工程履约担保函 篇1

尊敬的xx公司：

　　鉴于xx（以下简称“被担保人”）与xx（以下简称“受益人”）就xx项目（以下简称“项目”）签订了编号为xx的工程施工合同（以下简称“主合同”），我方接受被担保人的委托，愿意就被担保人履行主合同约定的义务和责任以保证的方式向受益人提供如下担保：

　　一、担保范围

　　本保函担保的范围包括但不限于主合同项下被担保人应履行的'工程质量、工程进度、工程安全等方面的义务和责任。

　　二、担保金额

　　本保函的担保金额为人民币xx元（小写：xx元）。

　　三、担保期限

　　本保函的有效期自出具之日起至20xx年xx月xx日止。

　　四、索赔条件

　　1、在担保有效期内，如被担保人未按照主合同的约定履行其义务和责任，受益人有权向我方提出索赔。

　　2、受益人提出索赔时，应同时提供被担保人未履行义务和责任的证明材料。

　　3、我方在收到受益人的索赔通知和相关证明材料后，将在规定的时间内进行核实，并按照本保函的约定承担相应的担保责任。

　　特此开立本保函！

　　担保人（公章）：

　　法定代表人（签字）：

　　日期：

工程履约担保函 篇2

尊敬的xx公司：

　　根据xx（以下简称“被担保人”）与贵方（以下简称“受益人”）签订的编号为xx的xx项目建设工程施工合同（以下简称“主合同”），被担保人申请我方为其履行主合同约定的义务和责任提供履约担保。我方经审查，同意为被担保人出具本履约保函。

　　一、担保金额

　　本保函的担保金额为人民币xx元（大写：xx元）。

　　二、担保期限

　　本保函的有效期自出具之日起至20xx年xx月xx日止。

　　三、担保范围

　　本保函担保的.范围包括但不限于被担保人在主合同项下应履行的全部义务和责任，包括但不限于工程质量、工程进度、工程安全等方面的承诺。

　　四、索赔条件

　　若被担保人在主合同约定的期限内未能全面履行其义务和责任，导致受益人遭受经济损失的，受益人有权持本保函在担保期限内向我方提出索赔申请。我方将在收到受益人符合规定的索赔文件后，按照本保函的担保金额承担相应的担保责任。

　　特此开立本保函！

　　担保人：

　　法定代表人：

　　日期：

工程履约担保函 篇3

尊敬的xx公司：

　　本保函由xx（以下简称“担保人”）出具，为xx（以下简称“被担保人”）在xx项目（以下简称“该项目”）项下履行工程承包合同（合同编号：xx）的义务和责任，向xx（以下简称“受益人”）提供如下担保：

　　一、担保内容

　　担保人在此无条件且不可撤销地承诺，在受益人提出索赔要求并满足本保函规定的条件下，担保人将按照受益人的要求，支付不超过xx元人民币（大写：xx元）的款项给受益人，用于赔偿因被担保人未能履行或未能全面履行工程承包合同项下的.义务和责任，给受益人造成的直接经济损失。

　　二、索赔条件

　　在受益人认为被担保人未能履行或未能全面履行工程承包合同项下的义务和责任时，受益人应首先向被担保人提出书面索赔要求。如果被担保人在收到索赔要求后的xx天内未能解决索赔问题，受益人有权向担保人提出索赔要求，并提供相关证明材料。

　　三、担保期限

　　本保函自出具之日起生效，有效期至20xx年xx月xx日止。在有效期内，如果受益人未提出索赔要求或索赔要求已得到解决，本保函自动失效。

　　四、其他事项

　　本保函的修改或解除应经担保人和受益人书面同意。

　　本保函项下的任何争议应提交xx仲裁机构进行仲裁。

　　担保人：

　　法定代表人或授权代表：

　　日期：

工程履约担保函 篇4

尊敬的xx公司：

　　鉴于贵方与xx（以下简称“承包人”）就xx项目（以下简称“该项目”）签订了编号为xx的《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），应承包人的申请，我方xx（以下简称“担保人”）愿意就承包人履行主合同约定的义务向贵方提供不可撤销的履约担保。

　　一、担保范围及金额

　　1. 本担保函的担保范围包括但不限于承包人在主合同项下应履行的所有义务，包括但不限于工程质量、工期、安全文明施工、保修责任及合同约定的.其他义务。

　　2. 本担保函的担保金额为人民币xx元（大写：xx），该金额系根据主合同约定的合同总价或经双方认可的调整后的合同总价的一定比例（通常为合同价的10%-15%）确定。

　　二、担保期限

　　本担保函自出具之日起生效，有效期至20xx年xx月xx日或直至承包人按照主合同规定完成全部工程内容，并经验收合格且保修期满之日（以较晚者为准）止。若主合同项下工程存在任何质量问题或承包人未履行其他合同义务导致贵方提出索赔的，则本担保函的有效期应相应延长至索赔最终解决之日。

　　三、担保责任

　　1. 如承包人在主合同履行过程中违反合同约定，未能按时、按质、按量完成工程任务，或发生其他违约行为，导致贵方遭受经济损失的，贵方有权根据本担保函要求我方承担担保责任。

　　2. 在收到贵方书面索赔通知及证明承包人违约的相关文件后，我方将在7天内无条件地、不可撤销地向贵方支付索赔金额，但累计不超过本担保函规定的担保金额。

　　3. 我方在承担担保责任后，有权向承包人进行追偿。

　　四、其他条款

　　1. 本担保函项下的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至xx仲裁机构按照其仲裁规则进行仲裁，或向xx法院提起诉讼。

　　2. 本担保函一式xx份，贵方执xx份，我方执xx份，每份具有同等法律效力。

　　3. 本担保函的修改、补充或解除均须以书面形式作出，并经双方签字盖章后生效。

　　担保人（盖章）：

　　法定代表人（或授权代表）签字：

　　日期：

工程履约担保函 篇5

尊敬的x单位：

　　鉴于xx（以下简称“承包方”）与贵方于20xx年xx月xx日签订了编号为xx的xx项目（以下简称“本项目”）施工合同（以下简称“主合同”），应承包方的申请，我行（以下简称“本行”）作为保证人，根据主合同及承包方的请求，愿意就承包方履行主合同约定的义务向贵方提供如下履约担保：

　　一、担保金额与方式

　　本行同意为承包方在主合同项下应履行的所有合同义务提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额为人民币xx元整（大写：xx）。本担保为无条件、不可撤销的担保，独立于主合同存在，不因主合同或其任何条款的无效、可撤销或变更而受到影响。

　　二、担保范围

　　本担保函的担保范围包括但不限于承包方在主合同项下应承担的`工程款支付义务、工程质量保证义务、工期保证义务、安全文明施工义务、保修责任以及因违约而产生的违约金、损害赔偿金、贵方实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师代理费等）等所有应付款项。

　　三、担保期限

　　本担保函自签发之日起生效，有效期至20xx年xx月xx日或主合同项下的所有义务履行完毕（包括保修期满且无质量问题）之日止，以两者中较晚的日期为准。如承包方在主合同规定的期限内未履行或未完全履行其合同义务，则本担保函的有效期自动延长至承包方义务完全履行完毕之日止。

　　四、担保责任

　　1. 若承包方未能按照主合同的约定履行其义务，导致贵方遭受损失，贵方有权直接向我行提出索赔，要求我行在担保金额范围内承担保证责任。

　　2. 我行在收到贵方符合本担保函规定的索赔通知后，无需承包方同意，即可无条件地将贵方索赔的款项支付给贵方，同时贵方应向我行提供已付款项的收据。

　　3. 我行承担保证责任后，有权向承包方追偿。

　　五、其他条款

　　1. 本担保函项下的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向本行所在地人民法院提起诉讼。

　　2. 本担保函一式xx份，贵方执xx份，本行执xx份，每份具有同等法律效力。

　　特此开立本履约担保函。

　　银行名称（盖章）：

　　法定代表人：

　　日期：

【工程履约担保函】相关文章：

履约工程师岗位职责01-04

履约岗位职责04-02

履约岗位职责（精选20篇）03-21

有关建筑工程支付担保协议04-18

工程催款函（通用20篇）04-09

退履约保证金申请书10-09

担保借条范本04-07

有担保的借条02-06

担保公司述职报告02-26

融资担保公司口号03-14