您的位置:群走网>开发商购房合同
开发商购房合同
更新时间:2024-08-03 09:11:14
  • 相关推荐
(热门)开发商购房合同31篇

  随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同的法律效力与日俱增,它也是实现专业化合作的纽带。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?下面是小编为大家整理的开发商购房合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

开发商购房合同 篇1

  卖方:________________________

  买方:________________________

  买卖双方根据中华人民共和国法律,经过友好协商,自愿制定本房产转让合同,条款如下:

  一、卖方有房产_____个单元,坐落在______________________________,合计面积__________平方米。现自愿将该房产卖给买方。售价为____________________元整(原楼价为____________________元整)。

  二、买方对上述房屋已核实,并审阅了房产权证书及有关资料,同意交付上述房产价款。买卖双方一致自愿成交。

  三、本合同一经签署,买方当即将房产全部价款交给卖方,卖方在收到该房产价款后,即将上述房产权证书及有关资料交给买方。

  四、双方买卖成交后,即携带房产权证书到__________市房地产权登记处办理房产权转移登记手续,该房产所有权即归买方所有。

  五、卖方所卖房产如有抵押、按揭等手续不清时,概由卖方负责,与买方无关。

  六、买方交付房产价款后,而卖方不能交房时,则卖方应即退回房产价款,并负责赔偿买方损失。

  七、本合同发生纠纷时双方应友好协商解决,如不能解决时,按下列第()项方式解决:

  1、向仲裁委员会申请仲裁;

  2、依法向人民法院起诉。

  八、本合同自双方签署后经市公证处公证之日起生效。

  九、本合同用钢笔填写与打字油印的文字具有同等效力。

  十、本合同共_____页,一式_____份,买卖双方各执_____份,市公证处执_____份,均具同等效力。

  甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________

  ____________年________月_______日____________年________月_______日

开发商购房合同 篇2

  卖房方(甲方):

  身份证号码:

  购房方(乙方):

  身份证号码:

  关于乙方向甲方购房事宜,双方经协商,达成协议如下:

  一、甲方将其拥有独立产权的位于_________市_________县_________小区23号楼3单元201的房屋(房屋所有权证编号:____________________,建筑面积_______平方米)以人民币____万元整(¥__________)出售给乙方。乙方愿意以上述价格向甲方认购该房,并以购得的上述房屋,以支付甲方应收的房款。

  二、甲方承诺:

  1、保证对出售的房屋拥有独立产权。如果该房屋为共有房屋,则必须取得其他所有共有人的.同意出售书面文件。

  2、自签订本协议起,保证将该房屋按约定价格售给乙方,期间不得反悔或将房屋出售给第三人。

  3、按照前述业务的需要,及时签订各项合同文件和办理各种手续。

  4、在办理产权过户时,应依要求将房屋产权资料交付。

  三、乙方承诺:

  1、向贷款银行或贷款银行认可的机构提供符合要求的资料以备查核,并依规定支付费用。

  2、保证按原约定价格向甲方购买前述房屋,并及时将贷款所得支付甲方之售房款。

  3、将所购房屋向贷款银行申请抵押贷款。

  4、按照前述业务需要,及时签订各项合同文件和办理各种手续,并承担各项费用。

  5、在办理房屋过户时,应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或其认可的机构持有。

  四、本协议以乙方向贷款银行申请购房抵押贷款获得批准为正式生效条件。如果贷款银行认为乙方的借款申请不符合条件而不予批准,则甲、乙双方可以解除本协议。甲方若向乙方收取定金,应如数退还给乙方。

  五、如果贷款银行批准的贷款金额不足申请贷款额的70%,则乙方有权解除本协议。否则,乙方应履行本协议的有关规定。

  六、违约责任

  1、如果甲方违约,拒绝将房屋出售给乙方,应向乙方赔偿因此受到的损失。

  2、如果乙方违约,贷款申请获准后没有向甲方购买房屋,应向甲方赔偿因此受到的损失。

  七、本协议的定立、履行、接触、变更和争议的解决适用中华人民共和国法律。

  八、本协议自双方签字或盖章之日起生效。

  九、本协议壹式肆份,双方各执壹份。由乙方交贷款银行或其认可的机构壹份。

  十、特别约定:

  甲方(盖章):__________________

  乙方:_________________________

  代表人(签字):________________

  身份证号码:____________________

  _________年________月_______日

  _________年________月_______日

开发商购房合同 篇3

  甲方(出让方):______身份证号:______

  乙方(买受方):______身份证号:______

  协调说话人:______身份证号:______

  甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方房产转让于乙方事宜达成如下协议,共同履行。

  第一条房屋基本情况:

  甲方房屋坐落在______,______楼______单元______层______室(东户)经济适用房转让给乙方。房屋建筑面积为______平方米,公共部分及公用分摊面积为______平方米,该房屋土地使用期限为______年(自______年______月______日起至______年______月______日止)甲方出售房屋已征得房屋共有人的同意,并为此承担相应的法律责任乙方对上述房屋已经充分了解,同意购买上述房屋。

  第二条房屋转让价格:甲方同意以_____元/建筑平方米将房产转让于乙方,乙方认可现有建筑面积,当测绘面积与现有建筑面积有误差时,甲乙双方不再追究,转让金总额为人民币______元(大写______)

  第三条因该房产关系为“经济适用房”,在该房产未过户前,乙方交付甲方房屋使用权转让金的同时,甲方应将该房交于乙方使用,并且购房合同由甲方交于乙方保管由于房产证尚未办理,甲方应按有关规定及时办理房产证,并且交与乙方保管。在该房产满足过户条件(包括但不限于购买时间超过5年以上)时,甲方应按乙方指示将该房产过户至乙方名下若该房产过户手续费用过大,乙方可以不办理过户手续,并且甲方无条件同意乙方享有该房产的一切权利。

  第四条若过户时相关机关要求甲乙双方提交该房产转让协议,则甲方应配合乙方签订房产转让协议(该协议仅供过户之用,不实际履行,乙方不必向甲方交付该房产转让款和相关费用)

  第五条若过户时因政府优先回购或甲方违约从而导致乙方失去房产所有权,甲方应退还乙方的使用权转让金、利息(按照日0.04%的利率自支付支付转让金之日起计算)及房屋的增值价值外,还要承担乙方添加的'附属设施及房屋装修费用(不折旧)

  第六条在该协议生效之后,若因政府等其他单位拆迁该房或其他原因,向该房产支付赔偿的相关价款,甲方应以自己名义领取后全部交付给乙方。

  在该权属未变更之前,甲方仅为该房产名义上的权利人,甲方不得再将该房产进行买卖、抵押等处分行为乙方为该房产的实际权利人,该房产的一切权利由乙方行使,一切义务由乙方承担。除上述所述购房手续外,乙方在使用、处分房产时需要甲方配合办理相关手续的,甲方有义务予以配合。

  第七条甲方保证该房屋权属清楚,确保该房无抵押贷款等经济问题,并且保证已结清该房的全部房款,若发生该房屋权属纠纷及债权债务等,由甲方负责清理,并承担民事责任,与乙方无关。如由此给乙方造成经济损失的,由甲方负责赔偿若致使本协议不能继续履行,还应承担违约责任。

  第八条合同争议的解决办法:本合同履行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成的,按下述两种方式解决:

  1、提交仲裁委员会仲裁。

  2、依法向人民法院起诉。

  第九条本协议一式两份,甲乙双方各执一份。本协议经甲乙双方签字确认后生效。

  甲方:______(签字)

  乙方:______(签字)

  签约日期:______年______月______

开发商购房合同 篇4

  甲方(开发商):______________(以下简称甲方)

  乙方(购房者):______________(以下简称乙方)

  一、房屋基本信息

  1. 乙方同意购买甲方位于______________的房产,房产详细信息如下:

  户型:______________

  面积:______________平方米

  位置:______________

  产权性质:______________

  二、房屋交付标准

  1. 甲方保证所售房产符合国家规定的建筑标准和质量标准,交付时为乙方提供房产验收报告和相关资料。

  2. 甲方保证房产交付时,内部装修和设施齐全,无任何质量问题。

  三、交付时间和方式

  1. 甲方承诺在签订本合同后的______个月内将房产交付给乙方。

  2. 房产交付时,乙方应在______天内完成房产验收,并在验收合格后签署房产交付确认书。

  四、房产价格和付款方式

  1. 房产总价为______________,其中首付款为______________,剩余款项将在房产交付后______个月内支付完毕。

  2. 乙方应在签订本合同时支付首付款,并在收到房产交付确认书后支付剩余款项。

  五、其他约定

  1. 乙方购房后需按照国家相关规定进行产权登记手续,产权证办理费用由乙方承担。

  2. 乙方购房后需自行缴纳房产税、物业管理费等相关费用。

  3. 甲方承诺在房产交付后提供一定期限的售后服务,保修期为______年。

  六、违约责任

  1. 任何一方未能履行合同规定的.义务,应承担相应的违约责任。

  2. 若乙方未能按时支付房款,甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金。

  七、争议解决

  合同履行过程中如发生争议,双方应通过友好协商解决,协商不成的,应向有关部门申请仲裁或提起诉讼解决。

  八、其他事项

  本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章):______________ 乙方(签名):______________

  日期:______________ 日期:______________

开发商购房合同 篇5

  出卖人:__________(以下简称甲方)

  买受人:__________(以下简称乙方)

  甲、乙双方就房屋买卖事项经过多次协商,一致同意订立合同条款如下,以资共同遵守。

  一、甲方愿将自有坐落__________市__________路__________号房屋__________间,建筑面积__________平方米售卖给乙方。

  二、甲方出售给乙方的房屋东至__________,南至__________,西至__________,北至__________。其房屋包括阳台、走道、楼梯、卫生间、灶间及其他设备。

  三、上列房屋包括附属设备,双方议定房屋价款人民币__________万元,由甲方售卖给乙方。

  四、房屋价款乙方分三期付给甲方。第一期,在双方签订买卖合同之日,付人民币__________万元;第二期在交付房屋之日,付人民币__________万元;第三期,在房屋产权批准过户登记之日付清。每期付款,甲方收到后出具收据。

  五、甲方应自本合同签订之日起__________天内将房屋腾空,连同原房屋所有权证等有关证件,点交乙方,由乙方出具收到凭证。

  六、在办理房屋产权转移过户登记时,甲方应出具申请房屋产权转移给乙方的书面报告。如需要甲方出面处理的,不论何时,甲方应予协助。如因甲方的延误,致影响产权过户登记,因而遭受的损失,由甲方负赔偿责任。

  七、本合同签订前,该房屋如有应缴纳的一切税收、费用,概由甲方负责。本合同发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担。其他税费按有关法律规定,各自承担。

  八、甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期一天按房价总额的'3%计算违约金给与乙方。逾期超过3个月时,乙方得解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。

  九、乙方全部或部分不履行本合同第四条规定的日期给付房价款时,其逾期部分,乙方应加付按日5‰计算的违约金给与甲方。逾期超过3个月时,甲方得解除本合同。解约时,乙方已付的房价款作为赔偿金归甲方所有。

  十、甲方保证其出卖给乙方的房屋,产权清楚,绝无其他项权利设定或其他纠纷。乙方买受后,如该房屋产权有纠葛,致影响乙方权利的行使,概由甲方负责清理,并赔偿乙方损失。

  十一、交屋时,乙方发现房屋构造或设备与合同约定的不符,经鉴定属实,甲方应于1个月内予以修理,如逾期不修理,乙方得自行修理,费用在房价款中扣除。如修理仍达不到合同约定的要求,乙方得解除合同,解约时,甲方除返还全部房价款外,并按本合同第八条规定承担违约责任。

  十二、房屋所占用的土地(包括庭院围墙等)所有权属于国家。乙方取得上述房屋占有相应比例的土地使用权,并依照国家法律的规定缴纳土地使用税及其他有关费用。

  十三、本合同的附件与合同有同等法律效力。

  十四、本合同一式4份,甲乙方各执1份,另2份分别送交房产和土地管理机关办理产权过户登记手续。

  甲方:____________(签章)

  乙方:_____________(签章)

  ________年______月_____日

开发商购房合同 篇6

  甲方(售房人):______________身份证号:____________________________

  乙方(买房人):______________身份证号:____________________________

  第一条

  甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下:

  (一)座落于________,建筑面积为__________平方米(此面积不含地下室面积);

  (二)出售房屋的所有权证证号为__________________;

  (三)房屋平面图及其四至见房产证;

  该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。

  该房屋的相关权益随该房屋一并转让。

  第二条

  甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况,保证该房屋不受他人合法追索。

  第三条

  乙方在_______前付给甲方定金(人民币),(大写)_______________元,(小写)___________元。

  上述定金在乙方最后一次付款时充抵房款在___________时由甲方退还乙方。

  第四条

  该房屋协议价格为(人民币)(大写)_________元,(小写)___________元。

  房价款的支付方式和支付时间为:_____________________

  第五条

  1、甲、乙双方定于__________时正式交付该房屋;甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。

  2、双方定于__________前向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。

  第六条

  甲、乙双方确认,虽然房屋所有权证未作记载,但依法对该房屋享有共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。

  第七条

  甲、乙双方同意,在本契约生效后__________日内,共同向房屋权属登记机关申请办理房屋所有权转移登记;并在乙方领取《房屋所有权证》后,按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更手续。

  该房屋土地使用权的变更手续按下列约定办理:

  a、该房屋土地使用权为出让取得,其土地使用权证证载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。

  b、该房屋土地使用权为划拨取得,根据有关规定,其转让需交纳土地出让金或土地收益金;双方约定,该费用由甲方承担。

  c、除本条第二款已有约定外,办理以上手续应当缴纳的'税费,由甲、乙双方按国家规定各自承担。

  第八条

  甲、乙双方向房屋权属登记机关申请所有权转移登记,登记机关准予登记的,则双方提出申请的时间为该房屋权利转移时间。

  第九条

  该房屋毁损、灭失的风险自权利转移之日起转移给乙方。

  第十条

  本契约自甲乙双方签订之日起生效。

  甲方(签章):______________联系方式:___________________________

  乙方(签章):______________联系方式:___________________________

开发商购房合同 篇7

  出卖人(甲方):________

  买受人(乙方):________

  甲乙双方就房屋买卖事宜,依据《民法典》、《物权法》等相关法律法规,并经双方友好协商,达成如下合同条款:

  一、甲方自愿将坐落于____市________区路________小区________号楼单元室(建筑面积________平方米,产权证号_____)房地产出卖给乙方,并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)。

  二、双方议定上述房地产及附属建筑物(如有)总价款为人民币大写________(小写:________)。

  三、乙方在签订本合同时,支付甲方房款________元(其中房屋总价款的20%作为定金,剩余部分作为预付款)。

  四、甲方保证该房产合法、权属清楚,不得有任何除甲方以外的第三人主张该房产的合法权利,并不得在本合同签订后又与其他方签订关于本合同所记载的房屋的买卖合同并办理过户手续。

  五、自本合同签订之日起三个月内,甲方须将房屋过户给乙方(包括房产证、土地证等证件),如遇特殊情况,双方协商后可延期,但延期不得超过一个月。

  六、房屋的相关产权证明办理完过户手续后____日内,甲方应将将水、电、气、有线电视等相关附属设施过户给乙方。

  七、办理房产证过户所应缴纳的`税、费均由乙方承担,但不包含甲方房屋贷款费用,且过户前甲方必须结清该房屋银行剩余贷款。

  八、双方约定,自本合同签订之日起____日内,甲方即将该房屋交由乙方占有使用,同时,甲方须将水、电、气、有线电视等附属设施的费用结清。

  九、违约责任:甲乙双方应自本合同签订之日起,严格履行本合同,不得违约。如甲方违约,则须双倍返还乙方已付定金,同时返还乙方所支付的预付款,乙方违约,则甲方有权没收乙方所付定金。

  十、双方约定其他事项:

  十一、本合同未尽事宜,甲、乙双方可以合同附件形式另行约定,约定条款与本合同具有同等效力。

  十二、本合同履行中如发生争议,双方应通过协商解决,协商解决不成,可向____市____区人民法院起诉。

  十三、本合同正本一式三份,甲方执一份,乙方执一份,房地产管理部门一份自双方签字之日起生效。

  甲方:__________________乙方:__________________

  日期:__________________日期:__________________

开发商购房合同 篇8

  卖方以下简称 (甲方):

  身份证号:

  买方以下简称 (乙方):

  身份证号:

  经充分协商,根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,双方现就买卖房屋及其阁楼,达成以下协议:

  一、 房屋基本情况

  甲方自愿将下列房屋(包含阁楼)卖给乙方所有,该房屋为18加19楼的形式,其中19楼为单独阁楼(以下一同简称“该房屋”)

  2、该房屋的所有权证号为:___ ;国有土地使用权证号为:___ 。

  3、该房屋的土地使用权取得方式“√”:出让( )、划拨( )本合同一经签订,该房屋占用范围内的土地使用权同时转让。

  二、房款售价

  双方商定成交价格为人民币( ¥ _____)万元,大写:___ 。

  三、房款的支付方式及期限

  乙方在___年__月___日前分__次付清,付款方式:__ 。

  乙方支付房款具体约定为:

  1、于___年___月___日前,支付甲方房款___ (定金);

  2、于___年___月___日前,支付甲方房款___ ;

  3、甲方在规定的时间内还清该房贷款后,乙方于___年___月__日前,支付甲方房款___ ;

  4、鉴于甲方一家人已调离临汾不便协助乙方办理房产及相关手续的.过户,乙方在甲方同意的情况下,乙方留有房款___(人民币)万元,待过户手续办理完成的同时,在规定时间内交与甲方。

  四、物业及相关事宜

  1、物业交接的期限:甲方应于___前向乙方移交该房屋。甲方将户口于___年___月___日前从该房屋迁出。

  2、甲方在移交该房屋时,应保持房屋结构及水电、卫生、有线电视、通讯等配套设施完整,保持原有的装修状况,并结清在移交之前所发生的水电、卫生、有线电视、通讯、物业管理等各项费用。

  3、甲方应在移交该房屋之日向乙方移交该房屋的水电、卫生、物业管理等配套设施过户所需的各项物料

  4、乙方在提出在未交清房款前提前入住的要求时,甲方鉴于已调离临汾的情况,可以具体与乙方协商入住该房的相关事宜。

  五、责任与权利

  1、甲方保证上述房地产权及附属设施(顶层阁楼、阳台等)所属清晰,无争议;未被判决、裁定限制出售,也未设置抵押,不在建设拆迁范围内;已取得其他共有人书面同意;协议有效期内,未征得乙方同意下,甲方不得将该房产另行出售给第三人。若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务,概由甲方负责清理,并承担民事责任,因此给乙方造成的经济损失,甲方负责赔偿。

  2、甲方应明确告知购买该房时贷款的具体偿还时间,甲方在取得乙方___ %的房款时应在___内自行结清与甲方购买该房时的剩余未还贷款。

  3、甲方将该房产交付乙方时,届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵,无人租住、使用;无欠账,如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。

  4、乙方有权对该房屋产权的真实性与明晰性进行核实。

  5、甲方有义务配合乙方办理房屋交易的过户手续。

  六、违约责任

  1、甲方如中途违约,甲方应在违约之日起5日内双倍返还已付金额给乙方。

  2、乙方如中途违约,甲方有权自行处理之前所付的购房款项。

  3、本合同在履行中若发生争议,双方应采取协商办法解决。协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

  4、在合同期限内,如因洪水、地震、火灾和政府政策等不可抗力因素造成合同不能履行,合同方均不承担违约责任,本合同自动终止。

  七、其它条款

  1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事项,可另行议定,其补充协议经双方签章后与本契约具有同等效力。

  2、修改本条款由双方共同签定补充合约,补充合约与本合同享有同等法律效力;如协商不能解决,约定由本合同签定地人民法院裁定。

  3、本合同一式叁份,双方各执一份,该房产管理部门一份。各均具同等法律效力。

  甲方签字(手印):

  乙方签字(手印):

  时间:

开发商购房合同 篇9

  卖方:_______________(简称甲方)身份证号码:_____________________

  买方:_______________(简称乙方)身份证号码:_____________________

  根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。

  第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面),建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。

  第二条上述房产的交易价格为:单价:人民币________元/平方米,总价:人民币___________元整(大写:____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)。本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币__________元整,作为购房定金。

  第三条付款时间与办法:

  1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度,乙方应在____缴交税费当日将差额一并支付给甲方),并于银行放款当日付给甲方。

  2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。

  第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的'房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将_________等费用结清。

  第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税费由_______方承担,中介费及代办产权过户手续费由______方承担。

  第六条违约责任甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

  第七条本合同主体

  1、甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。

  2、乙方是____________,代表人是____________。

  第八条本合同如需办理公证,经国家公证机关____公证处公证。

  第九条本合同一式份。甲方产权人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,房地产交易中心一份、________公证处各一份。

  第十条本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。

  第十一条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。

  第十二条双方约定的其他事项:

  出卖方(甲方):_________________购买方(乙方):__________________

  身份证号码:__________________身份证号码:___________________

  地址:___________________地址:____________________

  邮编:___________________邮编:____________________

  电话:___________________电话:____________________

  代理人(甲方):_________________代理人(乙方):_________________

  身份证号码:___________________身份证号码:___________________

  见证方:______鉴证机关:______

  地址:__________________

  邮编:__________________

  电话:__________________

  法人代表:__________________

  代表:____________经办人:__________________

  日期:_______年____月____日鉴证日期:_______年____月____日

开发商购房合同 篇10

  出卖人:_____

  身份证号:_____

  住址:_____

  买受人:_____

  身份证号:_____

  住址:_____

  甲方欲将位于____的安置房出售给乙方。现甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产一事签订本合同,以资共同信守执行。

  第一条、房屋的基本情况:

  甲方拆迁安置房屋坐落在__________,安置房面积为______平方米,房屋用途为住宅。现尚未办理产权证。

  第二条、本合同中所述房屋为甲方拆迁安置房,是甲方的家庭共同财产。该房屋没有产权纠纷,不存在房屋抵押,债权债务,以及其他权利瑕疵。交易后如有上述未清事项,由甲方承担,乙方不负任何责任。

  第三条、上述房产的交易房屋面积和价格:

  买卖房屋面积为______平方米,按____________元/平方米计价,共计_____人民币。

  第四条、付款时间与方式:

  本合同签署后一次性交付给甲方如贴补合同差价由甲方承担,物业费等由乙方承担。

  第五条、房屋交付:

  1、本合同签署后,甲方应将所持有的《安置协议书》原件交由乙方保管

  2、甲方应在乙方购房款付清后,将约定买卖的房屋及其附带的钥匙全部交付给乙方,由乙方所有。

  第六条、关于产权登记及过户的约定:

  1、对本房屋以后需要办理房屋产权证,土地证等其他手续,经甲乙双方协商,按以下约定进行。

  2、在办理房屋产权证、土地证等其他手续之前,甲方应告知乙方,所须一切费用全部由乙方承担。甲方应该提供一切与之有关的手续及资料,甲方不得用任何方式拒绝阻挠。

  第七条、违约责任条款:

  1、乙方没有按照约定的期限内将房款交付给甲方,逾期达到______月的,甲方有权解除本合同,乙方并承担逾期付款购房款的违约金

  2、甲方在交房后未按约定将房屋及其附带的钥匙全部交付给乙方的,视为甲方违约,甲方应支付违约金人民币______元整给乙方。

  3、乙方在接到办理房屋产权通知后逾期10日不去相应机构办理产权证和土地证的,视为乙方违约,甲方不承担一切责任。

  第八条、本合同发生争议的`解决方式:____

  双方本着友好协商,公平合理的原则签订本合同,签订本合同后,双方应严格遵守执行,不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争议,双方可通过协商解决。协商不成的,双方一致同意向人民法院提起诉讼。

  第九条、本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定由甲方、乙方共同协商解决,与本合同具有同等法律效力。

  本合同在甲、乙双方和鉴证人签字之时生效。本合同中空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。本合同一式贰份,甲方产权人共持一份,乙方一份,鉴证人持一份留存备查。

  甲方:_____

  鉴证人:_____

  电话:______

  乙方:_____

  日期:_____年_____月_____日

开发商购房合同 篇11

  出卖人(甲方):

  买受人(乙方):

  甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿,协商一致前提下订立本合同条款如下。

  一、甲方自愿将其自建房位于_____市_____村的房屋(建筑面积_________平方米)以人民币_____元整(¥________元)的价款出售给乙方。

  二、乙方先期支付甲方合同保证定_____元整(计入总房屋价款中)。

  三、本合同签定时,甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时,甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税,土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。

  四、本合同签订后,甲方对此房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。

  五、本合同签订后,此房屋及配套设施物品损坏或所发生的`费用及风险由乙方自行承担。乙方应于前将剩余的房款一次性支付给甲方。

  六、本合同签订后,甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利,乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后,甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》。

  七、乙方自家对应楼顶的空间面积由甲方所有,乙方占用其搭建的临时板房由乙方使用管理,遇国家政策或甲方使用时,乙方需将临时床板房拆除。

  八、违约责任

  1、甲方应当于本合同签订后交付乙方房屋,甲方如不按合同规定交付房屋,逾期超过二个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方将已收的房价款全部退还乙方。

  2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的,逾期超过三个月时,甲方有权解除合同并收回乙方房屋的所有权。

  3、本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的,甲方应当通知乙方,如有补偿款发放,甲方应当全额退还乙方。

  九、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的可仲裁或起诉法院的形式解决。

  十、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  十一、本合同一式二份,甲乙方各执一份。

  甲方:

  乙方:

  日期:

开发商购房合同 篇12

  合同日期:____年____月____日

  甲方(开发商):_____________(营业执照号码:_____________)

  地址:_____________________________________________________

  电话:______________________ 联系人:______________________

  乙方(购房者):_____________(身份证号码:_____________)

  地址:_____________________________________________________

  电话:______________________ 联系人:______________________

  鉴于甲方是一家合法注册的开发商,拥有相应的开发资质和相关证书,乙方是一名具备购房资格的个人,双方就购房事宜达成如下协议:

  一、房屋信息

  甲方同意向乙方出售位于___________(小区名称)、___________(楼栋号)、___________(房号)的房产,该房产为___________(房型)、建筑面积为___________平方米,产权性质为___________,总价为___________人民币。

  二、付款方式

  1. 乙方在签订本合同之日,向甲方支付定金___________人民币,定金作为本次购房的预付款,不可退还。

  2. 乙方在___________(日期)之前,向甲方支付首付款___________人民币。

  3. 乙方在___________(日期)之前,向甲方支付尾款___________人民币。

  4. 乙方在签订本合同之日,向甲方支付相关的签约费用和过户费用。

  三、房产交付

  1. 甲方应在双方签订本合同后___________(天/月)内,将该房产交付给乙方。

  2. 乙方应在收到房产之日起___________(天/月)内,办理相关的产权过户手续。

  四、其他约定

  1. 乙方在签订本合同之日起___________(天/月)内,应办理相关的`贷款手续,如因乙方原因导致贷款未能成功,乙方应承担相关的违约责任。

  2. 甲方应保证该房产的产权证明完整合法,并承担因产权问题导致的一切责任。

  3. 双方同意在签订本合同之日,向对方提供真实有效的身份证明、营业执照、开发资质证书等相关证明文件。

  4. 双方同意在签订本合同之日,向对方支付相关的税费和手续费用。

  五、违约责任

  1. 若甲方未能按时交付房产,甲方应向乙方支付违约金___________人民币。

  2. 若乙方未能按时支付款项,乙方应向甲方支付违约金___________人民币。

  六、争议解决

  双方同意如发生争议,应协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  七、其他事项

  1. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

  3. 本合同如有未尽事宜,双方可另行协商确定,并作为本合同的补充条款。

  甲方(盖章):_____________ 乙方(盖章):_____________

  签字:_____________ 签字:_____________

  日期:_____________ 日期:_____________

开发商购房合同 篇13

  甲方(卖方):_________________签名乙方(买方):_________________

  身份证号码:_________________身份证号码:_________________

  联系电话:_________________联系电话:_________________

  甲方乙方就____地房屋买卖相关事项,经过友好协商达成一下协议:

  1、甲方自愿将坐落在___一座房子买给乙方(房屋面积_________平方米,包括一个一块小平地),其中与房产相关的土地所有权一并卖给乙方(附上房产复印件)

  2、甲方必须保证房产的所有权清楚。

  3、双方协议的上述房屋及相关建筑总共_________万即_________万元,在签订合同后乙方需要支付甲方定金_________万元,即_________万元。

  4、由于房屋不支持按揭买卖,在协议书签订后______个月之内,乙方将支付房屋总额除定金之外的所有金额。

  5、办理房产的.一些列相关手续费都由甲方承担。

  6、当乙方支付了定金后,甲方需要积极配合乙方办理房屋过户相关手续,乙方接手房产后尽快向甲方支付剩余金额。

  7、甲方要在办理完所有手续一个月之内将房子交给乙方,并保证房屋无任何担保,无人出租。无水费、电费、物业费拖欠等。

  8、协议书一经签订即产生法律效应,在乙方支付过定金后,双方无论哪一方毁约,需要向对方支付__万人民币,逾期一日加_________元。

  9、房屋在过户之前,甲方不得毁坏房屋结构、不能移动的设施如墙壁、地面、柱子等。可移动的家具除外。

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  签订日期:_________________

开发商购房合同 篇14

  卖方:_______________(以下简称甲方),身份证号:_______________

  买方:_______________(以下简称乙方),身份证号:_______________

  甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,达成如下协议:

  第一条、甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已了解该房屋具体状况,并自愿购买该房屋,该房屋具体状况如下;

  房屋位置:___________________________________占地面积:_______________㎡

  房屋建筑面积:_______________㎡

  房屋界线:左边与____________________中心为界,右边与____________________中心为界,前面至__________为界,后面至____________________边为界。

  第二条、房屋价格及其他费用;

  甲、乙双方协商一致,甲方所售房屋占地面积,建筑面积及土地流转费用总金额为人民币小写¥____________________元,大写:______________元整。

  第三条付款方式:签订协议时付____________________元,尾款于__________年__________月__________日付清,付款以甲方出示收据为证。

  第四条特别约定;

  1、甲方必须保证所卖房屋产权属于甲方所有,因乙方所购房屋为农村土地建筑,该房屋现无房屋产权证,若以后因违章建筑拆除由甲方负责。

  2、该房屋现水,电没有到位,甲方应予配合安装到户,但相关费用由乙方负担。

  第五条本协议自签订之起,买卖双方不得反悔,如有一方反悔,除退回房屋总价款以外,还必须赔偿另一方房屋总价款的25%赔偿金。

  第六条乙方所购房屋位置夹在其他相邻房屋中间两面共墙,若干年后相邻房屋如拆迁但不能拆除所共墙体,若要拆除必须经双方同意。

  第七条本协议未尽事宜,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与本协议具同等法律效力。

  第八条本协议自甲、乙双方签字之日起生效。

  第九条本协议一式二份,甲方执一份、乙方执一份。

  甲方:_________________

  _______年_______月_____日

  乙方:_________________

  _______年_______月_____日

开发商购房合同 篇15

  卖方姓名:__________

  国籍/地区:_______________________

  住址:___________________________

  联系电话:______________________

  通讯地址:_____________________

  编码:__________________________

  共有权人姓名:__________________

  国籍/地区:_______________________

  住址:___________________________

  身份证号码:_____________________

  联系电话:______________________

  通讯地址:_____________________

  编码:__________________________

  买方姓名:______________________

  国籍/地区:_______________________

  住址:___________________________

  身份证号码:_____________________

  联系电话:______________________

  编码:__________________________

  根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定,经买方、卖方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上,就本合同所涉房地产买卖事宜,达成如下协议:

  第一条卖方所售房地产坐落于:________________________号。房地产证号为:____________。房地产用途为:________________。登记建筑面积为:______平方米。该房屋土地使用权年限自______________年_____________月_____________日至_____________年___________月_____________日止。

  第二条房地产产权现状该房地产产权现状为:________________该房地产没有设定抵押以及被冻结,卖方对该房地产享有完全的处分权。

  第三条房地产租约现状该房地产所附租约现状为:________________该房地产没有租约。

  第四条附着于该房地产之上的户口该房地产未附着任何户口。

  第五条转让价款该房地产转让总价款为人民币:________________________元整。该转让价款不含税费。

  第六条付款方式、步骤

  1.双方约定付款按照以下方式进行付款购房定金+购房首付款+公积金贷款或____________行贷款。

  2.双方约定付款步骤如下

  ①买方于___________年___________月___________日前向卖方支付购房定金人民币:_____________________万___________元整。此款在办理该房屋权属过户时自动转为购房款。

  ②买方于在双方办理该房屋过户当______日支付卖方房款首付款人民币:__________拾______万______仟______佰______拾元整。

  ③买方通过公积金贷款支付卖方房款人民币___________元整。

  特别约定:________________上述①、②款项经买卖双方约定如过户时按照国家有关政策规定,房产管理部门在办理过户手续时需通过_________行监管,则按其规定执行。

  第七条权属转移登记双方同意,自本合同签订后、买方向__行申请按揭贷款获批准后______日内,双方共同向房屋权属登记部门申请办理房屋权属转移登记手续。

  第八条房屋的交付卖方应当于该房屋过户当天将该房地产交付买方,并履行下列手续:

  1.买卖双方共同对该房地产及附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等事项进行验收,记录水、电、气表的读数,卖方自行结清供暖、水、电、气及物管费用并办理交接手续卖方将其缴纳的该房屋专项维修资金的账面余额转移至买受人名下。

  2.交付该房屋全部钥匙。

  3.原与开发商签订的购房合同、购房款票据、《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》、《竣工验收备案表》、管线分布竣工图以及已交维修基金票据等交付给买方。

  第九条买卖双方的责任和义务

  1.卖方承诺对该房屋权属及证件合法、真实、有效且对此负全责并已取得共有权人同意出售和签定本合同,依约配合买方办理__行贷款以及办理过户和交付该房屋保证该房屋无抵押、无查封、无产权纠纷和债权债务纠纷保证共有权人和承租人已放弃优先购买权。由此而引起的法律及经济责任由卖方负担。

  2.卖方保证已如实陈述该房屋权属状况、附属设施设备、装饰装修情况和相关关系,附件所列的该房屋附属设施设备及其装饰装修随同该房屋一并转让给买方,买方对卖方出售的该房屋具体状况充分了解,自愿买受该房屋。

  3.卖方应当保证自本合同签订之______日起至该房屋验收交接完成,对已纳入附件清单的各项房屋附属设施设备及其装饰装修保持良好的`状况。

  4.卖方在签订本合同后____________日内将买方所购房产办理__行按揭贷款及办理该房屋过户所需的相关资料文件准备齐全,供买方办理相关手续之用。

  5.卖方须按约定时间到__行办理贷款按揭手续及房屋管理部门办理产权交接手续。

  6.买方按照本合同约定的付款步骤、时间方式付款。

  第十条违约责任

  1.因卖方原因导致双方未能进行房地产过户,买方交给卖方的款项卖方须当即全额如数退还给买方并双倍返还买方的购房定金,卖方逾期则以上述款项为基数按每日千分之_____向买方支付违约金,然后合同解除。

  2.因买方原因导致双方未能进行房地产过户,买方交给卖方定金不予退还,其他款项卖方须当即全额如数退还给买方卖方逾期则以上述款项为基数按每日千分之______向买方支付违约金,然后合同解除。

  3.买卖双方房地产过户后卖方未按买方约定的期限将该房地产交付买方,自约定的交付期限届满次_____日起至实际交付______日止,卖方以该房地产转让总价款为基数按每日千分之______向买方支付违约金后,合同继续履行。

  第十一条不可抗力因不可抗力不能按照约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任,但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人,并自不可抗力事件结束之日起_______日内向另一方当事人提供证明。上述房屋风险责任自该房屋所有权转移之______日起转移给买受人。

  第十二条争议解决方式本合同项下发生的争议,由双方协商解决协商不成的,依法向房屋所在地人民法院起诉。

  第十三条本合同自双方签字之______日起生效。双方可以根据具体情况对本合同中未约定、约定不明或不适用的内容签订书面补充协议进行变更或补充。对本合同的解除,应当采用书面形式。本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。

  第十四条本合同一式_____份,具有同等法律效力,其中卖方________,份买方________份,双方办理转移登记时,向房屋权属登记部门提交主合同_____份。

  卖方:_____________________

  身份证号:_________________

  买方:_____________________

  身份证号:________________

  签订时间:_____年_______月_______日

  签订地点:________________

开发商购房合同 篇16

  出卖人(甲方):_____________

  买受人(乙方):_____________

  鉴于:

  1、甲方系本合同项下房屋的所有权人,甲方保证对所出卖的房屋享有完全的处分权并保证贴合国家有关规定,没有产权及债务纠纷,且其对该房屋的处分已征得该房屋相关权利人的同意;

  2、甲方愿意将房屋出卖给乙方;

  3、乙方愿意购买上述房屋;

  4、乙方已向甲方交付定金共_____________元整;

  5、本合同项下房屋的《房地产权证》尚未办理。

  根据国家有关法律、法规规定,甲乙双方在自愿、平等、诚实信用的基础上,为明确双方权利义务,就乙方向甲方购买房屋订立本合同,以资双方共同信守履行。

  一、标的房屋基本状况

  1、位置:_____________市_____________区_____________路_____________号。

  2、户型:_____________;建筑面积:_____________,套内面积:_____________。

  3、本合同项下房屋相应的土地使用权随房屋一并转让。

  二、房屋价款

  房屋的交易总价为:人民币___________元整(大写:____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)。

  本合同项下房屋相应的土地使用权价款已包含在交易总价中。

  公共部位与公用房屋分摊建筑面积不再另行计价。

  三、付款方式及期限

  甲乙双方同意以下列方式付款:

  1、乙方已向甲方交付定金_____________元整,自本合同签订之日起____天内乙方支付首付款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方;

  2、剩余房款人民币____拾____万____仟____佰____拾元整于乙方取得该房屋的《房地产权证》之日起____天内支付。

  四、房屋交付及产权登记的约定。

  1、甲方应于本合同签订之日起____天内将本合同项下房屋全部交付给乙方,并应在交房当日将_________等费用结清。

  2、甲方应当在房屋产权登记机关开始办理产权登记后日内,及时办理权属登记(指房屋的《房地产权证》)。

  3、甲方应当在取得房地产权属证书(指房屋的《房地产权证》)之日起日内,及时将房屋权属登记过户至乙方名下。

  五、税费分担约定

  1、甲方办理房地产权属证书所需要的税费、产权登记费、交易手续费等一切税费由甲方承担。

  2、甲方将房地产过户至乙方名下所花费的交易税费、产权登记费、交易手续费等一切税费由乙方承担。

  六、违约职责

  1、乙方如未按本合同规定的时间付款,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之_____________的违约金。

  2、甲方如未按本合同规定的期限将该房屋交付,自本合同规定的交付期限的第二天起至实际交付之日止,甲方按日向乙方支付已支付房价款万分之_____________的违约金。

  3、如甲方违反本合同第四条房屋交付及产权登记的约定,乙方有权选取下列任一种方式处理:

  a、乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起日内将乙方已付房价款退还给甲方,并按已付房价款的_____________%赔偿乙方房屋损失,同时按乙方投入房屋装修的费用赔偿乙方的装修的损失。

  b、乙方不退房,甲方按已付房价款的._____________%向乙方支付违约金。

  七、争议的解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向房屋所在地人民法院起诉。

  八、个性约定

  房屋交付后,如发生房屋征收或拆迁等对房屋及相应土地的补偿,由乙方所有。

  九、免责条件

  1、因不可抗力原因致使本合同不能继续履行或造成的损失,甲、乙双方互不承担损失赔偿职责;

  2、不可抗力系指“不能预见、不能避免并不能克服的客观状况”。

  十、本合同经重庆周立太律师事务所见证。

  十一、本合同一式三份,甲乙双方各执一份、律师事务所一份,具有同等法律效力,自甲乙双方签字后生效。

  十二、本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同具有同等法律效力。

  十三、双方约定的其他事项:附件。

  甲方:_________________乙方:__________________

  身份证号码:__________________身份证号码:___________________

  地址:___________________地址:____________________

  电话:___________________电话:____________________

  签订日期:_____________

  见证人:_____________

开发商购房合同 篇17

  卖方:

  买方:

  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。

  第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在_____县_____区____拥有的房产住宅,建筑面积为____平方米。

  第二条上述房产的交易价格为:单价:人民币_____元/平方米,总价:人民币_______万元整。本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币_____万元整,作为购房定金。

  第三条付款时间与办法:

  1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币________万元整申请银行按揭,并于银行放款当日付给甲方。

  2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币________整于产权交割完毕当日付给甲方。第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将_________等费用结清。

  第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税费由_______方承担,中介费及代办产权过户手续费由______方承担。

  第六条违约责任甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

  第七条本合同主体

  1、甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。

  2、乙方是____________,代表人是____________。

  第八条本合同如需办理公证,经国家公证机关____公证处公证。

  第九条本合同一式份。甲方产权人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,厦门市房地产交易中心一份、________公证处各一份。

  第十条本合同发生争议的'解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。

  第十一条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。

  第十二条双方约定的其他事项:

  出卖方:

  购买方:

  日期:

开发商购房合同 篇18

  甲方:__________________,身份证号码______________________________

  乙方:__________________,身份证号码______________________________

  依据__市_____区_____村回迁楼的住房现状和实际情况,经过甲乙双方充分协商,在平等、自愿的基础上就乙方购买甲方房屋事宜达成以下协议:

  第一条房屋位置及面积

  甲方将位于________市_____区_____村回迁楼西片区2号楼东一单元一楼西户的房屋一套出售给乙方。

  该房屋建筑面积为120平方米,储藏室面积为19平方米,储藏室位置:_____。

  第二条房屋计价方式及价款

  甲乙双方协商以套为计算单位,确定该房屋总价款。该房屋总价款为:____________¥元。

  第三条付款方式及期限

  本协议签订后_________日内,乙方一次性全额支付甲方购房款。

  第四条房屋的过户

  本协议签定时,该房屋不具备过户条件。在房屋符合过户条件时,甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本协议发生的契税、土地出让金等费用按有关法律规定负担。

  第五条房屋的交付

  甲方应于本协议签订日内,将本协议房屋交付乙方使用,并把该房屋原有手续全部交付给乙方。

  第六条违约责任

  1、甲方应当按照本协议第五条的约定交付乙方房屋,甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过___个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的`房价款全部退还乙方外,并应赔偿乙方经济损失人民币____________元。

  2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的,其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过____个月时,甲方有权解除合同。解约时,乙方已付房价款的_________作为甲方的损失赔偿金。

  3、该房屋符合过户条件时,甲方应积极协助乙方办理房屋过户手续,并在达到过户条件之日起日内将房屋过户至乙方名下。甲方逾期不予配合乙方办理过户手续的,应当向乙方支付违约金_____元。

  4、甲方不得再将该房屋出售给第三人,否则应当向乙方支付违约金_____元。

  第七条争议的解决

  因本协议发生的争议,由甲乙双方当事人协商解决协商不成的依法向人民法院起诉。

  第八条本协议自双方签字或盖章之日起生效。

  本协议未尽事宜双方可以签定补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

  第九条本协议一式叁份,甲乙双方各执一份,__村村民委会备案一份。

  甲方:__________________乙方:____________

  身份证号码:__________________身份证号码__________________

  ______________村民委员会

  ____________年____________月____________日

开发商购房合同 篇19

  出卖人(甲方):_______________(以下简称甲方)

  买受人(乙方):_______________(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。

  第一条、本合同中所述房屋为_____________________________,是________________________的家庭(夫妻)共同财产。原建房售房单位允许转卖,该房屋没有产权纠纷,不存在房屋抵押,债权债务,以及其他权利瑕疵。交易后如有上述未清事项,由甲方承担,乙方不负任何责任。

  第二条、上述房产的交易价格:成交价格为:人民币___________元整(大写:____拾____万____仟____佰____拾____元整)。

  第三条、付款时间与办法:甲乙双方同意以现金付款方式一次性付款,并已在__年____月___日将全款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整交付甲方,付全款付款当天甲方开出收款收条给乙方,并注明收款数额及款项用途。

  第四条、房屋交付:甲方应在开发商交房当日将拆迁安置房屋相关的所有手续和该房有关的文件及票据交付乙方,(以各项文件及票据为证明)。甲方于房屋交付使用时将交易的房产及其附带_______的钥匙全部交付给乙方。

  第五条、甲方逾期交付房屋及逾期的违约责任:除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约金。逾期不超过30天,违约金自约定房屋交付之日第二天起至实际交付之日止,每延期一日(遇法定节假日顺延),甲方按乙方已支付房价款金额的__%(大写数字)向乙方支付违约金,合同继续履行;逾期超过30天(大写数字),则视为甲方不履行本合同,乙方有权按下列第____种约定,追究甲方的违约责任。

  1、甲方按乙方累计已付款的__%(大写数字)向乙方支付违约金,合同继续履行,并在本合同第五条约定的实际交付之日起__天内交付房屋。

  2、终止合同,甲方将乙方累计已付款全额还与乙方。赔偿损失等同于乙方全额的房款。再按__利率付给乙方利息。

  第六条、关于产权登记的约定:本房屋以后遇到需要办理房屋产权证,土地证等其它手续,经甲乙双方协商,按以下约定进行。

  1、面积。因房屋是期房。先以图纸上的.标注面积进行结算。待实际交房后,以实测,面积为准。开发商、甲方、乙方三方相互结算。长退短补。

  2、交房后至未过户期间。因此房是拆迁安置房,此房证是甲方姓名。甲方应给与乙方,保留在乙方手中。因甲方私藏、隐匿、或抵押、借贷、转让等行为均属于违法无效。由此所造成的一切后果均由甲方负责。

  3、过户条件成熟后,甲方应积极协助乙方办理过户手续,并提供所需全套资料。过户的所有费用由乙方负责。

  第七条、本合同办理公证,经国家公证机关____公证处公证;但本合同不经过任何法律公证具有同等的法律效力。公正费由乙方负责。本合同在双方签字之日(______年______月______日)起生效。本合同中空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。

  第八条、本合同需由甲方,乙方,见证方三方共同签字后方能生效。本合同一式_____份,一份_____张。甲方产权人及甲方委托代理人共持一份,乙方一份,见证方(中间人)____________一份,留存备查。

  第九条、本合同发生争议的解决方式:双方本着友好协商,公平合理的原则签定本合同,签定本合同后,双方应严格遵守执行,不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争议,双方可通过协商解决。协商不成的,双方同意按以下方式解决纠纷。提交______仲裁委员会仲裁。

  任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  第十条、本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定由甲方,乙方,见证方三方共同协商解决,与本合同同具法律效力。

  第十一条双方约定的其他事项:

  出卖方(甲方):

  购买方(乙方):

  签订日期:

开发商购房合同 篇20

  出卖人(以下称甲方):_________,住址_________。

  买受人(以下称乙方):_________,住址_________。

  根据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,甲乙双方经协商一致,签订本合同,以资共同信守执行。

  一、乙方购买甲方座落在______市___区___街___号的房屋___套(栋),建筑面积为______平方米。

  二、房屋的交易价格为______元。

  三、付款办法与时间。

  四、甲方保证于______年___月___日前将房屋交付乙方使用。

  五、税费分担。

  六、违约责任。

  1、乙方必须按期向甲方付款。如逾期,每逾期一天,应向甲方偿付违约部分房款______的`违约金。

  2、甲方必须按期将房屋交付乙方使用。否则,每逾期一天,应向乙方偿付已收房款______的违约金。

  七、本合同经______市公证处公证,公证后合同生效。公证费用由______方承担。

  八、本合同一式___份,甲方、乙方、公证处、房产交易局各一份。

  甲方:(签名)

  乙方:(签名)

  20______年______月______日

开发商购房合同 篇21

  甲方:_________

  住所地:_________

  联系电话:_________

  乙方:_________

  身份证号:_________

  通信地址:_________

  联系电话:_________

  甲乙双方在平等自愿、友好协商的原则下,就甲方开发的位于项目的购房事宜,达成如下协议:

  一、乙方已选中并决定购买甲方开发_________项目的房屋一套,愿意与甲方签订本意向书,并同意按本意向书的与甲方签订正式的《商品房买卖合同》。

  二、甲乙双方同意本次认筹仅为表明购房诚意和乙方的意向房源,房屋的具体价格和面积等具体情况以最终签订的《商品房买卖合同》为准。

  三、乙方确定的意向房屋建筑面积为_____平方米,乙方同意签订本意向书时向甲方支付人民币_____元作为认筹金,即可凭本意向书享有购买____家园项目中房屋一套的权利,并可根据该意向书在_____家园项目开盘时享受甲方优先选择房屋楼层、朝向和户型的权利,以及享受甲方的购房优惠。

  四、甲方应当将本意向书项下项目开盘的销售时间_____日之前通知乙方,乙方应于开盘当日携带本意向书原件、已交纳认筹金的.收款凭证原件及乙方本人身份证原件至甲方售楼中心选择具体房屋。同时乙方应与甲方签订正式的《商品房买卖合同》及相关文件,并按《商品房买卖合同》支付购房款。乙方依据本意向书支付的认筹金将转为等额购房款。

  五、乙方在本意向书中的通信地址和联系方式均为有效,若有变更应自变更之日_____小时之内及时通知甲方,若因乙方原因无法联系导致未能按时到甲方售楼中心办理正式购房手续的,逾期未办理的视为乙方自动放弃正式购房意愿,甲方在合理期限后将不再为乙方保留此房源,且乙方不再享受相关优惠政策。

  六、如在甲方开盘后,因房源有限和排号等原因,经协调乙方无合适房源可选的,甲方在_____个工作日内退还乙方认筹金,双方互不承担任何责任。

  七、如因不可抗力导致本意向书无法履行,甲乙双方均互不承担相应责任。

  八、本意向书仅限于乙方本人享有,不得转让,《商品房买卖合同》中的买受人应当与本意向书中的乙方一致,否则视为乙方放弃本意向书所确定享受的优惠政策。

  九、本意向书经甲、乙双方签字、盖章且乙方全额交纳认筹金之日起生效,在正式的《商品房买卖合同》生效时本意向书即时失效,乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。

  十、本意向书一式贰份,甲乙双方各执壹份,具同等法律效力。

  甲方(盖章):_________

  乙方(签字、捺印):_________

  授权代表:_________

  日期:______年______月______日

  日期:______年______月______日

开发商购房合同 篇22

  甲方(卖方):_____________身份证号:_____________

  住址:_____________

  乙方(买方):_____________身份证号:_____________

  住址:_____________

  根据《中华人民共和国合同法》及其他其相关法律之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商、一致的基础上,就乙方购买甲方商业用房之事,达成如下协议,以此双方共同遵守。

  一、甲方自愿将其所有的商业用房转让给乙方所有。

  1、该房产位于:东邻:_____________,北邻:_____________,西邻:_____________东邻:_____________,该房产为上下两层,共两间,面积为_____________平方米,带后院一个。

  2、该房产的'终身使用权及现有的一切水、电、暖等各项设施随房产一并转让。

  二、经双方协商一致,该房产及其土地使用权和各项设施共计价款_____________元(大写:_____________)。

  三、付款方式为一次性付清。

  协议生效之日,乙方向甲方支付全款_____________元(大写:_____________)。

  四、甲方向乙方保证该房产在交付时为其合法所有,该房产不存在任何债权债务关系,没有设定任何抵押和担保,没有任何债务纠纷,如有不实甲方付乙方一切损失。

  五、其它未尽事宜由双方协商解决。

  六、本协议一式两份,双方各执一份,本协议经双方签字生效。

  甲方:_____________

  乙方:_____________

  证人:_____________

  _____________年_____________月_____________日

开发商购房合同 篇23

  出卖人(以下简称甲方):

  买受人(以下简称乙方):

  经甲乙双方协商,甲方将位于万福店农场西环路住房一套及一楼中间门面一间售给乙方,现就房屋买卖事宜签订以下合同资料:

  一、房屋位置、面积、价格:

  1,房屋位置:_____________;

  2,房屋面积:170平方米,其中三楼住房建筑面积140平方米(含公摊面积),一楼门面建筑面积30平方米;

  3,房屋价格:壹拾伍万元整。

  二、房屋质量及装修要求:

  1,房屋建筑质量为合格等级,除人力不可抗拒的自然灾害等特殊状况外如有房屋非人为质量问题甲方负责维修。

  2,甲方负责所有塑钢窗户、进门防盗门、室内三套玻璃门、门面转闸门、室内地板砖(客厅80___80mm,其他60___60mm)及水电安装、厕所大便器安装、墙壁普通装修。甲方同时负责水过户手续到位。

  三、付款方式:

  首付捌万元,第二次在年内付二万,乙方付款时甲方另带给房产证、土地使用证副本各一份。

  四、其他:

  1,房屋交付时实际面积如正负在2%以内房屋价格不变,如实际面积少于2%以上的.甲方按单位价格找款给乙方;

  2,该房屋相应的土地使用权取得方式为自购,甲方负责给乙方办理土地证,房产证办理由乙方出费用甲方协助;

  3,甲方保证所售房屋没有产权纠纷,否则一切职责由甲方承担;

  4,该房屋的所有税费含在房屋价格中。

  五、本合同未尽事宜由双方协商解决并签订补充协议,补充协议与本合同具备同等的法律效力,协商不成时由当地法院判决。

  六、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,一份报主管部门备案。

  七、本合同双方签字之日起生效。

  出卖方:(签章)_____________

  买受方:(签章)_____________

  _____________年_____________月_____________日

开发商购房合同 篇24

  出卖人(甲方):_______________(以下简称甲方)

  买受人(乙方):_______________(以下简称乙方)

  根据《民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。

  第一条、房屋的基本情况:

  甲方房屋座落在_____________________________,位于第____层,房屋结构为________,建筑面积为______平方米,房屋用途为_______。

  第二条、房屋内部设施设备:

  包括_____________________________。

  第三条、本合同中所述房屋为拆迁安置房,该房屋没有产权纠纷,不存在房屋抵押,债权债务,以及其他权利瑕疵。交易后如有上述未清事项,由甲方承担,乙方不负任何责任。

  第四条、上述房产的交易价格:

  成交价格为:人民币___________元整(大写:____拾____万____仟____佰____拾____元整)。

  第五条、付款时间与办法:

  甲乙双方同意以现金付款方式一次性付款,付款于本合同签订三天内。

  第六条、房屋交付:

  甲方应在交房当日(_____年____月____日)将拆迁安置房屋相关的所有手续和该房有关的文件及票据交付乙方,(以各项文件及票据为证明)。甲方于房屋交付使用时将交易的`房产及其附带_______的钥匙全部交付给乙方。

  第七条、甲方逾期交付房屋的违约责任:

  除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第六条规定的期限将该房屋交给乙方使用,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约金,违约金为房价总额的2%。

  第八条、如甲方故意隐瞒此房屋的原产权所属人、房屋位置、质量问题,影响乙方的居住及使用时,乙方有权要求退房,一切损失由甲方承担。

  第九条、关于产权登记的约定:本房屋五年后若遇到需要办理房屋产权证,土地证等其它手续,甲方无条件协助办理,所产生的费用由乙方负担。

  第十条、本合同未尽事项另行协商,签订补充协议,补充协议同本合同具有同等法律效力。

  第十一条、争议解决方式:如发生双方争议,首先协商解决;协商不成任何一方向房屋所在地法院起诉。

  第十二条、本合同自双方签字之日起发生法律效力,应共同遵守。

  本合同一式______份,双方各执______份。

  甲方:____________乙方:____________

  ______年______月______日

开发商购房合同 篇25

  卖方:_______________(简称甲方)身份证号码:_____________________

  买方:_______________(简称乙方)身份证号码:_____________________

  根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。

  第一条乙方同意购买甲方拥有的`座落在______市_____区(县)_________________拥有的房产,建筑面积为_____平方米(详见房屋所有权证第__________号),土地使用面积为_____平方米(详见房屋土地使用权证第__________号)。

  第二条上述房产的交易价格为:人民币___________元整(大写:____拾____万____仟____佰____拾____元整)。

  第三条付款时间与办法:

  1、甲乙双方经协商后同意,乙方一次性支付房款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方。

  2、甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将_________等费用结清。因不可抗力等非甲方原因造成甲方逾期交房的,则房屋交付时间可据实予以延长。

  第四条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税费由_______方承担。

  第五条本合同主体:

  1.甲方是____________共______人。

  2.乙方是____________共______人。

  第六条本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。

  第七条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。

  第八条本合同自甲、乙双方签字之日起生效。

  第九条本合同一式两份。甲方产权人一份,乙方购房者一份。

  第十条双方约定的其他事项:

  出卖方(甲方):________________

  购买方(乙方)_________________

  身份证号码:_________________

  身份证号码:_________________

  电话:__________________

  电话:__________________

  日期:_______年___月____日

  日期:_______年____月____日

开发商购房合同 篇26

  甲方(出卖方):______,身份证号:______,地址:______,联系电话:______。

  乙方(买受方):______,身份证号:______,地址:______,联系电话:______。

  第一条房屋的基本情况。

  甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于______,房屋结构为______建筑面积______平方米(其中实际建筑面积______平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积______(______平方米),房屋用途为______;该房屋平面图见本合同附件一,该房屋内部附着设施见附件二;(房屋所有权证号、土地使用权证号、房地产权证号)为______。

  第二条房屋面积的特殊约定。

  本合同第一条所约定的面积为______原产权证上标明______面积。如原产权证上标明的面积(以下简称暂测面积)与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的,以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。该房屋交付时,房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的±__________%(不包括±__________%)时,房价款保持不变。实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的±__________%(包括±__________%)时,甲乙双方同意按下述第__________种方式处理:

  1.乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起__________天内将乙方已付款退还给乙方,并按__________利率付给利息。

  2.每平方米价格保持不变,房价款总金额按实际面积调整。

  第三条土地使用权性质。

  该房屋相应的土地使用权取得方式为__________;土地使用权年限自______年______月______日至______年______月______日止。以划拨方式取得土地使用权的房地产转让批准文件号为__________;该房屋买卖后,按照有关规定,乙方无须补办土地使用权出让手续。

  第四条价格。

  按该房屋的总建筑面积计算,该套房屋售价为(人民币)每平方米_____元,总金额为_____元整。

  第五条付款方式。

  乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金_____元整,并应于本合同生效之日起日内将该房屋全部价款付给甲方。具体付款方式可由双方另行约定。

  第六条交付期限。

  甲方应于乙方交付定金之日起三日内,将该房屋的产权证书交给乙方;并应在收到该房屋全部价款之日起__________日内,将该房屋交付给乙方,并协助乙方办理房屋过户手续。

  第七条乙方逾期付款的'违约责任。

  乙方应按照合同约定的付款方式、付款金额付款,如未按本合同约定付款,逾期超过________天后,即视为乙方不履行本合同。届时甲方有权追究乙方的违约利息,利息按________计算。

  第八条甲方逾期交付房屋的违约责任。

  除不可抗拒的`自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第六条规定的期限将该房屋交给乙方使用,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约利息。按本合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,月利息在__________个月内按__________利率计算;自第__________个月起,月利息则按__________利率计算。逾期超过__________个月,则视为甲方不履行本合同,乙方有权按下列第__________种约定,追究甲方的违约责任。

  1.终止合同,甲方按乙方累计已付款的__________%向乙方支付违约金。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。

  2.甲方按乙方累计已付款的__________%向乙方支付违约金,合同继续履行。

  第九条关于产权登记的约定。

  在乙方实际接收该房屋之日起,甲方应当协助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因甲方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起__________天内取得房地产权属证书,乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起__________天内将乙方已付款退还给乙方,并按已付款的__________%赔偿乙方损失。

  第十条甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,有关按揭、抵押债务、税项及租金等,甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项,由甲方承担全部责任。

  第十一条因本房屋所有权转移所发生的土地增值税由甲方向国家交纳,契税由乙方向国家交纳;其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外,均按政府的规定由甲乙双方分别交纳。

  第十二条本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。

  第十三条本合同之附件均为本合同不可分割之部分。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

  本合同及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照有关法律、法规和政策执行。

  第十四条本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

  第十五条本合同(经甲、乙双方签字)之日起生效。

  第十六条本合同连同附表共__________页,一式__________份,甲、乙双方各执一份,__________各执一份,均具有同等效力。

  甲方(签章):______

  甲方代理人(签章):______

  ______年______月______日

  乙方(签章):______

  乙方代理人(签章):______

  _____年_____月_____日

开发商购房合同 篇27

  出卖方(甲方):

  法定代表人:

  购房方(乙方):

  身份证号码:

  关于乙方向甲方购房事宜,双方经协商,达成协议如下:

  一、甲方将其开发的位于_________________房,建筑面积________平方米。该房单价为人民币每平米_______元,总金额为人民币____拾____万____仟____佰____拾_____元整(__________元整)出售给乙方。乙方愿意以上述价格向甲方认购该房。

  二、甲方承诺:自鉴定本协议起,________年____月____日之前,保证将该房屋按约定价格售给乙方。

  三、自乙方将全部房款向甲方交纳后,签订本协议。

  四、该房设施有上水管、独户水表、独户电表、热力公司供的大暖。

  五、该房在乙方缴款时,未交纳办理产权证的'有关税费,将来如办理产权证时,乙方应按有关规定另行缴纳。

  六、该房的日常管理及维修,由物业公司统一管理,乙方应按物业公司规定的费用按时缴纳。

  七、本协议壹式贰份,双方各执壹份,自双方签字之日起即产生法律效力。

  甲方:

  乙方:

  电话:

  电话:

  签订日期:________年____月____日

  签订日期:_____年____月____日

开发商购房合同 篇28

  甲方(卖方):________身份证号码:________住址:________联系电话:________

  乙方(买方):________身份证号码:________住址:________联系电话:________

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、资源、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本房屋买卖合同。

  第一条、甲方自愿将坐落于_____(建筑面积_____平方米,产权证号:_____,土地证号:_____)的房产出售给乙方。

  第二条、甲方保证所出售的`房屋符合国家有关房地产交易的相关法律、法规及政策规定,且不存在其他债权、债务纠纷,无抵押担保。

  第三条、甲、乙双方约定购房总价款为人民币_____元,大写_____元。

  第四条、合同签订后,甲、乙双方均应按过户要求提供相应过户资料、证件到房屋交易部门办理房产过户手续。

  第五条、双方在办理房屋产权转移、过户手续中所产生的契税、印花税、工本费、过户费等税费及费用均由乙方来承担,甲方不承担任何费用。

  第六条、房屋产权过户到乙方之日,乙方向甲方付清全部购房款_____元,大写_____元。产权过户之时,甲方保证该房产无任何担保、抵押、房产瑕疵;无欠账,如电话费、水电费、物业管理费、入网费等。

  第七条、本合同一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效,因合同履行发生争议,双方可协商或诉讼解决。

  第八条本合同未尽事宜,可另行补充约定,补充约定经双方签字后与本合同具有同等效力。

  第九条为了降低办理房产过程中的相关费用,甲乙双方另签订一份购房款为_____元的虚假合同。

  甲方(卖方):________

  乙方(买方):________

  日期:____

开发商购房合同 篇29

  出卖人(以下简称甲方):

  电话身份证号:

  现住址:

  买受人(以下简称乙方):

  电话身份证号:

  现住址:

  见证方:

  电话:

  身份证号:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲乙双方在平等、自愿,协商一致的基础上就买卖房屋达成如下协议:

  第一条乙方购买甲方位于_____私有楼房住宅一处,建筑面积为_____平方米(位置、面积都以“甲方与签订的合同”为准)。

  第二条双方商定该房屋按甲方所提供的建筑面积及房屋的内部情况,转让价格定为_____万元人民币,大写人民币_____。此价格内包含房屋本身及附属设施设备的价格。

  第三条甲方应在签署本合同时,向乙方提供以下证件原件及复印件:

  1、身份证、户口薄、结婚证;

  2、购房合同、购房发票及相关的缴税(费)凭证;

  3、房屋共有人同意或委托出卖的证明;

  4、办理房屋买卖及过户手续应出具的其他文件。

  注:如有特殊情况发生,甲方子女必须无条件协助乙方办理房产过户手续。

  第四条甲方的承诺保证:

  1、甲方保证自己所提供的原有购房协议及自己的身份证件真实有效,不存在任何虚假成分;

  2、甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权,保证在交易时该房屋没有产权纠纷,转让该房屋不存在法律上的障碍。

  3、甲方保证其配偶、儿女和其他享有继承权的人对该房屋不主张继承权、共同所有权和其他权利。

  4、甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利(如抵押等),否则造成不良后果由甲方出面解决。

  5、甲方保证因国家政策性拆迁、自然灾害等涉及到的土地与房屋赔偿或补偿归乙方所有,与甲方无关。

  6、若发生与甲方有关的产权纠纷或其它债权债务,概由甲方负责清理,并承担相应的责任,与乙方无关。

  7、由于建设方的原因,本房屋没有办理房屋产权证,甲方保证:建房单位在日后统一办理房屋产权证时,甲方及时办理房屋产权证,在10日内与乙方办理房产过户手续,保障乙方对房屋所有权的合法行使。如因变更时甲方造成的费用增加,所有增加费用由甲方承担。如能变更正常,办理房产证的费用由乙方负责。

  8、在签订本合同后,房屋价格上涨或下跌均由乙方承担,与甲方无关。

  9、甲方保证在本协议中提供的联系方式及现有住址变更的情况下,能及时的通知乙方,以方便乙方在办理相关手续时,可以及时的找到甲方。

  第五条上述房屋在甲方实际交付乙方之日前所发生的.费用(水费、电费、天然气费等)由甲方负责。在第二次付款后,甲方必须将购买房屋的所有相关手续全部交给乙方。在双方在场的情况下,甲乙双方征对房屋对以下项目进行交接:

  甲方将上述房屋全部钥匙、水卡、电卡、煤气卡等给乙方,交房时已交清的所有凭证交付乙方,避免乙方在过后生活中发生不必要的麻烦。

  乙方现场检查后,如无任何异议,视为该房屋情况符合本协议书约定,甲方完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、处置权归乙方行使。

  第六条付款方式:第一次付款:在___年___月___日甲方向乙方收取房屋定金_____元,作为房款的一部分。

  第七条违约责任甲方必须配合乙方提供过户时所需的相关资料,如在办理过户手续之前出现任何甲方或见证人违约,甲方须即时无条件归还乙方所交纳的全部费用,并承担_____元违约金,如无法联系上甲方或甲方故意拖欠,则须由见证方在收到乙方书面通知3个工作日内先行替甲方承担违约的全部费用,如超过3个工作日见证方未支付违约金和本金予乙方,则逾期一日须交纳以上款项的千分之五作为滞纳金。

  第八条甲、乙双方任何一方违背此协议任何一款或有欺诈行为者均视为违约,另一方有权解除合同,违约或欺诈方将付房款百分之拾的罚金给对方,且负担对方由此而引起的损失和费用。

  第九条交房日期:甲方收到乙方第二次房款。

  第十条本合同经公证处公证,在本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,依法向人民法院提起诉讼。

  第十一条本合同未尽事宜,可由双方约定后签订补充协议。本合同的附件及补充协议为本合同不可分割的组成部分,具有同等法律效力。

  第十二条本合同连同附件共三页,一式三份具有同等法律效力,合同持有情况如下:甲乙双方各执一份,见证人执一份。

  第十三条此合同与房屋买卖合同同时起法律效力。

  第十四条本合同自三方签字之日起生效。

  出卖人(签字):

  买受人(签字):

  签订地点:

  签订地点:

  见证方(签字):

  签订时间:_____年___月___日

  签订时间:___年____月____日

开发商购房合同 篇30

  卖方:________(以下简称甲方)

  买方:________(以下简称乙方)

  见证方:________(以下简称丙方)

  甲乙双方经友好协商,就甲方向乙方转让甲方私人房产一事达成以下条款:

  第一条甲方对产权的声明

  甲方根据国家规定,已依法取得北京市_________区(县)的房屋所有权证书,所有权证书_____字第____________号。甲方为该房屋的现状负全责。该房屋的结构为_____________________,建筑面积为_________平方米。

  第二条甲方对买卖权的声明

  甲方保证该房屋是符合国家及北京市房屋上市的有关规定及政策法规,甲方有权将该房屋上市交易。由于违反国家及北京市相关政策法规而引起的法律及经济责任由甲方来承担。

  第三条乙方对购买权的声明

  乙方愿意在本合同第一条款及第二条款成立的前提下,就向甲方购买上述房屋的完全产权之事签订本协议,并认可仅在此种情况下签订才具有法律效力。

  第四条房屋售价

  双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币_____元,价款合计为人民币_____元。(大写____佰____拾____万____仟____佰____拾元整)

  第五条付款方式

  (一)无须银行贷款

  1、乙方应在签订《北京市房屋买卖合同》时,支付相当于总房款的10%的定金。

  2、乙方应在办理立契过户手续前3个工作日内,支付剩余90%房款。

  (二)银行贷款

  1、乙方应在签订《北京市房屋买卖合同》时,支付相当于总房款的10%的定金。

  2、乙方应在办理立契过户手续前3个工作日内,支付首期房款。

  3、银行贷款部分房款按银行规定由银行直接支付。

  第六条违约责任

  1、甲、乙双方合同签订后,乙方中途悔约,应书面通知甲方,甲方应在3个工作日内,将乙方的'已付款(不计利息)返还乙方,但购房定金归甲方所有。甲方中途悔约,应书面通知乙方,并自悔约之日起3个工作日内应将乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

  2、乙方如未按本协议第五条款规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。每逾期一天,乙方应支付甲方所应付房款的0.4%作为滞纳金,逾期超过15天,即视乙方违约,定金不予返还。

  3、甲方应在获得全部房款后3个工作日内将房屋搬空,每逾期一天,甲方应按乙方已付房款的0.4%向乙方付滞纳金,逾期超过15天,即视甲方违约,乙方可要求法院强制执行。

  第七条房屋交付甲乙双方就房屋交付达成以下细目:

  1)没有房屋欠帐,如电话费、电费、物业管理费、取暖费等;

  2)没有固定不可移动装修物品的破坏;

  3)房屋本身没有影响房屋使用或美观的破坏;

  4)其它:________________________。

  第八条关于产权办理的约定

  本协议签订后,甲乙双方应向房屋所在区(县)房地产交易所申请办理房屋买卖立契过户手续,并按有关规定申领房屋所有权证。办理上述手续时产生的税费及相关费用,由甲乙双方依照有关规定缴纳。办理过程中由丙方先行垫付,在物业交验时提供相应票据。

  第九条有关争议

  本协议未尽事宜,双方可签订补充协议。本协议的附件和双方签订的补充协议为本协议不可分割的组成部分,具有同行法律效力。当本合同在履行中发生争议时,双方协商解决。协商不能解决的,双方均有权向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。

  第十条生效说明

  本协议一式四份,甲乙双方各执一份,房屋所在区(县)交易所留存一份,见证方一份。均具有同等法律效力。自双方签字盖章之日起生效。

  甲方:________

  经办人:________

  电话:________________

  日期:________

  乙方:________

  经办人:________

  电话:________________

  日期:________

  丙方:________

  日期:________

开发商购房合同 篇31

  甲方(出卖人):__________(二人系夫妻关系)

  身份证号(夫):_________联系方式:_________

  身份证号(妻):_________联系方式:_________

  现住址:___________________________

  乙方(买受人):_________电话:__________________

  身份证号:___________________________

  地址:__________________

  鉴于:

  1、甲方对位于_____市_____区_____小区_____号楼_____单元室的房产、储藏室、车位享有独立的所有权、处分权、出卖权,甲方有意向出售给乙方。

  2、乙方有意向购买上述房产、储藏室、车位,甲乙双方共同同意按照元的价格交易该房产。

  3、根据《中华人民共和国民法典》相关规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就上述房产、储藏室、车位买卖达成如下协议:

  第一条房屋的基本情况

  1、房屋(以下简称该房屋)坐落于_____市_____区_____小区_____号楼_____单元室,产权证号为:_____,房屋结构为_____,建筑面积_____平方米,房屋用途为住宅。

  2、甲方承诺该房产、储藏室、车位为甲方有完全所有权、处分权的财产,不存在任何被抵押、质押、扣划、担保等影响完整权利的,如果因为甲方原因房屋被查封、冻结、拍卖等任何影响乙方过户或使用的情形,甲方应向乙方承担赔偿责任。

  第二条交易价格

  1、该房屋、储藏室、车位总金额为_____元(大写_____元整)(含税),上述房屋价格包括了该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品和其他与该房屋相关的所有权利。

  2、本合同项下房屋、储藏室、车位交易、更名等行为产生的一切费用,包括交易税费、更名所产生的费用等一切税费,均已包含在上述金额中。

  第三条付款方式

  1、第一次付款:乙方应于________年_______月________日前向甲方支付首付款_____元(大写_____元整);

  2、甲方收到乙方首付款后日内到主管部门配合乙方办理房屋、储藏室、车位权属转移登记手续;

  3、第二次付款:在甲方协助乙方办理好房屋过户、更名等全部手续后日内,乙方将该房屋剩余款_____元(大写_____元整)付清给甲方。

  第四条房屋移交和户口迁出

  1、双方同意,甲方应在产权转移手续办理结束后日内,将具备交房条件、并符合本合同约定的房产、储藏室、车位交付给乙方。

  2、因任意原因导致未能在房屋权属登记部门规定的办理房屋权属转移登记手续的期限内取得房屋所有权证书的,乙方有权退房,甲方应当自收到退房通知之日起日内退还乙方全部已付款,并支付违约金_____元(大写_____元整)。

  3、甲方应当在收到房屋全款之日起日内,向房屋所在地的户籍管理机关办理完成原有户口迁出手续,如甲方未按期将与本房屋相关的户口迁出的,乙方有权解除本合同,甲方应收到解除通知之日起3日内退还乙方全部已付款,并支付违约金_____元(大写_____元整)。

  第五条房屋产权及具体状况的承诺

  1、甲方保证该房屋本房屋在合同签订后,该房屋产权清晰无异议,绝无买卖、抵押、典当、继承、租赁等与他人纠纷之事,无查封、扣押、拍卖等法律风险,否则视为甲方违约,由此产生的一切后果皆由甲方承担,甲方应向乙方支付违约金_____元(大写_____元整),并承担其他赔偿责任。

  2、在房屋交付日以前发生的【物业管理费】【供暖】【水】【电】【燃气】【有线电视】【电信】费用由甲方承担,房屋正式交付后(含当日)发生的费用由乙方承担。甲方同意将其缴纳的该房屋专项维修资金(公共维修基金)的账面余额在房屋过户后10日转移给乙方。如甲方未按期完成专项维修资金过户的,每逾期一日,甲方应支付已交付房价款万分之五的违约金。

  第六条违约责任

  (一)逾期交房责任

  除不可抗力外,甲方未按本合同约定的期限和条件将该房屋交付乙方的',按照如下规定处理。

  1、逾期在日之内,甲方应向乙方支付违约金_____元(大写_____元整),合同继续履行;

  2、逾期超过日后,乙方有权退房。乙方退房的,甲方应当白收到退房通知之日起3日内退还全部已付款,并向乙方支付违约金_____元(大写_____元整)。

  (二)逾期付款责任

  乙方未按照约定的时间付款的,按照以下约定处理:

  1、逾期在60日之内,自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止,乙方向甲方迟延履行金_____元(大写_____元整),合同继续履行;

  2、逾期超过60日后,甲方有权解合同。甲方解除合同的,乙方应当自解除合同通知送达之日起3日内向甲方支付违约金_____元(大写_____元整),甲方收到违约金之日起日内退还乙方全部已付款。

  (三)甲方在本合同签定收房款后,不得因市场涨价或政策原因等为理由,收回或者反悔不出售房屋,或要求涨价,如甲方违反此约定,需向乙方支付违约金_____元(大写_____元整),该合同继续履行。

  第七条合同的变更

  本合同履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。

  第八条不可抗力

  因不可抗力不能按按照约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任,但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人,并自不可抗力事件结束之日起3日内向另一方当事人提供证明。

  第九条争议解决方式

  本合同项下发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,依法向房屋所在地人民法院起诉。

  第十条其他

  本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。补充合同与本合同有同等法律效力。

  本合同自双方签字(盖章)之日起生效。本协议一式二份,甲方、乙方各一份,具有同等法律效力。

  甲方:___________________________

  乙方:___________________________

  合同签订日期:_________年_________月_________日

【开发商购房合同】相关文章:

开发商购房合同范本11-08

开发商购房合同范本优选(2篇)06-03

购房合同11-20

购房的合同06-13

购房合同合同01-06

购房合同范文购房合同范本简单版10-01

购房借款合同10-07

房屋购房合同05-16

购房合同模板05-25

购房装修合同03-08