随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编收集整理的建设工程勘察合同，希望能够帮助到大家。

建设工程勘察合同 篇1

　　甲方（委托方）：____________________

　　乙方（勘察单位）：____________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法规，甲、乙双方在平等、自愿、公正、诚信的基础上，经协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　一、勘察任务

　　1.1本次勘察的项目名称为：____________________。

　　1.2勘察范围：____________________。

　　1.3勘察内容：____________________。

　　1.4勘察工作的目的：____________________。

　　二、勘察标准

　　2.1勘察标准：《建筑工程地质勘察规范》（GB50021）。

　　2.2勘察深度：根据勘察范围和勘察内容确定。

　　2.3勘察方法：采用现场勘查、实验室分析等方法进行。

　　三、勘察报告

　　3.1勘察报告的编制：乙方在勘察结束后，应当按照勘察标准和勘察任务要求，编制勘察报告。

　　3.2勘察报告的内容：勘察报告应当包括以下内容：

　　（1）勘察范围和勘察内容；

　　（2）勘察方法和勘察结果；

　　（3）地质情况分析和评价；

　　（4）地质灾害危险性评价；

　　（5）勘察结论和建议。

　　3.3勘察报告的提交：乙方应当在勘察报告编制完成后，向甲方提交勘察报告。

　　四、勘察费用

　　4.1勘察费用总额为人民币____________________元。

　　4.2勘察费用的支付方式：甲方应当在勘察合同签订后的三日内，向乙方支付勘察费用的50%作为预付款；勘察报告提交后，甲方应当在勘察合同规定的期限内，向乙方支付勘察费用的50%作为尾款。

　　五、违约责任

　　5.1如乙方未按照勘察任务要求完成勘察工作，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

　　5.2如甲方未按照合同规定支付勘察费用，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权解除合同。

　　六、争议解决

　　6.1本合同的'解释和执行均适用中华人民共和国法律。

　　6.2如因本合同引起的任何争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，应当提交有管辖权的人民法院解决。

　　七、其他条款

　　7.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　7.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：____________________

　　乙方（盖章）：____________________

　　签订日期：____________________

建设工程勘察合同 篇2

　　甲方：___________________（委托方）

　　地址：___________________

　　联系人：___________________

　　电话：___________________

　　乙方：___________________（勘察方）

　　地址：___________________

　　联系人：___________________

　　电话：___________________

　　鉴于甲方拟进行___________________工程，为了保障工程的安全和顺利进行，甲方委托乙方进行地质勘察工作，双方经友好协商，达成以下合同：

　　一、勘察范围

　　1.1乙方应根据甲方提供的工程地质勘察范围和要求，进行勘察工作。

　　1.2勘察范围包括但不限于地质构造、地层岩性、地下水情况、地质灾害隐患等内容。

　　二、勘察内容

　　2.1乙方应按照国家相关规定和标准，进行地质勘察工作，并提交勘察报告。

　　2.2勘察内容应包括地质勘察报告、地质勘察图、地质灾害评价报告等。

　　三、勘察期限

　　3.1勘察期限为___________________（具体时间），乙方应按期完成勘察工作并提交相关报告。

　　3.2如勘察工作因不可抗力等原因无法按期完成，乙方应及时通知甲方，并经双方协商确定延期方案。

　　四、报告提交

　　4.1乙方应在勘察期限结束后，向甲方提交完整的地质勘察报告及相关资料。

　　4.2地质勘察报告应真实、准确地反映勘察结果，并符合国家相关规定和标准。

　　五、费用支付

　　5.1甲方应按照双方协商的费用标准，及时支付勘察费用。

　　5.2如勘察工作需要额外费用，双方应另行协商确定支付方式。

　　六、保密条款

　　6.1双方应对勘察过程中获得的相关资料和信息保密，不得擅自泄露给第三方。

　　6.2如因违反保密条款造成损失的，责任方应承担相应的法律责任。

　　七、违约责任

　　7.1如乙方未按合同约定提交勘察报告或勘察结果不符合要求的，应承担相应的.违约责任。

　　7.2如甲方未按合同约定支付勘察费用的，应承担相应的违约责任。

　　八、争议解决

　　8.1双方如因履行合同发生争议，应友好协商解决。协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　九、其他事项

　　9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方盖章之日起生效。

　　9.2本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。

　　甲方（盖章）：___________________

　　乙方（盖章）：___________________

　　签订日期：___________________

建设工程勘察合同 篇3

　　委托方：_______________________（以下简称甲方）

　　承包方：_______________________（以下简称乙方）

　　依照有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。

　　第二条乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。

　　在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，作为本合同的附件。

　　第三条双方责任

　　1.甲方责任

　　（一）按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

　　委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。

　　土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。

　　委托初步设计应提出以下资料：

　　①经过批准的设计任务书，

　　②选址报告；

　　③规划要求；

　　④原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；

　　⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；

　　⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

　　委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料，施工条件，以及有关设备的技术资料。

　　（二）收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。

　　组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。

　　（三）在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。

　　（四）委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。

　　（五）维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。

　　对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。

　　（六）按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。

　　2.乙方责任

　　（一）按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。

　　根据各阶段协议书的.规定，按期交付各阶段的设计文件（初步设计六份，施工图设计八份），并保证质量。

　　需增加设计文件的份数时另行收费。

　　需复制供应标准图时另行收费。

　　（二）乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。

　　以及有关设计技术经济协议文件，设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）。

　　（三）初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。

　　原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。

　　（四）乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。

　　对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。

　　（五）对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。

　　（六）勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量，工程地质，水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度，质量提交勘察成果。

　　第四条勘察设计取费乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及办法计取勘察设计费。

　　设计合同生效后，甲方付给乙方设计费百分之二十；乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费百分之三十；交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。

　　小型设计项目及复用设计项目、分两次拨付设计费，即签定设计合同时先拨付百分之二十作为定金，完成施工图时付清全部设计费。

　　勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的百分之三十，乙方交付勘察文件时，甲方负责结清全部勘察费。

　　第五条经济赔偿

　　1.甲方不履行合同，无权请求退还定金；乙方不履行合同，应当双倍返回定金。

　　2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值三十元计算，增补设计费。

　　3.甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。

　　4.甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。

　　5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收入的定金和设计费不予退回。

　　6.由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

　　7.勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的百分之_________。

　　8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费百分之一的违约金，但每天偿付最高额不得超过一百元。

　　9.乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费百分之一。

　　第六条合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不了时由各自主管部门组织调解，调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。

　　第七条其它

　　1.合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效部分。

　　2.本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

　　3.本合同一式七份，其中正本二份（甲，乙双方各执一份），副本五份。甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份，工程所在地区工商行政管理局一份，银行一份。

　　建设单位（盖章）：_________

　　勘察设计单位（盖章）：_________

　　_________年________月________日

建设工程勘察合同 篇4

　　甲方（委托方）：__________________________

　　地址：__________________________

　　联系电话：__________________________

　　乙方（勘察单位）：__________________________

　　地址：__________________________

　　联系电话：__________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方在平等、自愿的基础上，就建设工程勘察事项达成如下协议：

　　一、工程项目概况

　　1、项目名称：__________________________

　　2、项目地点：__________________________

　　3、建设单位：__________________________

　　二、勘察范围

　　勘察内容包括但不限于：

　　1、地质勘探

　　2、水文勘探

　　3、环境勘察

　　4、其他：__________________________

　　三、合同金额

　　1、本合同总金额为：_______________元（大写：______________________________元整）

　　2、支付款项及方式：

　　（1）首期付款：_______________

　　（2）进度付款：_______________

　　（3）验收付款：_______________

　　四、勘察期限

　　1、勘察工作开始日期：______年_____月______日

　　2、勘察工作结束日期：______年_____月______日

　　3、逾期交付的责任：__________________________

　　五、双方权利与义务

　　1、甲方权利与义务：

　　提供必要的资料和协助：__________________________

　　按时支付勘察费用。

　　2、乙方权利与义务：

　　按合同约定的时间完成勘察工作。

　　提交勘察报告及相关资料：__________________________

　　六、保密条款

　　双方应对在履行合同过程中获知的商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。

　　七、违约责任

　　1、甲方未按合同支付费用的'，乙方有权要求支付逾期利息，利率为__________________________。

　　2、乙方未按期完成勘察工作的，应赔偿甲方由此造成的损失。

　　八、争议解决

　　本合同发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，可向__________________________人民法院提起诉讼。

　　九、合同生效

　　1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　2、合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方（签字）：__________________________

　　盖章：__________________________

　　日期：__________________________

　　乙方（签字）：__________________________

　　盖章：__________________________

　　日期：__________________________

建设工程勘察合同 篇5

　　发包人：________有限公司

　　勘察人：________工程有限公司

　　发包人委托勘察人承担________工程详细勘察________任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1.1工程名称：____________________

　　1.2工程建设地点：____________________

　　1.3工程规模、特征：____________________

　　1.4工程勘察任务委托文号、日期：________、______年____月____日

　　1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：按国家和地方岩土工程有关勘察标准及设计要求进行，勘察成果满足施工图设计及施工要求。

　　1.6承接方式：投标。

　　1.7预计勘察工作量：预计钻孔126个，总进尺约6770米，如遇地层变化异常，则适当增加钻孔和钻孔深度，确保满足规范和设计要求。

　　第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

　　2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

　　2.2提供工程勘察工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

　　2.3提供勘察工作范围已有的技术资料（包括详勘及初勘资料）及工程所需的坐标与标高资料。

　　2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

　　2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

　　第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

　　勘察人负责向发包人提交勘察成果资料捌份，发包人要求增加的份数另行收费。

　　第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

　　4.1开工及提交勘察成果资料的时间

　　4.1.1本工程勘察的总工期为40日历天，现场勘察工作定于______年____月____日开工，______年____月____日现场完工，______年____月____日前提交全部勘察成果资料。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

　　4.1.2现场勘察工作有效期限以合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期相应顺延。

　　4.2收费标准及付费方式

　　4.2.1本工程勘察费按固定综合单价145.00元/米包干，合同暂定总价为玖拾捌万壹仟陆佰伍拾元（￥981，650.00元），最终造价按实际工程量进行结算。包干综合单价包含施工设备、劳务、管理、材料、临时工程、试验、保险、利润、税金、工程施工现场技术服务、安全文明施工增加费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等各项应有费用，包干综合单价在合同执行过程中是固定不变的，并不因劳务、材料、机械、运输、关税、汇率等价格的变化及政策性变动和其它任何理由予以调整。

　　4.2.2现场勘察工作完成合同工程量的50%且在收到勘察人的请款函之日起10个工作日内，发包人按合同暂定总价的40%支付进度款，计人民币叁拾玖万贰仟陆佰陆拾元（￥392，660.00元）；勘察人在发包人付款之日起3个工作日内给发包人开具与支付款项等额的合法有效发票。如勘察人不请款，发包人不承担不付款或延迟付款的任何违约责任（下同）；勘察人提交勘察成果资料并经双方核对确认勘察人实际完成工程量以及勘察人提交与余款等额的合法有效发票之日起10个工作日内，发包人付清全部勘察费。

　　第五条：发包人、勘察人责任

　　5.1发包人责任

　　5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

　　5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。

　　5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠等），并承担其费用。

　　5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对发包人从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

　　5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的'，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人一起验收。

　　5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量按合同单价支付勘察费。

　　5.1.7由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）（不可抗拒的自然灾害除外）。

　　5.1.8发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

　　5.1.9本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

　　5.2勘察人责任

　　5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

　　5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的100%。

　　5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

　　5.2.4工程勘察所用的设备及材料全部由勘察人提供，其费用已含在包干单价中。

　　5.2.5勘察过程中，现场设备由勘察人负责看管并承担费用。

　　5.2.6勘察人须安装独立电表和水表用于计量勘察所需的水电，并根据相应水电单价支付水电费，勘察所需的水电费已包含在包干单价中。

　　5.2.7勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

　　5.2.8本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

　　5.2.9勘察人在现场工作的人员应遵守安全生产的有关规定及发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。除发包人的责任外，勘察人应对其现场工作人员及财产的安全负全责。

　　5.2.10勘察人在勘察过程中，应随时注意观察勘察现场状况，遇到可能发生人身伤害或造成经济损失的状况时立即停止勘察并向发包人报告，同时应采取有效措施避免事件的发生或防止损害事件扩大，否则，发包人不承担任何赔偿责任。

　　第六条：违约责任

　　6.1由于发包人未给勘察人提供工作场所、水电而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停工、窝工费（具体金额由双方届时协商），工期按实际工日相应顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

　　6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

　　6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，双方互不承担违约责任；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付合同暂定总价的50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，则按双方共同核定勘察人已完成的工作量支付勘察费。

　　6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

　　6.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每逾期一日，应减收勘察费千分之一。

　　第七条：其他

　　7.1本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　7.2本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

　　7.3本合同自发包人、勘察人签字盖章后即生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

　　7.4本合同一式肆份，发包人贰份、勘察人贰份。

　　发包人名称：________（盖章）

　　法定代表人：________

　　住所：________

　　电话：________

　　传真：________

　　开户银行：________

　　银行帐号：________

　　开户名称：________

　　日期：______年____月____日

　　勘察人名称：________（盖章）

　　法定代表人：________

　　住所：________

　　电话：________

　　传真：________

　　开户银行：________

　　银行帐号：________

　　开户名称：________

　　日期：______年____月____日

建设工程勘察合同 篇6

　　甲方（委托方）：__________________________

　　地址：_____________________________________

　　法定代表人/授权代表：_____________________

　　联系电话：_______________________________

　　乙方（勘察单位）：________________________

　　地址：_____________________________________

　　法定代表人/授权代表：_____________________

　　资质等级及证书编号：______________________

　　联系电话：_______________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及国家有关法律法规，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经协商一致，就本工程勘察事宜达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：______________________________

　　2、工程地点：______________________________

　　3、工程规模及特征：________________________

　　4、工程勘察任务（内容）与技术要求：___________________________________

　　二、勘察依据

　　1、甲方提供的有关文件及资料（如规划许可、用地红线图等）；

　　2、国家现行的有关工程勘察的规范、规程、标准和规定；

　　3、其他：________________________________。

　　三、勘察成果提交

　　1、提交勘察成果的形式：____________________

　　2、勘察成果内容：__________________________

　　3、提交时间：乙方应于____年____月____日前提交勘察成果报告____份给甲方。

　　四、勘察费用及支付方式

　　1、勘察费用总额（大写）：人民币_________________元整（￥_________元）。

　　2、支付方式：

　　预付款：合同签订后____日内，甲方支付勘察费用总额的____%作为预付款，即人民币_________________元整（￥_________元）。

　　中间款：勘察工作完成____%时，甲方支付勘察费用总额的____%，即人民币_________________元整（￥_________元）。

　　尾款：勘察成果报告提交并经甲方验收合格后____日内，甲方支付剩余的____%勘察费用，即人民币_________________元整（￥_________元）。

　　五、双方责任

　　1、甲方责任：

　　提供必要的勘察工作条件，如现场道路、水电等；

　　及时向乙方提供勘察所需的文件及资料；

　　按合同规定支付勘察费用。

　　2、乙方责任：

　　按照国家现行规范和甲方要求完成勘察工作；

　　保证勘察成果的质量，并对其准确性负责；

　　配合甲方进行工程设计和施工的相关工作。

　　六、违约责任

　　1、甲方未按合同规定时间支付勘察费用的'，每逾期一日，应按逾期支付金额的____%向乙方支付违约金。

　　2、乙方未按时提交勘察成果或勘察成果不符合合同要求的，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

　　七、争议解决

　　双方因执行本合同发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

　　八、其他

　　1、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘察费用结清且勘察成果交付完毕时终止。

　　3、本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

　　法定代表人/授权代表（签字）：____法定代表人/授权代表（签字）：____

　　日期：____年____月____日日期：____年____月____日

建设工程勘察合同 篇7

　　甲方（发包人）：_____________________

　　地址：_______________________________

　　法定代表人/授权代表：______________

　　联系电话：_________________________

　　乙方（勘察人）：_____________________

　　地址：_______________________________

　　法定代表人/授权代表：______________

　　联系电话：_________________________

　　鉴于甲方拟建设_____________________项目，并已获得相关部门批准，现委托乙方承担该项目的工程勘察任务。根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经协商一致，就本建设工程勘察事项订立本合同，以资共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_____________________

　　2、工程地点：_____________________

　　3、工程规模：_____________________

　　4、工程投资估算：_________________

　　5、预计勘察工作量：_______________

　　二、勘察范围、内容及技术要求

　　1、勘察范围：_____________________

　　2、勘察内容：_____________________

　　3、技术要求：遵循国家及地方相关勘察技术规范、规程和标准，满足设计、施工及验收规范要求，具体技术要求见附件《勘察任务书》。

　　三、勘察周期

　　自本合同生效且甲方提供满足勘察要求的资料及场地条件之日起，至提交全部勘察成果资料并经甲方审查通过之日止，勘察周期为____天。

　　四、合同价款及支付方式

　　1、合同价款：本合同勘察费总价为人民币（大写）____________元整（￥）。

　　2、支付方式：

　　预付款：合同签订后____日内，甲方向乙方支付合同总价的____%作为预付款，即人民币（大写）____________元整（￥）。

　　中间支付：勘察工作进度达到____%时，甲方向乙方支付合同总价的____%；具体支付条件及时间根据勘察进度双方协商确定。

　　尾款：提交全部勘察成果资料并经甲方审查通过后____日内，支付剩余的____%合同价款。

　　五、双方责任

　　1、甲方责任：

　　提供勘察工作所需的基础资料及场地条件。

　　按期支付勘察费用。

　　及时解决乙方在勘察过程中遇到的问题和困难。

　　2、乙方责任：

　　按照合同约定的'时间、内容和技术要求进行勘察工作。

　　保证勘察成果资料的质量，并对其真实性、准确性负责。

　　配合甲方及设计单位进行必要的现场复核和验收。

　　六、违约责任

　　1、任何一方违反本合同约定，均应承担相应的违约责任。

　　2、若因乙方原因造成勘察成果质量不合格或延误提交勘察成果资料，乙方应负责无偿修正或补充勘察，并承担因此给甲方造成的损失。

　　七、争议解决

　　双方因执行本合同发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至____________仲裁机构按照其仲裁规则进行仲裁/诉讼解决。

　　八、合同生效及其他

　　1、本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘察成果资料交付并完成验收，且付清全部勘察费用后终止。

　　2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　日期：____年____月____日

建设工程勘察合同 篇8

　　甲方：______

　　乙方：______

　　本“_________”工程地质勘察合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。

　　鉴于：

　　甲、乙双方经协商一致，达成“_________”工程地质勘察合同，合同如下：

　　第一条总述

　　1.根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合“_________”工程具体情况，经甲、乙双方协商，甲方现将其“_________”工程的地质勘察工作委托给乙方完成。

　　2“_________”工程位于_________市_________与_________的交叉口处，占地面积_________平方米，拟建_________栋各_________层住宅和_________楼裙房商场，总建筑面积_________平方米，其中住宅约_________平方米，商场约_________平方米，半地下室停车场建筑面积_________平方米。

　　第二条甲方义务

　　1.在地质勘察工作开展前，甲方应向乙方提供由本工程设计单位出具的“_________”工程地质勘察任务书和布孔附图各一份。

　　2.甲方应按本合同的有关规定付给乙方勘察费。

　　3.甲方应维护乙方勘察成果，不得擅自修改，不得转让给与本工程无关的第三方重复使用。

　　第三条乙方义务

　　1.乙方应按现行的国家、_________省和_________市的有关地质勘察规范、标准、规程、技术条例及甲方提供的“_________”工程地质勘察任务书，进行任务书内要求的地质勘察内容和质量的勘察，在本合同签订之日起_________日内向甲方提供地质勘察中期资料_________份，于签订之日起_________日内提供符合上述质量和内容要求的地质勘察最终成果报告_________份。

　　2.在乙方提交勘察成果报告后，本合同任务书要求范围内必要的修改，补勘，应由乙方负责，甲方不再付给勘察费。

　　3.乙方应配合甲方，设计院和施工单位完成本工程的基础工程设计和施工验收工作。

　　4.如遇地震、狂风或暴雨等不可抗力时，工期按其发生时间长短相应顺延。

　　第四条勘察费及支付办法

　　1.经甲、乙双方协商，本工程勘察费暂定为_________元人民币。最终以国家物价局_________年《工程勘察收费标准》的收费标准下浮_________%结算勘察费。

　　2.本合同签订生效之日起_________日内，甲方应向乙方支付暂定勘察费的_________%作为定金，乙方将最终勘察成果报告提交给甲方并经设计单位认可后，甲方在_________日内向乙方支付_________%暂定勘察费，其余勘察费用约_________个月内由甲方支付给乙方。定金抵作勘察费。

　　第五条违约责任

　　1.甲方的责任

　　如果甲方未按本合同履行义务，则无权要求返还定金。

　　如果甲方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使乙方遭受损失，则乙方有权要求甲方予以赔偿。

　　2.乙方的责任

　　如果因勘察质量低劣引起返工或未按期提交勘察文件而使设计、施工工作拖延工期，乙方除继续完善勘察外，并视甲方损失大小减收直至免收全部勘察费。因勘察错误造成重大质量事故时，乙方除免收部分勘察费外，还应向甲方支付与受损部分勘察费相等的'赔偿金。

　　如果乙方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使甲方遭受损失，则甲方有权要求乙方予以赔偿。

　　第六条合同附件

　　1._________提供的“_________”工程地质勘察任务书_________份。

　　2.同上单位提供的“_________”工程地质勘察布孔图_________份。

　　3.本合同附件包括但不限于：

　　（1）各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议；

　　（2）各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件；

　　4.任何一方违反本合同附件的有关规定，应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。

　　第七条生效条件

　　1.本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。本工程基础施工结束后失效。

　　2.本合同一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。

　　甲方：_________乙方：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　日期：____________日期：____________

建设工程勘察合同 篇9

　　甲方：____________________（委托方）

　　乙方：____________________（勘察单位）

　　鉴于甲方拟进行________________建筑工程项目，为了保障工程质量和安全，甲方委托乙方进行地质勘察，并达成以下协议：

　　一、勘察内容

　　1.1乙方应根据甲方的要求，对工程地质条件进行详细勘察，包括但不限于地层构造、地下水情况、地质灾害隐患等内容。

　　1.2勘察范围包括建筑工程所在地及周边区域，勘察深度应满足工程设计和施工要求。

　　1.3勘察结果应包括地质勘察报告、勘察图纸等资料，并应在勘察结束后的________日内提交给甲方。

　　二、勘察费用

　　2.1甲方应按照乙方提供的勘察方案和费用报价支付勘察费用。

　　2.2勘察费用包括勘察人员的工资、勘察设备的.使用费以及勘察资料的制作费等，具体费用标准详见附表。

　　2.3如勘察过程中出现额外费用，应由甲方另行支付。

　　三、保密条款

　　3.1双方在履行本合同过程中所知悉的对方商业秘密和技术资料，均应保密，不得向第三方透露。

　　3.2本合同终止后，双方仍应对所知悉的保密信息负有保密义务。

　　四、违约责任

　　4.1若乙方未按照约定时间提交勘察报告或勘察结果不符合要求，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

　　4.2若甲方未按时支付勘察费用，乙方有权暂停勘察工作，并要求甲方支付滞纳金。

　　五、其他条款

　　5.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______个月，期满后自动失效。

　　5.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

　　甲方（盖章）：____________________

　　乙方（盖章）：____________________

　　签订日期：____________________

建设工程勘察合同 篇10

　　建设单位：___________________，以下简称甲方

　　勘察单位：_____________勘察院，以下简称乙方

　　为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

　　一、工程地点及建设性质

　　___________________________________

　　二、甲方的义务

　　1.签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。

　　2.在签订合同时，甲方必须向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图。

　　3.甲方必须在______年_______月_______日以前做好现场勘察工作的水、电供应，平整道路，清理现场，准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。

　　4.甲方必须在_______年_______月__________日乙方进入现场前，办好征地，拆迁，砍树，采青苗等项目的赔偿手续。

　　5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所，饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室，理发，医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负担）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。

　　6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方负担。

　　三、乙方的义务

　　乙方应于________年_______月_______日进入现场勘察，_____年______月_______日提交全部勘察资料，提交测量透明图________份，提交工程地质报告书一式_________份（如甲方需要加印，加晒图纸资料，另外收费）。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上，工期可顺延。

　　四、定金及勘察收费标准及拨付办法

　　1.本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费，总价预计为____________元。自本勘察合同生效后________日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金；勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30%；全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方极取资料后__________日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。

　　2.属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大，紧急，有特殊要求的工程，特别小的工程等）的收费办法，原则上按勘测工程总技加收20-40%的勘察费。

　　五、甲方违约责任

　　1.如果由于甲方变更计划，或提供的'资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工，停工，窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延；因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。

　　2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金。

　　六、乙方的违约责任

　　1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

　　2.由于乙方的责任延迟提供资料，时间达_______天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价______‰的违约金。

　　七、纠纷的处理

　　本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　八、其它

　　本合同自__________年________月________日双方签后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式__________份，送计委，建委，建行……各留存一份。

　　建设单位（甲方）__________（公章）

　　代表人：__________________（盖章）

　　____________年________月______日

　　勘察单位（乙方）：________（公章）

　　代表人：__________________（盖章）

　　____________年________月______日

建设工程勘察合同 篇11

　　发包人：__________

　　法定代表人：__________

　　地址：__________

　　联系电话：__________

　　勘察人：__________

　　法定代表人：__________

　　地址：__________

　　联系电话：__________

　　鉴于发包人拟建设__________工程，需要进行勘察工作，勘察人具备相应的勘察资质和能力，双方经友好协商，达成以下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程规模：__________

　　2、工程特征：__________

　　二、勘察范围和阶段

　　1、勘察范围：__________

　　2、勘察阶段：__________

　　三、勘察任务和技术要求

　　1、勘察任务：____________________

　　2、技术要求：按照__________执行

　　四、勘察工作量

　　______________________________

　　五、勘察成果提交时间和份数

　　1、提交时间：__________

　　2、提交份数：__________

　　六、合同价款及支付方式

　　1、合同价款：人民币__________元（大写：__________元整）

　　2、支付方式：

　　合同签订后______日内，发包人向勘察人支付合同价款的________%作为预付款，计人民币__________元（大写：__________元整）；

　　勘察人提交勘察成果文件并经发包人审查合格后_______日内，发包人向勘察人支付合同价款的________%，计人民币__________元（大写：__________元整）；

　　剩余合同价款的________%作为质量保证金，在工程竣工验收合格后_______日内无质量问题的，发包人一次性无息支付给勘察人。

　　七、双方责任与义务

　　1、发包人责任与义务

　　向勘察人提供开展勘察工作所需的相关文件和资料。

　　协助勘察人协调与工程所在地有关部门和单位的关系。

　　按照合同约定及时支付勘察费用。

　　对勘察人的勘察工作进行监督和检查。

　　2、勘察人责任与义务

　　按照国家和地方有关勘察工作的规定及合同约定的技术要求进行勘察工作，确保勘察成果的质量。

　　编制勘察纲要，并报发包人审查。

　　负责勘察现场的安全管理，确保勘察工作的安全进行。

　　按照合同约定的时间提交勘察成果文件。

　　八、违约责任

　　1、若发包人未按照合同约定支付勘察费用，每逾期一日，应按照未支付金额的_______%向勘察人支付违约金。

　　2、若勘察人未按照合同约定的时间提交勘察成果文件，每逾期一日，应按照合同价款的'_______%向发包人支付违约金；逾期超过_______日的，发包人有权解除合同，并要求勘察人返还已支付的勘察费用，承担由此给发包人造成的损失。

　　3、若勘察人提交的勘察成果文件质量不符合合同约定的技术要求，勘察人应负责无偿返工或采取补救措施，直至达到合同约定的质量要求，并承担由此给发包人造成的损失。

　　九、争议解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　十、其他条款

　　1、本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

　　2、本合同一式两份，发包人、勘察人各执一份，具有同等法律效力。

　　发包人（盖章）：__________

　　法定代表人或授权代表（签字）：__________

　　签订日期：__________

　　勘察人（盖章）：__________

　　法定代表人或授权代表（签字）：__________

　　签订日期：__________

建设工程勘察合同 篇12

　　发包人（以下简称甲方）：__________________________

　　承包人（以下简称乙方）：__________________________

　　甲方委托乙方进行__________________工程勘察任务。根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程勘察阶段的工作签订合同，共同遵守。

　　第一条工程勘察范围

　　1.1本工程项目勘察委托文号、日期

　　______________________________________________________

　　1.2工程建设地点

　　______________________________________________________

　　1.3技术要求

　　______________________________________________________

　　1.4预计工程量

　　______________________________________________________

　　第二条甲方按时向乙方一共下列文件资料：

　　1、项目名称：______________________________________________________

　　2、文件资料份数：______________________________________________________

　　3、提供日期：______________________________________________________

　　4、提供文件：

　　1）提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可证

　　2）提交工程项目的坐标与标高资料

　　3）提交技术委托书及已有的技术资料和图件

　　第三条乙方按下述进度、份数向甲方提供勘察成果：

　　1、勘察成果名称：______________________________________________________

　　2、提交日期：______________________________________________________

　　3、提交份数：______________________________________________________

　　勘察成果规定提交四份，超过四份另行计费。

　　工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况（设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延。

　　第四条取费标准及拨付办法

　　1、本工程勘察按国家规定的先行收费标准计取费用。国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行仪定。

　　2、本工程勘察费估算为_________________元，合同生效后______天内，甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为定金（本合同履行后，定金抵作勘察费）；工程勘察验收、交付成果后十五天后，结清全部费用。

　　3、双方委托银行代付、代收有关费用。

　　第五条双方责任

　　1、甲方

　　1.1甲方委托任务时，必须向乙明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料（包括地下管线、地下构筑的资料），并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，起责任由甲方负责。

　　1.2若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场工作时，甲方应派人负责安全保卫工作。

　　1.3派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决勘察现场条件。如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等，并承担其费用。

　　1.4勘测前，根据乙方提出的用料计划，按时准备好各种材料，并承担费用。

　　1.5按时为勘察人员准备住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其他福利设施，甲方不向乙方收取费用。当甲方不能提供上述条件时，甲方应支付乙方临时设施费。

　　1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手段后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。

　　1.7工程完工后，在15天内负责组织勘察及成果验收，并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见，作为工程勘察费用的'结算依据。

　　1.8维护乙方提交的勘察成果，不得擅自修改、转让。

　　1.9由于甲方原因造成乙方窝工，除工期顺延外，甲方应支付窝工费。

　　1.10补充协议中甲方应付的其他责任。

　　2、乙方

　　2.1派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。

　　2.2在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。

　　2.3勘察过程中，根据场地地形、地质条件和技术规范要求，向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见，并办理正式变更手续。

　　2.4按照国家先行的标准、规范和规程进行勘察，根据委托任务书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量负责。

　　2.5讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满足设计和施工要求。

　　2.6补充协议中乙方应负的其他责任。

　　第六条违约责任

　　1、甲方不履行合同时，无权要求返还定金；乙方不履行合同时，双倍返还定金。

　　2、甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一预期违约金；乙方未按合同规定日期提交看车成果，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

　　3、由于乙方原因造成勘察成果质量低劣，不能满足设计技术要求时，其勘察防由乙方承担。

　　第七条其他

　　1、本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，由当地建设行政主管部门调解；调节不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（双方不在合同中约定仲裁机构或时候又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）

　　2、合同未尽事宜，由双方当事人及时，协商签订补充协议，有关协议、电报、电传、技术太论机要等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

　　3、本合同自双方签字盖章后，在15天内报项目所在地省级建设行政部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商管理行政部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。

　　4、本合同正本一式八份，双方各执四份。

　　发包人单位：______________________________（盖章）

　　承包人单位：______________________________（盖章）

　　签订日期：______年_____月______日

建设工程勘察合同 篇13

　　甲方（发包人）：__________

　　地址：__________

　　法定代表人/授权代表：__________

　　联系电话：__________

　　乙方（勘察人）：__________

　　地址：__________

　　法定代表人/授权代表：__________

　　资质等级及证书编号：__________

　　联系电话：__________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程勘察事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：__________

　　2、工程地点：__________

　　3、工程规模、特征：__________

　　4、工程投资估算价：__________万元

　　5、预计勘察工作量：__________

　　二、发包人委托勘察任务与内容

　　甲方委托乙方承担以下勘察任务：

　　1、详细勘察：范围包括__________，要求达到__________标准。

　　2、其他专项勘察：________________________________________。

　　三、勘察人提交的勘察成果文件

　　乙方应向甲方提交勘察成果文件，并对其质量负责。勘察成果文件包括：

　　1、勘察报告__________份及电子文件__________份；

　　2、其他勘察成果文件：__________。

　　四、勘察费用及支付方式

　　本工程勘察费预算为人民币（大写）____________________元整（￥__________元），具体支付方式如下：

　　1、预付款：合同签订后__________日内支付合同总价的__________%；

　　2、中间付款：勘察工作完成__________%时，支付合同总价的__________%；

　　3、结算款：提交全部勘察成果文件并经甲方审核确认后__________日内，支付至合同总价的__________%；

　　4、尾款：余款__________%作为质保金，在勘察成果文件提交后__________个月内无质量问题时一次性付清。

　　因甲方原因造成勘察工作量增减的'，按实际发生的工作量调整勘察费。

　　五、勘察工期

　　自__________年__________月__________日开工至__________年__________月__________日提交勘察成果文件，工期共__________天（日历日）。

　　六、双方责任

　　1、甲方责任：

　　提供满足勘察工作需要的现场条件及资料；

　　及时支付勘察费用；

　　其他：__________。

　　2、乙方责任：

　　按照国家技术规范、标准、规程和甲方的要求，完成工程勘察任务，提交质量合格的勘察成果文件；

　　保证勘察工作的顺利进行，对因勘察造成的任何损害承担责任；

　　其他：__________。

　　七、违约责任

　　双方应严格履行合同，任何一方违反合同约定，均应承担违约责任，赔偿因其违约给对方造成的损失。

　　八、争议解决

　　本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可提交__________仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。

　　九、其他

　　1、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘察费用结清且勘察成果文件提交完毕时终止。

　　3、本合同一式__________份，甲方执__________份，乙方执__________份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

　　法定代表人/授权代表（签字）：__________法定代表人/授权代表（签字）：__________

　　日期：________年________月________日日期：________年________月________日

【建设工程勘察合同】相关文章：

工程建筑安装勘察合同05-06

工程勘察设计委托协议04-05

工程建设材料采购合同06-17

工程建设施工合同04-05

建设工程施工合同07-11

建设工程劳务施工合同04-20

建设工程施工合同06-13

建设工程承包协议10-23

建设工程施工合同(优选)07-13

建设工程施工合同（优）07-12