国家有关规定执行。

　　3、本协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更。合同施工内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。

　　4、本协议书一式三份，三方各保存一份。

　　甲方单位（章）

　　法定代表人（或授权代理人）：

　　签订日期：年月日

　　乙方单位（章）

　　法定代表人（或授权代理人）：

　　签订日期：年月日

　　丙方单位（章）

　　法定代表人（或授权代理人）：

　　签订日期：年月日

　　安全生产协议书篇10

　　发包人：________________

　　承包人：________________

　　监理人：________________

　　为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全施工方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签定本合约。

　　在施工工程合同的执行上，本合约具有优先权。

　　一、管理目标

　　1.杜绝重大安全事故，工亡事故为零;

　　2.重伤频率控制在万分之三以下，负伤频率控制在千分之四以下;

　　3.现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%，杜绝现场重大隐患的出现;

　　4.现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%;

　　5.不发生重大中毒事故以及群发传染病;

　　6.必须保证施工现场创建文明安全施工工地;

　　7.确保发包人和监理人零事故的目标;

　　8.单列的1.5%安全经费，专款专用，确保安全措施的实施。

　　二、安全施工要求

　　1.承包人应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由承包人承担。非承包方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

　　2.承包人应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范;自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。

　　3.承包人必须尊重并且服从发包人和监理人现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行承包人责任。

　　4.承包人必须执行下列安全管理制度：

　　4.1安全技术方案报批制度：承包人必须执行发包人和监理人总体工程施工组织设计和安全技术方案。承包人自行编制的单项作业安全防护措施，须报发包人和监理人审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批。

　　4.2承包人必须执行安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全讲话学习制度，并做好跟踪检查管理工作。

　　4.3承包人必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度：

　　4.3.1承包人项目经理、技术负责人及安全管理人员必须接受安全培训、考试合格后办理安全资格审查认可证后方可组织施工;

　　4.3.2承包人的工长、技术员、机械、物资等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人须接受安全技术培训、参加有关部门组织的安全年审考核，合格者办理《安全生产资格证书》，持证上岗;

　　4.3.3承包人工人入场一律接受三级安全教育，方准进入现场施工，如果承包方的人员需要变动，按规定进行教育、考核合格后方可上岗;

　　4.3.4承包人的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件(原籍地、市级劳动部门颁发)和当地劳动部门核发的特种作业临时操作证，持证上岗;

　　4.3.5承包人工人变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育;

　　4.3.6承包人必须执行周一安全活动一小时制度。

　　4.4承包人必须执行发包人和监理人的安全检查制度：

　　4.4.1承包人必须虚心接受发包人和监理人以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查，否则造成的罚款等损失均由承包人承担;

　　4.4.2承包人必须按照发包人和监理人的`要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施;

　　4.4.3承包人必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。

　　4.5承包人必须严格执行检查整改消项制度。

　　4.6承包人必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度：

　　4.6.1承包人自带的各类施工机械设备，必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠;

　　4.6.2承包人的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报发包人和监理人有关部门验收，合格后方可使用;

　　4.6.3承包人的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上申报发包人和监理人，接受专职部门的专业验收;承包人必须按规定提供设备技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案以及防护设施支搭(安装)方案，其方案必须满足工程所在地方政府有关规定。

　　4.7承包人必须执行安全防护验收表和施工变化后交接检验制度。

　　4.8承包人必须执行发包人和监理人和当地政府行业主管部门对重要劳动防护用品的定点采购制度。

　　4.9承包人必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。

　　4.10承包人必须预防和治理职业伤害与中毒事故。

　　4.11承包人必须严格执行职工因工伤亡报告制度;

　　4.11.1承包人职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故;

　　4.11.2如果发生因工伤亡事故，承包人应在1小时内，以最快捷的方式通知发包人和监理人的主管领导，向其报告事故的详情。由发包人和监理人通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门，同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照，发包人和监理人为抢救提供必要条件;

　　4.11.3承包人要积极配合发包人和监理人及上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因承包人隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由承包人承担;

　　4.11.4承包人必须承担因为承包人的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任;

　　4.11.5如果发生因工伤亡事故，承包人应积极做好事故的善后处理工作，伤亡人员为承包人人员的，承包人应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作，因此发生的资金费用由承包人负责。

　　4.12承包人必须执行安全工作奖罚制度：承包人要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。

　　4.13承包人必须执行安全防范制度：

　　4.13.1承包人要对承包工程范围内工作人员的安全负责;

　　4.13.2承包人必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险;

　　4.13.3承包人在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款;

　　4.13.4夜间施工现场，承包人必须按施工要求，在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明，必要时要提供手提式照明设备;

　　4.13.5发包人和监理人有权要求立刻撤走现场内的任何承包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场，除非事先有发包人和监理人的书面同意;

　　4.13.6施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥;

　　4.13.7对不符合安全规定的，发包人和监理人安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所须费用从工程款中加倍扣除;

　　4.13.8凡重要劳动防护用品，必须购买国家正规厂家的产品。如：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架扣件等;

　　4.13.9承包人应给所属职工提供必须的和有效的安全用品，如：安全帽、安全带等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等的个人人身防护设备;

　　4.13.10承包人应在合同签约后15天内，呈送安全施工管理防范方案，详述将要采取的安全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的安全管理条例及防洪渡汛方案，以报发包人和监理人批准，但此批准并不减轻承包人的安全责任;

　　4.13.11已获批准的安全管理方案及条例的副本，由承包人编制并且分发至所有承包人施工的工作场所，发包人和监理人指示或法律要求的其他文件、标语、警示牌等物品，具体由承包人决定;

　　4.13.12承包人应指定至少一名合格的且有经验的安全人员负责安全方案和措施得到实施。

　　三、安全责任

　　承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受发包人、监理人和行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在施工中造成的所有安全事故责任和因此发生的费用均由承包人承担。

　　四、消防保卫工作要求

　　1.必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例，承包人应严格按彭水县消防保卫制度以及发包人和监理人施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受发包人和监理人的安全检查，对发包人和监理人所签发的隐患整改通知，承包人应在发包人和监理人指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合发包人和监理人的要求，发包人和监理人有权按规定对承包人进行经济处罚。

　　2.本工程特别要注意森林消防安全，必须配备至少一名专(兼)职消防保卫管理人员，负责本单位的消防保卫工作;

　　承包人管理以及自身防范措施不利或承包人工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由承包人独自承担，因此给发包人和监理人造成的经济损失由承包人负责赔偿，发包人和监理人可对其处罚。

　　五、现场文明施工及其人员行为的管理

　　1.承包人必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合发包人和监理人战略的要求，按发包人和监理人的规定执行，在施工过程中，对其全体员工的安全帽等进行统一管理。

　　2.承包人应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的一切损失和费用均由承包人自己负责。

　　3.承包人应按照发包人和监理人要求建立建全工地有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路跨塌和垃圾清运等措施。

　　4.承包人必须严格执行保安制度，工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌，切忌上班喝酒、寻衅闹事。

　　5.承包人在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定，配置相应数量的专职安全管理人员，专门负责施工现场安全生产的监督、检查以及因工伤亡事故处理工作，承包方应赋予安全管理人员相应的权利，坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针。

　　6.承包人应严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证其劳务人员的安全、卫生、健康，在整个合同期间，自始自终在工人所在的施工现场和住所，采取适当的措施以预防传染病，并提供应有的福利以及卫生条件。

　　六、安全保证金

　　本工程安全保证金按合同金额的2%计取，已包含在履约保证金中。工程竣工验收无安全责任事故无息退还。

　　七、争议的处理

　　当合约双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿通过调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。

　　八、合约书的份数

　　本合约书一式五份，合同双方各执各执二份，监理人一份。具有同等效力。

　　九、有效期

　　自签字生效至施工结算结束的截止期同时截止。

　　发包人（签章）：__________

　　代表人（签字）：__________

　　______年______月______日

　　承包人（签章）：__________

　　代表人（签字）：__________

　　______年______月______日

　　监理人（签章）：__________

　　代表人（签字）：__________

　　______年______月______日

　　安全生产协议书篇11

　　为全面落实贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》，推行安全生产责任制，确保我镇履行职责，更好地预防和减少各类灾害事故的发生，保护国家、集体和人民生命财产安全，保障我镇各项工作的顺利开展，特制定本安全生产责任书。本责任书由XX镇安全管理第一责任人与医院安全管理第一责任人签订。

　　一、责任目标

　　1、认真开展安全生产法制宣传教育和培训活动。重点抓好《安全生产法》、《海南省安全生产条例》的宣传及宣传月活动。

　　2、认真开展“安全生产月活动”，在“安全生产活动”中无安全生产事故发生。

　　3、健全机构，强化管理。建立安全生产组织机构，做到制度健全，责任到人。在安全生产上主要领导亲自抓。分管领导具体抓，把安全生产工作纳入重要议事日程，做到有计划、有布置、有检查、有落实。每月召开一次安全生产工作例会，并有记录、记载。

　　4、每季度对医院安全生产进行一次大检查，记录齐全。事故隐患有登记，有整改措施，重大隐患及时上报镇府及有关职能部门。

　　5、认真开展安全宣传教育工作，对医院的人员定期进行安全教育培训，并作好培训和记载，做到警钟长鸣，防患于未然。

　　6、做好易燃易爆物品安全管理工作，积极、主动、组织参与上级部门组织的'专项整治活动。

　　7、做好经常性消防安全工作，按要求做好消防基础设施和配备消防器材。

　　8、对发生重大安全生产事故的实行一票否决，年度内不得评先、评优，安全生产的第一责任人和分管责任人不得评奖。

　　9、本责任状一式二份，双方各执一份。如人事变动，接任人为相应第一责任人。

　　XX镇负责人：(签名)盖章

　　负责人：(签名)盖章

　　二0一二年一月十二日

　　安全生产协议书篇12

　　甲方：_________（以下简称甲方）

　　乙方：_________（以下简称乙方）

　　为深入推进施工工地现场消防安全工作，坚决杜绝施工现场消防安全事故的发生，确保“智能动态称重系统研发生产基地项目”安全、优质、按期完成，同时为进一步明确有关各方的消防安全职责，提高项目施工消防安全管理的整体水平，杜绝重大伤亡事故的发生。结合工地现场的`实际情况，制定本协议书。开工前乙方必须与甲方签订建设工程消防安全协议书，以明确职责，作为消防安全管理的指导与检查执行依据。

　　在施工分包合同的执行上，本协议具有优先权。本协议书适用的工程项目名称为：智能动态称重系统研发生产基地外墙装饰工程，此项目施工地点为：太原市高新区中心街以北

　　1、乙方必须成立消防安全工作管理组织机构，制定消防安全工作管理制度，并将组织机构及制度上报工地现场消防安全指挥部。

　　2、乙方要组建义务消防队，制定义务消防队管理制度，义务消防队队员应进行集中培训，掌握各类火灾的基本灭火剂救援知识，每月至少组织一次培训及灭火和救援演练。同时要实行全天24小时轮班巡查制度，并建立巡查记录，对于发现的隐患及时消除。

　　3、乙方应当落实消防安全责任制，制定消防安全操作规程及灭火和应急疏散

　　预案，对施工人员进行消防安全培训，组织有针对性的灭火和疏散演练，其中人员居住场所每月至少组织一次灭火和疏散演练。

　　4、乙方应按照国家标准、行业标准配置消防设施，器材，设置消防安全标志，并定期组织检查、维修、确保完好有效。

　　5、甲方每月对工地现场的消防设施组织至少一次全面检查，确保完好有效同

　　时留存完整的检查记录。

　　6、乙方应确保现场安全疏散通道、出口、消防车通道的畅通。

　　7、乙方在节假日期间，应加大宣传力度和巡查力度，确保现场的消防安全。

　　8、如乙方有发现问题拒不整改的情况，每发现一次，罚款五万元，该罚款从

　　应付乙方的工程款中扣除，造成人员，财产损失的，责任全部由乙方承担。

　　甲方：_______

乙方：_______身份证号：____________

　　日期：20___年__月__日

　　安全生产协议书篇13

　　甲方：昆明xxx矿业有限公司

　　乙方：中国冶金地质总局昆明地质勘查院

　　为了确保外协野外勘探施工现场的正常生产，预防安全事故，保障施工人员、生产设施在生产过程中的安全，经甲乙双方平等、协商一致签订本协议，本协议作为勘探施工项目承包合同附属协议。

　　一、乙方项目负责人为安全生产第一责任人，应负责建立安全生产责任制，定期组织施工单位安全生产法律、法规、行业标准和安全操作技能、安全防护知识的学习，并做好记录，掌握安全生产技能，对生产过程中的一切安全问题负责。

　　二、乙方必须建立相应的安全管理制度和相应工种的安全操作规程，设置安全生产专（兼）职人员，负责施工单位日常的安全防范工作及安全生产检查，发现安全隐患及时纠正、整改，并做好安全工作日志。

　　三、野外特种作业人员，如电工、金属焊接工、钻塔操作工、柴油机工等，必须按照国家的有关规定，经专门的安全作业培训，经考试合格取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

　　四、乙方必须做好防火、防爆工作。野外钻探施工使用的大量的柴油、汽油、机油等如遇有明火、高温表面、摩擦撞击、绝热压缩、电气火花、静电火花、雷击、光热射线等会引起火灾或爆炸事故。必须在施工现场对这些引火源采取严格的控制措施，禁止在危险区域吸烟、禁止在野外丢弃未熄灭的烟头和其它火源，各种引火源必须与可燃物保持必要的安全距离，各种油料实行严格的审批、登记制度，并有专人管理。

　　五、乙方必须做好电气安全技术防范工作。对钻机、水泵、柴油机等钻探设备，要采取保护接零、接地系统，安装漏电保护器加强绝缘，采用安全电压、设置防止误操作等造成触电事故的安全生产连锁保护装置、钻塔等设备要安装避雷器，每班必须检查各种安全防护设施是否完好、齐全、有效，发现异常情况，及时采取有效措施。

　　六、乙方必须做好机械安全技术防范工作。机械设备运行过程中，禁止人员触摸机械设备转动部位、禁止加油、修理、检查、清扫等。机械的传动部分、操作区、塔上作业区、钻机的移动区域等，都要进行特殊防护，并设置明显的警告标志，在施工现场按有关规定建立健全安全警示标志。

　　七、乙方必须做好防洪、防汛工作。雨季常见的灾害有崩落和滑坡、山洪暴发、泥石流等，这些事故的发生常常毁坏野外的.工程设施：破坏和阻隔道路交通等，因此要合理地设计和安排钻探施工。雨季来临之前，必须挖好排水沟和防洪堤坝，陡坡处挖台阶，注意收听天气预报，检查道路和钻探场地状况，做好充分的预防和准备工作。

　　八、施工用车辆及驾乘人员应严格按《中华人民共和国道路交通安全法》执行，定期组织驾驶员学习道路交通安全法，随时检查、保养好车辆，车况不好不准出车，严禁货车车厢载人。

　　九、乙方要加强人员管理，协调好与当地政府、群众的关系，避免打架斗殴现象的发生；同时做好财物的保管维护工作，避免国家、集体和个人的财产损失。

　　十、乙方项目负责人必须做好施工前安全技术交底，施工作业中，督促施工人员严格按照《安全规程》作业，做到安全生产，文明施工；作业人员必须正确配戴和使用合符规定的劳动防护用品；加强对施工环境的保护工作，严禁生活垃圾乱丢、乱扔钻机周围的油、水污染环境。

　　十一、甲方有权对乙方进行安全检查和责令乙方整改人员的不安全行为和处于不安全状态的机械及管理上的缺陷；甲方有权对乙方违反安全规定的行为进行纠正，并根据情况的严重程度做出相应处罚。

　　十二、乙方应服从甲方的统一协调和安全管理，不得违章指挥和冒险作业；并做好防雷、防食物中毒、森林防火、防盗、防中暑和有害气体喷出等工作，发现事故隐患或不安全因素及时解决。

　　十三、施工过程中发生任何事故（特别是人身伤亡和财产损失等）产生的一切费用及责任由乙方负责，甲方不负任何责任。发生事故时，乙方应积极组织救援，尽可能减少人员伤亡和财产损失。

　　十四、本协议书自勘探施工项目承包合同签订之日起生效，如有人事变动，由接任者继续履行职责。

　　十五、本协议未尽事宜由甲乙双方共同协商解决或提交甲方所在地人民法院解决。

　　十六、本协议书一式三份，甲乙双方各执一份，安全环保部备案一份。

　　十七、本协议自签订勘探施工项目承包合同之日生效，有效期与勘探施工项目承包同一致。

　　甲方签章：

　　乙方签章：

　　二0xx年月日

　　安全生产协议书篇14

　　甲方： (以下简称为甲方)

　　乙方： (以下简称为乙方)

　　为进一步明确甲乙双方在生产过程中各自承担的安全责任，保护生产人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《劳动法》等有关法律法规的规定，按照“谁主管、谁负责”的安全生产原则，双方一致同意签订本安全生产管理协议，具体条款如下：

　　一、安全管理目标

　　重伤以上人身伤亡事故为零;火灾事故为零;爆炸事故为零;环境污染事故为零;急性中毒事故为零;职业病事故为零;安全隐患整改率达100%。

　　二、安全管理体系组织机构岗位职责

　　甲乙双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业安全生产规章制度，成立安全生产领导机构，建立健全安全生产责任制，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，在甲方的统一领导下，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系。

　　甲方安全管理机构对全厂安全工作起组织、协调、监督、服务的作用。具体包含：监督检查乙方各项安全管理工作(重点监督检查乙方生产现场安全技术措施的落实情况和各项安全规程及制度制定和执行情况)。检查乙方作业人员持证上岗情况，有权制止违章作业，遇到危急情况可令其停止作业生产。根据有关规定，对违章违纪人员进行处罚等。

　　乙方为承包范围内安全生产责任主体。乙方应配置专职安全管理人员，负责现场安全管理，人员配备应兼顾各专业安全管理工作的需要，必须具备三年以上的生产现场经历，并经上级安监部门培训、考核，持证上岗;乙方应服从甲方安全监督部门及人员安全监督管理工作。乙方安全专职人员要熟悉有关安全知识、法规、标准、制度，籍此对现场监督检查发现报告隐患，制止指挥、操作违章。

　　三、安全投入和安全保证金

　　乙方要用自己的资金在安全设备、仪器日常维护、安全教育培训、安全防护措施(含照明、临时护栏、警告标志及保卫警卫设施等，但除尘设备、放射源的防护服、检测仪以及应急救援设施等甲方提供，乙方负责维护维修)、安全防护用品方面进行投入。乙方负责承包范围内的一切与生产相关的设施(包括但不限于生产设施及生产辅助设施)防腐、维护保养、检测检验等工作，对进入承包厂区的人员进行管理以及负责承包范围内的文明生产和安全工作;厂房主体结构防腐、地面平整硬化等重大土建投入由甲方承担。

　　为了强化乙方安全生产意识，落实安全生产责任，规范安全生产管理，根据《国务院关于进一步加强安全生产工作的通知》(国发〔20__〕23号)相关精神，乙方须向甲方一次性抵押安全保障金50万元。如发生人身死亡事故，扣除本年度全部安全保证金。

　　乙方在生产承包期间，当年未发生生产安全事故、没有动用安全保障金的，安全保障金自然结转，下年不再增加存储。当年发生生产安全事故、动用安全保障金的，甲方应当重新核定乙方应存储的安全保障金数额，并及时告知乙方;乙方在核定通知送达后1个月内按规定标准将安全保障金补齐。生产承包期满，甲方将乙方抵押的安全保障金全额无息返还给乙方。

　　四、队伍人员准入承诺

　　1、乙方作业人员必须身体健康，无妨碍工作的`疾病。参加粉尘等有害工种工作人员，必须提供健康证明，长期接尘工作人员必须定期轮换;

　　2、乙方为所有从业人员办理合法的用工手续。电工、焊工、起重工、压力容器等特殊工种作业人员，必须经过专门的安全技术培训，经有关部门考核合格取得证书后方能上岗。乙方要如实报告特种作业工作人员的资格状况;

　　3、乙方对本单位的生产人员登记造册，复验身份证件，如实向甲方报告。如有人员调整时，立即报告甲方，并进行安全教育，未经安全教育的，不得进入生产现场。不得录用无身份证的人员和未满18岁的童工，不得安排50岁以上的生产人员从事强体力劳动。

　　五、现场管理要求

　　1、现场总体要求是设施标准、行为规范、作业有序、环境整洁、遵章守纪。

　　2、堆放。各种物料、设备必须整齐堆放。

　　3、乙方必须在临口、临边等生产现场危险部位、场所悬挂安全标志和警示牌，并认真维护和管理，不得随意拆除和挪动。标牌标识设置要符合GB2894-20__要求。

　　4、安全设施、安全通道、沟道孔洞盖板、临边临口防护、高处及交叉作业安全设施、焊接作业设施、临时用电设施等要符合规范标准要求。作业现场的安全设施、消防设施严禁乱拆乱动。

　　5、进入现场必须正确佩戴安全帽，高处作业正确使用安全带，现场严禁吸烟。

　　6、未经批准，不得任意在设备、结构、墙板或楼板上开孔或焊接临时结构。

　　7、禁止利用任何管道悬吊重物和起重滑车。

　　六、作业环境安全管理

　　1、乙方有责任做好作业人员的劳动安全保护工作，包括劳动安全技能培训教育，劳动保护用具的发放及正确使用，作业坏境的安全交底，确保作业过程中的人身安全。

　　2、乙方作业人员必须爱护公用设施、道路、绿化、建筑物等，遵守文明施工规定，不得损坏和污染公用设施;否则一经发现，甲方有权制止并按规定予以处罚;

　　3、乙方作业人员不能随意改动、移动、破坏公用设施。如妨碍作业需要变动者，须经甲方同意。

　　七、作业机动车辆的安全管理

　　1、进入厂区的作业机动车辆必须登记，办理入厂手续，服从机动车辆出、入厂管理制度;

　　2、进入厂区的作业机动车辆必须保证安全性能完好，禁止车辆带病作业;

　　3、机动车驾驶人员必须持证驾驶，不得借证冒名顶替。违反规定者，甲方有权进行处理或处罚。

　　4、乙方自备及租赁的各类机械设备，必须符合国家技术标准和行业技术标准，且机械性能良好，各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。

　　八、有毒有害、易燃易爆物品安全管理

　　1、乙方有责任向作业人员讲明承包范围内有毒、有害、易燃、易爆危险品的存放地点及禁令，并在“危险区”相应部位悬挂明显标志;

　　2、乙方作业人员必须经过专职安全管理人员允许方能进入危险区作业，不得随意动用危险品。作业前应做好安全措施;

　　3、他方作业人员带入现场的危险品必须登记，并按有关规定妥善保管。在现场使用危险品必须得到甲乙双方的同意，并做好安全措施;

　　4、在禁火区动火作业，必须办理动火工作票并做好安全措施。工作完毕必须检查火种隐患，防止发生火灾。

　　九、应急预案的编制

　　1、乙方必须编制消防应急预案，严格按照甲方消防管理规定组织生产，明确消防负责人，自觉接受上级及甲方的消防安全检查，乙方承担由于乙方原因造成的消防管理缺陷和消防措施不力造成的火灾事故责任和经济损失。

　　2、乙方编制的生产安全事故应急预案，必须报甲方审批，并按审批后的生产安全事故应急预案组织演练、评审，做好演练、评审记录。

　　十、设备及作业安全管理

　　1、乙方作业人员应爱护厂房设备和附属建筑物，不得损坏。作业中应注意保护设施。起重、搬运中注意不得碰坏电线、设备、建筑物等;

　　2、他方作业人员不得随意开启、关闭运行设备，临时接驳电源、气源、水源等，须经乙方有关人员批准，报甲方备案，办理手续，明确正常及事故情况下的操作范围;

　　3、乙方作业中动火作业应按规定办理动火工作票，并做好防火措施;

　　4、乙方作业人员从事设备检修、技木改造、试验等工作，必须执行停送电工作票制度、设备操作规程和动火作业等管理制度，不得以“习惯作法”为理由，违反管理规定;

　　5、甲方有权纠正和制止违反操作票管理的行为和现象，必要时可以暂时停止施工作业并处以罚款等处理;

　　6、重大检修，乙方在开工前，必须提出作业安全措施，经甲方审查同意后，由乙方组织实施，并负责安全;

　　7、乙方作业人员的安全由乙方负责，工作负责人即安全负责人。5人以上的作业队伍应设专职安全管理人员。开工前乙方必须自上而下向作业人员进行技术安全交底，全体作业人员均须掌握作业特点及作业安全措施。甲方有权检查和监督乙方的作业安全，有权纠正违章冒险作业和不安全行为并进行罚款、停止工作、辞退等处理。

　　十一、安全技术措施和作业指导书

　　1、乙方在重大检修作业前要编好作业组织设计，编好安全技术措施。一切活动必须有安全措施，并在作业前进行交底。无措施或未交底，严禁布置开工。

　　2、对危险性较大作业、特殊作业、季节性特点作业，应根据相关规定编写专项措施，并按规定组织审查。

　　3、交底工作要做到：逐级交底双方签字;内容要具体明确有针对性;要分析危险因素及存在问题;安全技术措施切实有效;对操作方法程序交底;提供的特种作业证、被交底人与实际工作人员要三头对案，不能矛盾;书面交底记录统一规范并妥善保存。

　　4、一般作业项目的安全措施须经乙方专职安全管理人员审查批准，由班(组)技术员交底后执行。

　　5、重要临时设施、重要作业工序、特殊作业、季节(气候)性作业、多工种交叉等作业项目的安全措施须经技术、安监等部门审查，甲、乙双方负责人批准，由班(组)技术员或专责工程师交底后执行。

　　6、重大的起重、运输作业，特殊高处作业及带电作业等危险性作业项目的安全措施，须经技术和安监等部门审查，由专责工程师交底后执行。

　　7、编制安全作业措施时，必须明确指出该项目的主要危险点，有针对性地从技术措施上加以防止与消除危险。

　　8、审批后的安全措施，必须严格执行。未经措施审批人同意，任何人无权更改。若改变原措施必须重新报审核批准。

　　9、对拒不执行上述措施，一经发现，处以5000元以内的罚款。

　　十二、安全保卫管理

　　1、进入乙方承包范围内的他方施工队伍安全工作由乙方主体负责，监督管理权属于乙方，甲方予以协调，安全责任由他方施工队伍负责。

　　2、进入厂房内的施工人员必须经过乙方安监机构登记，发放通行证件，并在有效期间使用。施工完毕后应交回证件，不得将证件转借他人;

　　3、施工人员应经过乙方安监机构的教育，了解承包范围的安全保卫要求，不得做违反社会治安的活动。对违反规定者，乙方有权制止并按规定进行处罚。

　　十三、事故处理

　　1、乙方依据国家和行业安全管理的有关规定，承担承包范围内的全部安全责任。

　　2、乙方如果发生生产安全事故，应立即向甲方调度室及值班领导人报告，同时积极组织抢救，采取相应的措施保护好现场，如因抢救伤者必须移动现场设备、设施时要做好记录或拍照摄像。凡因乙方隐瞒不报，做伪证或擅自损毁事故现场，乙方承担所造成的法律责任和经济责任。

　　3、乙方人员在作业期间造成人员伤亡、火灾、电气、机械、环境污染等事故(包括他方人员(非甲、乙方人员伤亡) )时，双方应协力进行紧急抢救和保护现场，按国务院、省、市地方政府及中国煤炭进出口公司有关事故报告规定，在事故发生规定报告小时内及时报告上级主管部门及省、市有关部门。乙方因违反上述规定，乙方承担其法律责任和因此发生的一切费用。

　　4、乙方如果发生生产安全事故，必须负责伤亡者及其家属接待和善后处理工作。乙方承担因此而发生的一切经济费用及相关责任。

　　5、不可抗力因素造成的人员伤亡事故，由伤亡人员所在单位负责，并承担相应费用。

　　十四、甲、乙双方根据管理需要，可填写如下表格，作为安全协议之附表，登记备案：

　　1、作业人员登记表;

　　2、特殊工种作业人员登记表;

　　3、作业人员安全技术教育、考核登记表;

　　4、入厂危险品登记表;

　　5、职业卫生健康档案登记表。

　　十五、协议效力

　　1、安全协议作为洗选承包合同的组成部分，与洗选承包合同有同等效力。

　　2、在管理过程中执行《洗选承包合同》中安全条款时，本协议具有优先权。

　　3、本协议书正本一式五份，甲方执四份，乙方执一份，具有同等法律效力。