施工合同安全生产

施工合同安全生产

更新时间：2024-08-13 17:01:01

相关推荐

施工合同安全生产

　　随着法律观念的深入人心，合同出现的次数越来越多，它可以保护民事法律关系。那么大家知道合同的格式吗？以下是小编为大家收集的施工合同安全生产，希望能够帮助到大家。

施工合同安全生产1

　　甲方：

　　乙方：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：房檐、屋面脱落处抹灰后做防水，通廊防水、球磨新厂房天窗填料凿除后再填充密实，墙壁渗水处理

　　为了加强承发包工程和劳务工的安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”安全生产方针，保证人身、设备安全，确保施工期间甲方发包给乙方的工程顺利进行。根据国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订如下安全生产协议，并作为工程外包合同的必要补充条件：

　　第一条：甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。

　　第二条：甲方承担的安全责任、权利；

　　（一）乙方进厂（站、库）施工，须经甲方领导同意，并指定施工负责人，施工现场设立安全监督，便于施工过程中的协调、联系。同时，在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。

　　（二）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；

　　（三）甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚；

　　（四）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

　　第三条：乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在施工现场必须做到：

　　（一）高空悬空作业必须系好安全带；

　　（二）班前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟；

　　（三）现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋；

　　（四）乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查；

　　（五）不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的'完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全；

　　（六）不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的70%；乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾堆放在甲方指定的场地内；

　　（七）不得在高处临边一米范围内堆放活动材料；

　　（八）不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材；

　　（九）使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品；

　　（十）施工过程中必须严格遵守安全操作规程。

　　（十一）施工时，不影响工人正常工作。凿除施工时，需搭设作业平台，满铺铁跳板。并及时把拆除的建筑垃圾清理干净。

　　（十二）施工时，灌浆料浇筑后，现场应清理干净。

　　第四条：乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作；

　　第五条：乙方在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。

　　甲方（签字盖章）：______乙方（签字盖章）：______

　　____年_____月______日____年_____月______日

施工合同安全生产2

　　一、目的：

　　为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确在施工项目交叉作业中的各自安全责任，保障工程项目和施工人员的安全与健康，把安全管理的风险降到最低点，结合本工程的.特点，确保安全、健康与环境目标的实现，召开这次专题会。

　　二、依据：

　　《中华人民共和国安全生产法》第四十条：“两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调”的规定。经双方协商同意，制定此协议，双方遵照履行。

　　三、要求施工双方必须遵守如下条款：

　　1、必须认真贯彻国家有关安全生产的方针、政策；严格遵守《电力建设安全工作规程》，严格执行凯迪项目经理部有关安全文明施工管理规定，进行施工作业。

　　2、必须制定保证施工作业的安全制度、措施，配备劳动保护的用品用具，切实完善安全防护设施，确保措施到位。

　　3、对施工作业人员要进行高处作业、交叉作业安全交底，强化作业人员的安全意识，杜绝违章作业。

　　4、在锅炉房内施工区域高处、交叉、危险作业时，施工双方必须明确一位安全生产管理人员，负责本单位施工安全以及同另一方在安全方面进行协调的工作。

　　5、施工作业双方要经常在施工中对安全问题进行沟通和协商，当施工中发生冲突和影响施工作业时，下方要先停止作业，上报科能监理部、凯迪项目经理部，由安全监理工程师、凯迪安全工程师和双方单位的安全管理负责人进行协商处理。

　　6、协议各方在施工中要对安全工作互相监督，共同做好交叉作业区域内安全工作，各自应在施工作业中加强安全检查，发现问题要及时处理解决，消除事故隐患。

　　7、双方施工单位要顾全大局，服从管理，落实交叉作业专题会内容和各自的安全责任，如有不遵守此协议内容，野蛮施工、违章不断者，科能监理部、凯迪项目经理部将按照《安全文明施工管理考核办法》给予违章者单位、个人、施工负责人连带处罚，并按照处罚标准基数高于两陪以上的处罚标准进行考核。

　　四、浙江安装公司安全责任：

　　1、施工作业中所用工具等物品应随手放入工具袋；作业平台应随时清扫干净；拆卸下的物件、余料和废料均应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃，传递物件禁止抛掷。

　　2、高处作业的人员必须严格遵守现场安全管理规定，对任意乱置或向下丢弃，抛掷物件者，将按照《安全文明施工管理考核办法》进行加倍处罚并清理出现场。3、明确一位安全生产管理人员（陆柏泉），负责本单位施工安全以及同另一方在安全方面进行协调的工作。

　　五、甘肃二建安全责任：

　　2、明确一位安全生产管理人员（王彦波），负责本单位施工安全以及同另一方在安全方面进行协调的工作。

　　六、成都龙泉公司安全责任：

　　2、高处作业的人员必须严格遵守现场安全管理规定，对任意乱置或向下丢弃，抛掷物件者，将按照《安全文明施工管理考核办法》进行加倍处罚并清理出现场。3、明确一位安全生产管理人员（邓奎），负责本单位施工安全以及同另一方在安全方面进行协调的工作。

　　七、双方现场协调联系人员：

　　1、浙江安装公司：

　　施工负责人：王志涛 15957189258

　　安全负责人: 陆柏泉（负责和甘肃二建及龙泉联系）13993857229

　　2、甘肃二建：

　　施工负责人：李鹏 13893252110

　　安全负责人：王彦波（负责和浙江安装及龙泉联系）13919802808

　　3、成都龙泉：

　　施工负责人：吴志强 15228241950

　　安全负责人：邓奎（负责和浙江安装及甘二建联系）18993866518

　　浙江安装公司甘肃二建公司成都龙泉公司

　　施工负责人：施工负责人：施工负责人：

　　安全负责人：安全负责人：安全负责人：

　　年月日年月日年月日

施工合同安全生产3

　　甲方：XXXXXXXXXXXXXXX工程隧洞项目部

　　乙方：

　　为全面履行甲乙双方签订的工程施工合同内容，进一步明确在施工过程中甲乙双方的安全责任，保护施工人员的安全和健康，防止伤亡事故的发生，依据有关法律法规，特签订本协议。

　　本协议经双方签字盖章生效，具有法律效力，双方应认真执行。

　　协议内容：

　　一.甲乙双方必须认真贯彻执行国家和地方劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、职业健康、消防保卫工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护的法律、条例和规定，以及公司有关安全管理规定。

　　二. 甲乙双方都应建立健全的安全生产管理组织机构、安全生产管理办法、安全工作制度、安全生产责任制，设立专职安全管理人员。

　　三. 甲乙双方在施工前要认真对本单位的员工进行安全生产制度、安全生产技术、安全法律法规等知识的宣传教育坚持“安全第一，预防为主”的方针。

　　四. 甲乙双方要抓好安全教育，在组织施工生产时必须先落实安全技术措施，不得违章指挥和违章作业，防止意外事故发生。

　　五. 发生事故时应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，提出对事故责任者的处理意见。

　　六. 乙方应履行以下职责，具体内容如下：

　　1．配备专门的安全生产管理人员，明确责任人，随时检查安全生产情况并作好记录，如发生事故，由承包方负责。

　　2．施工人员进场和施工时，必须组织安全生产会议，安全教育宣传，讲解施工过程中的安全注意事项以及各种规章制度。严格执行安全技术交底制、安全检查制度、安全防护制度等安全管理制度。

　　3．对本单位的`施工人员应登记造册，如实向甲方报告，接受甲方入场前的安全教育。

　　4.对电工、电气焊、机械等特种作业人员应持证上岗，并坚持现场检查制度，禁止非特种作业人员从事特种作业。

　　5.施工现场生活区和施工区应分离并符合消防规范要求及防火有关规定。施工现场应配备消防器材和消防水源，派专人负责。

　　6.所有人员必须严格执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场所禁止吸烟动火。

　　7.乙方必须自行向员工个人配发防护用品，如安全帽、绝缘手套、防护眼镜等，强制性要求现场人员穿戴好安全防护用品，遵守安全规定。

　　8．乙方对机械设备、施工机具、电气设备以及在搭设、制作、安装、使用必须确保安全。不符合安全的一律不得使用或立即停用并立即清除现场至安全地，由甲方为乙方配置的防护用品用具及安全设备物资等，其费用由乙方承担。

　　9.乙方对施工现场、生活区凡有可能不安全的地方，尤其是危险区域必须自行做好安全防护措施，配备消防设备，并布置正规明显的安全标志和警示牌；未经甲方负责人同意，不得擅自拆除、移动，否则发生安全事故由乙方负责。

　　10.乙方严禁违章指挥、违规作业、冒险蛮干、野蛮施工，当安全和生产发生矛盾时，必须服从安全，任何时候都要采取各种有效防护措施，防止事故发生，有权制止涉及不安全的行为。本协议一式两份，双方各持一份，解释权归属甲方。

　　甲方：XXXXXXXXX 乙方：XXXXXXXXXXXXX

　　工程隧洞项目部

　　甲方代表：乙方代表

　　年月日年月日

施工合同安全生产4

　　发包单位：xxx

　　承包单位：xxx

　　为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据xxx和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

　　一、承包工程项目

　　1、工程项目名称：xx

　　2、工程地址：xxx

　　3、承包范围：xxx

　　二、工程项目期限：xxx年xxx月xxx日至xxx年xxx月xxx日。

　　三、协议内容

　　1、甲乙双方必须认真贯彻国家、xxx和上级劳动保护，安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

　　2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导、各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度等。

　　3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场，制定有针对性的安全技术措施，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。

　　（1）工程项目应由甲方编制施工组织总设计。

　　（2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施工计划，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。

　　4、甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律，制度和法规。

　　5、施工前，甲方应对乙方的管理，施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理，施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全，防火等规章制度及要求；乙方必须检查，督促施工人员严格遵守，认真执行。根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料。

　　6、施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派同志负责联系，检查督促乙方执行有关安全，防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全，防火工作，共同预防事故发生。

　　7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的督促，检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产，防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。

　　8、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲、乙方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

　　9、甲乙双方人员对各自所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中由于上述不良因素而导致的事故后果负责。

　　10、机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕使用前，甲方应会同乙方共同按规定检查验收，并作好验收及交付使用的书面记录，严禁在未经检查或检查不合格的情况下投入使用。否则由此发生的.后果概有擅自使用方负责。

　　11、在施工期间所使用工具乙方自备，甲乙双方如需相互借用或租赁，甲乙双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检验，并做好书面记录。借入使用方一经接收，设备和工具的保管，维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由使用方负责。

　　12、甲乙双方的人员，对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责。

　　13、特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证。进xxx施工的外省市特种作业人员还须经xxx有关特种作业考核站进行审证教育；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章，无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

　　14、甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

　　15、乙方需用甲方提供的电气设备时，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电器线路造成后果均由肇事者单位负责。

　　16、贯彻先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务，乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果由有关方负责。

　　17、甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

　　18、乙方在签订建筑安装施工合同后，应自觉到有关部门办理相关手续。

　　19、贯彻谁施工谁负责安全的原则。在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故（包括甲、乙双方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），双方应协力进行抢救伤员和保护现场，按国务院及xxx有关事故报告规定在事故发生后的廿四小时内及时报告各自的上级主管部门及市，区（县）劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，应按责任协商解决。

　　20、本协议订的各项规定适用于立协单位双方，如遇有同国家和本地区有关法规不同则按国家有关规定执行。

　　21、本协议经立协议双方签字、盖章有效，作为合同的附件一式七份，乙方二份，xxx、xxx、财务、工管部、监督部各一份。

　　22、本协议同工程合同同时生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

　　23、未尽事宜，双方根据具体情况另行协商。

　　甲方（盖章）：xxx 乙方（盖章）：xxx

　　现场负责人（签字）：xxx 现场负责人（签字）：xxx

　　经办人（签字）：xxxx 经办人（签字）：xxxx

　　xxx年xx月xx日 xxx年xx月xx日

施工合同安全生产5

　　用工单位：（简称甲方）

　　提供劳务班组：（简称乙方）

　　甲方在施工工程中，为了保证安全生产和文明施工紧密配合，达到“安全第一、预防为主”的原则，双方协商签定承包指标协议书如下：

　　一、班组长（身份证号码：；家庭住址：；联系电话：）。施工人员合计总数计人。

　　二、乙方除执行合同条款外，同时必须遵守甲方的一切安全防火、防盗及治安管理规章制度。

　　三、规定：

　　1、各班组应按规定配备一名兼职安全员，负责本班组安全生产工作，并且每旬应向项目部专职安全员汇报一次情况，每月向项目经理汇报一次安全生产工作。

　　2、班组对新进场的工人要造花名册，并进行三级安全教育；各班组每周要召开一次班组安全生产例会。

　　四、安全生产指标：

　　1、杜绝死亡与重伤事故，轻伤事故频率不超过1、2‰。

　　2、无发生火灾与机械伤害事故；

　　3、无发生交通安全事故；

　　4、安全活动考核指标：事故隐患整改率达100%；

　　五、安全生产纪律：

　　第一条：凡是进入施工现场的工人必须按规定正确使用建筑“三宝”（即安全帽、安全带、安全网）。

　　①、进入施工现场，必须正确戴好安全帽，凡是不按规定戴好安全帽的给予经济罚款50元，发现一次罚一次。

　　②、高处作业必须按规定拴好安全带，如有不拴者，由施工员与安全员责令其停工，按旷工处理，并给予经济罚款100元。

　　③、二米以上的高空，要按规定挂设好安全网，如不按规定挂设好安全网而发生事故的，要给予经济处罚100元。

　　第二条：严禁光脚或穿高跟鞋、拖鞋及防滑性差的硬底鞋，喇叭裤和不穿衣服进入施工现场，如有违章者罚款50元（如是现场管理人员加倍重罚）。

　　第三条：严禁洒后作业，违者罚款100元。且施工员与安全员有权隔止其施工作业（并按旷工处理），否则造成一切责任，由自己负责。洒后闹事者，按公司有关治安管理条例处惩。

　　第四条：施工现场严禁打架、闹事，违者视情节轻重，有权责令其停工、写检查，并给予经济处罚200元。

　　第五条：凡是电器设备不按规定作接零、接地保护的，对操作电工罚款50元；私接电线的罚款100元。

　　第六条：配电箱必须加锁管好，配电箱内不得放工具和其它杂物，违者处罚50元。

　　第七条：现场的`防护设施，末经施工管理人员同意的，任何人不得拆除。如有发现，给予罚款200元。

　　第八条：严禁在施工现场随地在小便，违者罚款50元。如有第二次违章者，必定重罚。

　　第九条：施工现场临时工棚、职工宿舍、配电室、木工棚与仓库等重点防火部位应配备消防器材，严禁使用三炉（如电炉、煤油炉、火炉），如果有被发现的，除没收炉具外，并给当事人处已100元罚款。

　　以上规定经甲、乙双方签字之日起执行，罚款从各班组工资中扣除。

　　甲方代表：乙方：

　　签定时间：年月日

施工合同安全生产6

　　发包单位（简称甲方）：

　　承包单位（简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，本着“安全第一、预防为主”的原则，经甲乙双方等协商，达成一致意见，自愿签订本合同，并共同遵守本合同的各项规定。

　　一、甲方的责任、权利和义务

　　1、甲方有权对乙方的安全生产资质（安全生产许可证）、健康安全环境业绩、设备设施安全状况、人员上岗资格等进行审查。

　　2、甲方应提供本单位管理制度及有关规定，有权对乙方施工作业过程的'安全环保情况进行监督检查，有权责成乙方对发现的问题和隐患进行整改。乙方未按要求进行整改，甲方有权责令停工直至终止合同。

　　3、甲方有义务和责任监督约束本单位职工在进入乙方施工现场时，严格遵守有关安全环保规章制度，履行各自的安全环保责任。

　　二、乙方的责任、权利和义务

　　1、乙方应严格遵守《安全生产法》及××公司的相关制度、法律、法规和行业标准的规定。

　　2、乙方应依据《安全生产法》及相关法律、法规和行业标准，建立健全以安全生产责任制为核心的各项规章制度、操作规程和技术标准，并在施工作业过程中贯彻落实。

　　3、乙方必须持有政府部门核发的有效安全生产许可证。

　　4、乙方应为承包工程项目的施工作业配置符合安全环保要求的设备设施，保证合格的安全环保生产条件。

　　5、乙方应配置符合安全环保要求的人员进行施工作业，组织所有施工人员进行安全环保培训，特殊工种必须确保100％持证上岗。

　　6、乙方应按国家有关法规为参与项目施工的全体人员、设备办理保险，并为施工人员配发符合国家和行业要求的劳动防护用品。

　　7、乙方应当要求甲方人员在进入施工现场时，严格遵守双方安全环保规章制度和相关规程。

　　8、乙方有义务定期向甲方汇报安全环保情况，接受甲方的安全环保监督检查。

　　三、生产组织与协调

　　1、施工作业过程的生产组织由乙方全面负责。乙方在施工作业开始前应成立安全环保领导小组，明确项目安全环保管理人员及职责，确保安全环保责任得到有效落实。发生事故时由乙方负全部责任。

　　2、乙方在项目开工前，组织对项目施工风险进行全面识别和评估，并根据识别评估结果，制定风险削减和控制措施以及有关规程和制度，并在施工作业中落实。

　　3、乙方在开工前应组织或委托地方政府对参与项目施工的人员进行培训教育，电气焊工、电工、起重工等特殊工种必须持有效合格证件上岗，施工前应组织进行健康检查，确保参与项目施工人员满足安全环保要求。

　　4、乙方应定期对施工机械设备、作业工具、劳动防护用品进行检查、维护和保养，特种设备（锅炉压力容器、起重机械等）必须经地方政府有关部门检验，取得合格证后方可投入使用。

　　5、乙方对施工过程中的危险作业必须进行严格管理，有限空间作业、高处作业、动火作业、动土作业、有毒有害作业等必须严格执行作业许可制度，工业动火等作业由乙方负责到地方政府办理审批手续。

　　7、乙方在施工作业过程中，不得违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。

　　8、乙方在施工作业过程中，必须对本单位安全环保情况进行经常性检查，及时整改事故隐患。

　　9、乙方在购置、使用、运输、贮存与施工作业有关的危险化学品、民爆物品等危险物品时，必须按规定到地方政府办理审批手续。

　　10、未经甲方允许，乙方不得擅自将工程分包给其它施工单位或个人进行施工。

　　四、其它补充条款（根据实际情况补充制定）

　　1、建筑装饰工程施工合同中第8条8.2条款中增加乙方在施工期间还应严格遵守××公司的相关制度、法律法规。

　　2、建筑装饰工程施工合同中第8条8.4条款中由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失和安全事故责任。

　　3、建筑装饰工程施工合同中第8条8.3条款取消。

　　五、事故处理

　　工程项目施工过程中发生事故时，总包方应立即向本单位主管部门报告，并同时通知甲方。甲方应在规定时间内向本单位主管部门报告。

　　六、违约责任

　　1、工程未经过验收交付，甲方提前动用相关设施引发事故时，由甲方承担责任。

　　2、由于乙方原因引发事故导致甲方或第三方人员伤害、经济损失时，由乙方承担全部责任。

　　七、其它

　　1、本协议争议解决办法与承包合同争议解决办法相同。

　　2、本协议作为承包合同的组成部分，与承包合同同时生效或终止。

　　3、本协议未尽事宜或与国家、地方政府有关规定相违背的，按有关法规或规定执行。

　　4、本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

　　发包单位（盖章）：承包单位：（章）

　　法定代表人或法定代表人或

　　委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：

　　签订时间：年月日

施工合同安全生产7

　　协议单位：

　　上海建工（集团）总公司烟草印刷厂工程项目部（甲方）

　　油漆粉刷施工组（乙方）

　　为了保证烟草印刷厂工程相关单体项目油漆粉刷工程顺利完成，经协商由乙方承包施工，为了约束乙方安全生产行为，明确安全生产责任在双方施工协议同时，特订本协议。

　　一、工程项目名称：烟草印刷厂工程

　　二、工程地点：行南路

　　三、工程量范围：施工合同规定油漆粉刷工作量

　　四、承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全文明施工。

　　五、安全协议期限：二○○三年月日至本分项工程验收合格止。

　　六、安全协议内容：

　　1、协议双方认真执行国家、市和上级部门有关安全生产，消防工作方针政策和劳动保护法规条例规定。

　　2、承包人必须对现场作业工人进行安全生产教育，操作教育、操作规程辅助学习工作，并有承包人对安全负全责，发包人派员监督，凡违反安全生产操作规程和劳动生产纪律予以处罚。

　　3、发包方提出安全生产整改要求，承包人应认真组织落实措施，消除事故隐患，由于甲方原因造成事故由甲方负责。

　　4、凡是发生立体交叉作业，必须采取安全防护措施方可进行。

　　5、搭设临时砌筑脚手架或粉刷移动脚手架必须牢固可靠和做好防护设施。

　　6、使用易燃易暴材料必须如实申报，做好安全防护措施后，方可使用。使用完将剩余材料交回工地仓库。

　　7、由于违章指挥、违章作业、违反劳动纪律和规程造成各种事故均有作业方自行负责处理和解决，另外项目部将对承包人处于500~1000元的罚款。

　　8、由于作业工人打架斗殴、聚众闹事，对承包人处于500元以下罚款，并将闹事人员送公安部门处理；不准家属、小孩进入工地，违者引发事故均于工地无关，由承包人负责。

　　9、安全措施费包含在承包单价内，由乙方自行调剂使用，由于甲方原因安全措施未到位应及时向甲方项目部提出整改意见，甲方予以配合。否则按第七条规定进行处理。

　　10、自觉将施工人员名册、身份证交公安部门进行治安登记，否则发生治安后果由承包人负责。

　　11、附本项目部安全生产暂行规定。

　　甲方：乙方：

　　上海建工（集团）总公司

　　烟草印刷厂工程项目部油漆粉刷施工组

　　签字：签字：

　　二○○二年月日

施工合同安全生产8

　　协议单位：

　　上海XX司烟草印刷厂工程项目部（甲方）

　　油漆粉刷施工组（乙方）

　　一、工程项目名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程量范围：施工合同规定油漆粉刷工作量

　　四、承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全文明施工。

　　五、安全协议期限：年月日至本分项工程验收合格止。

　　六、安全协议内容：

　　1、协议双方认真执行国家、市和上级部门有关安全生产，消防工作方针政策和_____法规条例规定。

　　3、发包方提出安全生产整改要求，承包人应认真组织落实措施，消除事故隐患，由于甲方原因造成事故由甲方负责。

　　4、凡是发生立体交叉作业，必须采取安全防护措施方可进行。

　　5、搭设临时砌筑脚手架或粉刷移动脚手架必须牢固可靠和做好防护设施。

　　6、使用易燃易暴材料必须如实申报，做好安全防护措施后，方可使用。使用完将剩余材料交回工地仓库。

　　7、由于违章指挥、违章作业、违反劳动纪律和规程造成各种事故均有作业方自行负责处理和解决，另外项目部将对承包人处于500~1000元的罚款。

　　10、自觉将施工人员名册、身份证交公安部门进行治安登记，否则发生治安后果由承包人负责。

　　11、附本项目部安全生产暂行规定。

　　甲方：

　　乙方：

　　上海XX公司

　　烟草印刷厂工程项目部油漆粉刷施工组

　　签字：签字：

　　二○○二年月日

施工合同安全生产9

　　协议单位：____________

　　__________________（甲方）

　　___________________（乙方）

　一、工程项目名称：____________

　　二、工程地点：____________

　　三、工程量范围：施工合同规定油漆粉刷工作量

　　四、承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全文明施工。

　　五、安全协议期限：__________年______月______日至本分项工程验收合格止。

　　六、安全协议内容：

　　1、协议双方认真执行国家、市和上级部门有关安全生产，消防工作方针政策和劳动保护法规条例规定。

　　3、发包方提出安全生产整改要求，承包人应认真组织落实措施，消除事故隐患，由于甲方原因造成事故由甲方负责。

　　4、凡是发生立体交叉作业，必须采取安全防护措施方可进行。

　　5、搭设临时砌筑脚手架或粉刷移动脚手架必须牢固可靠和做好防护设施。

　　6、使用易燃易暴材料必须如实申报，做好安全防护措施后，方可使用。使用完将剩余材料交回工地仓库。

　　7、由于违章指挥、违章作业、违反劳动纪律和规程造成各种事故均有作业方自行负责处理和解决，另外项目部将对承包人处于500~1000元的罚款。

　　10、自觉将施工人员名册、身份证交公安部门进行治安登记，否则发生治安后果由承包人负责。

　　11、附本项目部安全生产暂行规定。

　　甲方（盖章）：_________

　　代表（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（盖章）：_________

　　代表（签字）：_________

　　_________年____月____日

施工合同安全生产10

　　发包单位：____________________

　　承包单位：____________________

　　甲方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地址

　　3、分包工程范围和内容：

　　4、分包形式：劳务承包

　　二、协议内容：

　　1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

　　2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员;应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

　　3、工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。

　　4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

　　5、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

　　6、施工期间，乙方承包人同志负责本工程项目的有关安全、防火工作第一负责人，全面负责安全施工、管理、监督以及安全事故事后妥善处理负责人;甲方指派陈发年同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲方双方应经常联系，项目协助检查工程项目中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

　　7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，乙方必须限制整改，对甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利。

　　8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。

　　9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。

　　10、由甲方提供的机械设备、脚手架等设备，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

　　11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用和租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须尽心检验。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任，负责赔偿。

　　12、甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的`后果，均由该方人员及其单位负责承担。

　　13、特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证;中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

　　14、甲乙双方必须严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用，不准任意玩弄，损坏偷盗。动用明火必须三级动火审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。焊工必须持有效证件上岗作业，严禁无证操作。生活区内，严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服。不准私自使用液化石油气。不准私自拉接电线插座，不准躺在床上吸烟。电饭锅、电炒锅等电热器具应到甲方指定的专用间集中使用，甲方应创造条件为乙方使用提供便利。

　　15、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。

　　16、遵循先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均有关方负责。

　　17、甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

　　18、乙方在签订建筑工程施工合同后，应自觉地向暂住地的公安派出机构办理暂住登记手续，并向鄂托克前旗区(县)城建办(建设局)安监站、劳动局劳动保护检察部门办理施工登记手续。

　　三、责任承担及处理

　　1、甲乙双方违反本合同约定，但未造成事故的，违约方应承担违约责任。(违约方所承担的违约责任应与主合同约定保持一致，包括但不限于支付违约金、停工整改、赔偿损失等。)

　　2 、发生事故时，甲、乙双方有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

　　3、乙方组织施工时，不得使用不符合国家、行业标准和甲方规定的原材料、设备、装置、防护用品、器材、安全检测仪等，否则，由此引发的事故由乙方承担全部责任。

　　4、甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任。

　　5、乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任并报告甲方;由于乙方工程质量导致的事故，由乙方承担责任。

　　6、甲、乙双方共同违约造成的事故，按双方责任大小承担相应责任，并按规定追究有关人员责任。

　　7、对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，经查证属实，乙方每次应向甲方支付违约金5000元。情节严重的，取消其进入甲方市场资格。

　　8、乙方招用的分包商，应经甲方认可，并具备承担工程服务项目的施工资质和安全资格，从事特种作业的工程人员必须经过专业培训并取得特种作业资格证书，乙方招用的分包商的安全责任由乙方承担。

　　9、乙方应当承担由于其施工期间发生环境污染事故、纠纷或受到政府环境主管部门处罚的一切费用和责任。

　　10、若乙方施工过程中所控制或使用的甲方财产出现损坏、丢失等情况，乙方应及时报告甲方，并承担由此所造成的一切损失。

　　11、乙方未按甲方发出的《隐患整改通知单》要求按期整改的，乙方每次应向甲方支付违约金1000元，乙方支付违约金后仍未整改的，甲方可责令乙方停工整改。由于乙方停工导致第三方被动停工，造成第三方的全部损失由乙方全部承担。

　　12 、乙方未按本合同规定向甲方报告工程动态、生产、安全信息的，乙方每次应向甲方支付违约金500元。

　　13、由于乙方原因造成环境污染事故，由乙方承担全部经济赔偿责任，赔偿款从乙方工程款中扣除。乙方未履行本合同相关环境保护有关规定，应向甲方支付工程费用5 %违约金。

　　14、因甲、乙方或第三方造成的事故责任，造成人身伤害或财产损失的，由责任方赔偿他方经济损失及本合同相关规定处理。

　　15、如果乙方未按甲方安全生产及环保规定组织生产，每出现一次，乙方应向甲方支付违约金1000元。如发生事故，由乙方承担所有损失。

　　16、乙方施工中需要运输设备、设施及材料的，其设备、设施及材料运输中的安全风险和责任由乙方负责和承担。

　　四、保险

　　乙方合同项目施工作业人员的工伤保险由其自行承担。

　　五、争议解决方式

　　本合同在履行过程中发生争议时，按甲乙双方签订的主合同中相关的约定方式进行解决，如解决不成，可选择下列第(二)种方式解决：

　　(一)向∕仲裁委员会申请仲裁;

　　(二)依法向发包人所在地人民法院提起诉讼。

　　六、合同效力

　　本合同是主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力，经甲乙双方授权代表人签字并加盖单位合同专用章或单位公章后生效。

　　七、其他事宜

　　1、本合同未尽事宜双方另订补充协议，与国家有关规定相悖的，按有关规定执行。

　　2、本合同正本三份，甲方三份，乙方一份，具有同等法律效力。

　　甲方：____________________

　　单位名称：____________________

　　委托代表人：____________________

　　地址：____________________

　　联系电话：____________________

　　乙方：____________________

　　单位名称：____________________

　　乙方承包人身份证号码：____________________

　　日期：____________________

　　联系电话：____________________

　　日期：____________________

施工合同安全生产11

　　（甲方）_______

　　（乙方）_______

　　一、工程项目名称：

　　烟草印刷厂工程

　　二、工程地点：

　　行南路

　　三、工程量范围：

　　施工合同规定油漆粉刷工作量

　　四、承包方式：

　　包人工、包质量、包工期、包安全文明施工。

　　五、安全协议期限：

　　20xx年xx月xx日至本分项工程验收合格止。

　　六、安全协议内容：

　　1、协议双方认真执行国家、市和上级部门有关安全生产，消防工作方针政策和_____法规条例规定。

　　3、发包方提出安全生产整改要求，承包人应认真组织落实措施，消除事故隐患，由于甲方原因造成事故由甲方负责。

　　4、凡是发生立体交叉作业，必须采取安全防护措施方可进行。

　　5、搭设临时砌筑脚手架或粉刷移动脚手架必须牢固可靠和做好防护设施。

　　6、使用易燃易暴材料必须如实申报，做好安全防护措施后，方可使用。使用完将剩余材料交回工地仓库。

　　7、由于违章指挥、违章作业、违反劳动纪律和规程造成各种事故均有作业方自行负责处理和解决，另外项目部将对承包人处于500~1000元的罚款。

　　10、自觉将施工人员名册、身份证交公安部门进行治安登记，否则发生治安后果由承包人负责。

　　甲方：________

　　________年____月____日

　　乙方：________

　　________年____月____日

施工合同安全生产12

　　一、安全目标

　　（1）确保杜绝四级以上安全事故；

　　（2）年负重伤率必须控制在‰以内，年负伤频率也在‰以内；

　　（3）一般火灾和爆炸事故应控制在‰以内；

　　（4）职业病发病率应控制在‰以内；

　　（5）建立健全安全管理机构，并按规定配备专职和兼职安全员；

　　（6）项目经理需参加安全资格培训，重要岗位操作人员持证上岗率需达到100%，起重机械检测率也要求达到100%，操作人员务必佩戴胸卡上岗；

　　（7）加强环保意识，市区（城区）内的工程应采用环保型临时设施，采取密目全封闭施工措施，防止扬尘。污水需沉淀处理，大型施工机械务必是正规厂家生产，同时经过有关部门检测备案的产品。夜间施工必须取得审批手续；

　　（8）关注节约能源资源，降低消耗。水电消耗不得超过定额，尽量进行节约。钢材、水泥、木材不得超出定额预算，尽量回收利用上一道工序的废弃料。按照地方要求，务必要创建绿色节约型和平安工地的项目，项目部需安排专职人员开展创建工作；

　　（9）现场安全标化考核需达到优良等级；

　　（10）现场应配置专职人员负责信息化安全模块的录入工作，录入需做到实时、真实、完整；

　　（11）_____________项目，目标达到_____________，（区文明工地，区标化工地，省级文明工地，省市级标化工地）。

　　二、具体要求：

　　（1）落实各项安全管理制度，建立健全安全生产责任制，层层签订目标责任书，并进行严格考核。项目经理是安全生产及创建文明卫生工地的第一责任人，必须亲自安排部署并检查创建工作。成立安全生产、文明施工、防火、防汛等工作领导小组，落实责任，明确到人。

　　（2）认真执行国家关于安全生产的.政策、法律、法规，及建设行政主管部门的相关规定，同时遵循总公司及分公司的安全管理规定，维护安全生产，进行文明施工，采取措施防范事故、预防火灾和中毒等情况。

　　（3）施工现场必须严格遵循《建筑施工安全检查评分标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》等规范和规程施工。

　　（4）项目部应建立职工安全培训制度，未经安全教育培训合格的人员，禁止安排上岗作业。

　　（5）安全防护用品必须是相关安全备案的产品，严禁假冒伪劣产品进入施工现场。

　　（6）施工中发生安全事故时，需及时处理，并采取措施减少人身伤亡与事故损失，按国家相关规定及时向有关部门报告。

　　（7）在编制施工组织设计时，应根据工程特点制定相应的安全技术措施，对于专业性较强的分部、分项工程，应编制专项安全施工组织设计（方案）并采取技术措施，确保顺利进行。

　　（8）根据班前安全活动制度、安全技术交底制度及施工特点与作业条件，班前详细交代当天施工中应注意的安全事项，同时做好记录。各种安全设施与劳动器具需定期检查和维护，及时消除隐患，确保其安全有效。

　　（9）施工现场应设置“五牌二图”和地方规定需增设的牌、图，施工区域的安全警示标志应齐全、整洁、醒目。

　　（10）场容场貌需保持整洁，物料堆放需整齐，建筑垃圾应集中堆放清运。各种施工用具应按照施工平面位置存放，施工区域与生活区域必须严格隔离，危险区域需有醒目的安全警示标志。

　　（11）施工现场必须实施全封闭式管理，封闭围挡应符合规范标准和地方规定要求，主要施工通道与加工场地需进行硬化。

　　（12）项目部应遵守环境保护的法律法规，采取措施控制与处理现场的粉尘、废气、废水、固体废弃物及噪音、振动对环境的污染与危害。

　　（13）现场临时设施的设置必须符合消防规定，应设置各类必要的职工生活设施，符合卫生、通风、照明等标准。职工膳食与供水供应需符合卫生要求。

　　（14）项目经理与安全员均需准时参加公司的安全例会及其他安全活动，禁止无故缺席，安全员应及时上报公司要求的各种报表和整改回复资料；依据地方要求，按时、准确做好各种网上报表的填报工作，如月度隐患信息排查表等。

　　三、奖惩办法：

　　根据上海公司的综合考评管理制度和施工质量、安全日常管理办法执行。

　　四、责任书期限：

　　（1）本责任书自双方签字之日起生效，至本工程项目交验结束时终止。

　　（2）如因履行本责任书发生纠纷，可向南通万众登记注册所在地人民法院提起诉讼。

　　（3）本责任书一式两份，南通万众建设有限公司和项目部各持一份。

　　项目部：负责人：项目经理：

　　签订日期

　　_____年___月___日

施工合同安全生产13

　　_______（甲方）

　　_______（乙方）

　　一、工程项目名称：烟草印刷厂工程

　　二、工程地点：行南路

　　三、工程量范围：施工合同规定油漆粉刷工作量

　　四、承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全文明施工。

　　五、安全协议期限：xx年xx月xx日至本分项工程验收合格止。

　　六、安全协议内容：

　　1、协议双方认真执行国家、市和上级部门有关安全生产，消防工作方针政策和_____法规条例规定。

　　3、发包方提出安全生产整改要求，承包人应认真组织落实措施，消除事故隐患，由于甲方原因造成事故由甲方负责。

　　4、凡是发生立体交叉作业，必须采取安全防护措施方可进行。

　　5、搭设临时砌筑脚手架或粉刷移动脚手架必须牢固可靠和做好防护设施。

　　6、使用易燃易暴材料必须如实申报，做好安全防护措施后，方可使用。使用完将剩余材料交回工地仓库。

　　7、由于违章指挥、违章作业、违反劳动纪律和规程造成各种事故均有作业方自行负责处理和解决，另外项目部将对承包人处于500~1000元的罚款。

　　10、自觉将施工人员名册、身份证交公安部门进行治安登记，否则发生治安后果由承包人负责。

　　11、附本项目部安全生产暂行规定。

　　甲方：

　　乙方：

　　签字：

　　__年__月__日

施工合同安全生产14

　　总包方（甲方）：____________

　　分包方（乙方）：______________________________

　　为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工现场的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程安全生产管理条例》和省（市）关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：

　　一、工程概况

　　工程名称：___________________________________

　　工程地点：___________________________________

　　分包内容：___________________________________

　　分包方式：___________________________________

　　二、工期

　　开工日期：__________________

　　竣工日期：__________________

　　三、安全生产

　　1、分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级单位（法人单位）的委托书，分包与其资质相符在授权委托书范围内工程的经济组织。

　　2、分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其他有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。

　　3、分包方必须学习、掌握，并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。

　　4、分包方必须执行总包方与分包工程有关的.总体工程施工组织设计和安全技术方案。

　　5、分包方必须执行三级安全教育制度，项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。

　　6、分包方必须执行安全生产检查整改制度。

　　7、分包方必须接受总包方或总包方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。

　　8、分包方必须执行安全生产的防护设施、设备验收制度。

　　9、分包方自带的施工机械设备，必须符合国家标准、规定，且机械性能良好、安全防护装置、齐全、灵敏、有效。

　　10、分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品。

　　11、分包方必须并执行“因工伤亡事故报告制度”，如分包方施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向总包方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录或拍照。不准破坏事故现场。分包方须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证。

　　12、分包方必须承担因为分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。

　　13、分包方有权拒绝总包方的违章指挥。

　　14、分包方发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，分包方必须做好事故的善后处理工作。当总包方对事故的发生负有一定管理责任时，总包方应积极协助分包方做好善后工作。

　　15、总包方应为分包方单位创造良好的作业环境，完全因总包方的设施、设备不良造成的事故，应由总包方负责。

　　16、总包方有权监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为，对不服管理的有权令其停止作业。

　　17、总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育情况。

　　18、补充条款：

　　四、违约

　　1、达不到约定条件的，总包方一经发现，可要求分包方立即进行整改和补充完善，分包方应按总包方要求进行整改和补充完整，直到符合约定条件。

　　2、因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承担违约责任和经济支出。

　　3、因总包方原因达不到约定条件的由总包方承担违约责任和经济支出。

　　五、争议

　　当总、分包发生争议时，可通过总、分包双方上级主管部门协商调解，若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。

　　六、本协议在双方签字盖章后生效。

　　七、本协议书一式两份，双方各执一份，具有同等效力。

　　总包方：________（盖章）

　　分包方：________（盖章）

　　法人代表：________

　　（或委托代理人）________

　　日期：________

　　日期：____________

施工合同安全生产15

　　甲方：_______________________

　　乙方：_______________________

　　工程名称：___________________

　　根据国家法律法规及有关文件规定精神，为维护甲乙双方利益，确保本工程安全生产、文明施工达到国家标准要求，经双方协商一致确定签订本合同书，共双方共同遵守。

　　一、工程名称：_____________________

　　二、承包内容：乙方承包甲方工程。

　　三、甲方职责：

　　1．甲方对乙方在本工程的施工范围内，履行安全监管检查和管理职责。

　　2．甲方发现乙方成员有未成年童工或与《建筑法》相违背的'人员即进行清除，并做出罚款处理。

　　3．甲方要对乙方进行安全教育，讲解企业安全生产方针、政策、法规，条理等，并与乙方签定安全技术交底，同时检查乙方交底落实情况。

　　4．甲方应提供安全措施及各种安全防护用品、用具，否则，乙方有权拒绝施工，并报安全监督机关。

　　四、乙方职责：

　　1．乙方进场必须接受三级安全教育，施工操作人员必须持证上岗。

　　2．乙方必须建立安全保证体系，选出专职安全人员，由甲方统一管理。

　　3．乙方对甲方提出的安全隐患必须按“三定”进行整改，确保安全施工。

　　4．乙方进场必须佩带安全帽。不得擅自拆除安全防护用品、用具，否则追究其相关责任。

　　5．乙方有权拒绝违章指挥。

　　6．乙方严格按照施工现场的文明施工，做到工完料镜，活完场清。

　　7．乙方必须服从甲方指挥，有安全隐患必须立即通知甲方。

　　8．如果乙方因乙方操作或违反规定出现失误或造成损失由乙方负责。

　　五、奖罚标准：

　　1．甲方对乙方在施工中安全工作有突出贡献及能认真遵守安全生产、文明施工，并无事故，视其工作情况，奖__________元。

　　2．乙方进入施工现场的工作人员不带安全帽罚_________元/人次。

　　3．在工地内打架斗殴罚款__________元/人次。

　　4．偷盗公共财务发现一次罚款_________元/人次。

　　5．乙方对所使用的机械设备进行保管维修，由于责任心不墙或失职所造成设备损坏罚款_________元/人次，一次责任由乙方承担，并照价赔偿。

　　6．保持伙房及生活区卫生，排出值日表，每日打扫，如经工地项目部检查不合格，罚款_______元，限期整改。

　　7．对一切违反工地管理规章的行为进行严肃处理，通报并对乙方责任人进行罚款_________元。

　　甲方负责人：__________ 乙方负责人：__________

　　_____年______月_____日 ______年______月_____日

【施工合同安全生产】相关文章：

施工安全合同06-07