随着时间的推移，合同的法律效力与日俱增，签订合同也是非常有必要的行为。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编为大家整理的砌体施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

砌体施工合同1

　　施工承包合同

　　发包方：（简称甲方）

　　承包方：（简称乙方）

　　甲方根据施工需要将工程的混凝土浇筑、全部砌体工程分包给乙方施工，为明确双方经济及安全责任，确保工程质量及

　　进度计划在施工内完成。经双方协商，签订如下合同条款，双方共同执行。

　　一、承包方式及承包范围

　　方式:甲方以包工不包料的小包干形式分包给乙方施工。

　　范围:以施工图为依据、图纸会审记录，设计变更及甲方修改通知单全部内容包干，包质量、工期、包安全及文明施工（工期按项目部施工计划工期）。

　　二、承包单价、内容及质量要求：

　　1、承包单价：本工程按工程建筑面积（按有关规定的计算规则计算建筑面积）每平方米 元/㎡计算人工费。单价内包括自带的小型机械、及徒手工具（平板式震动器、插入式震动器、灰桶、擦板及压光用铁灰板以及机械连接的电缆、插头、线等）。

　　2、承包内容：

　　1）、按本工程施工图纸会审后经确认的本工程施工图纸的内容施工。

　　2）、按本工程设计施工图纸的要求，全部混凝土工程；全部砌体工程（临时设施、水池搅拌机支设、塔吊基础浇筑、塔吊基础围墙砌筑、楼层楼栋路面等清理及一些零星项目）。

　　3）、负责本项工程材料垂直运输的指挥。

　　4）、负责本项工程混凝土浇捣前模板的淋水并冲洗干净柱头、柱脚的杂物。

　　5）、在每项混凝土施工完成后，应清理干净混凝土余渣，并按要求安排专人保养。

　　6）、本项目的工作范围、具体安排由甲方视现场实际情况决定。

　　7）、混凝土表面二次磨面、养护（包括覆盖物）。

　　8）、模板拆除后，楼面、楼梯、窗台飘板等杂物、泥浆、混凝土块、渣土的清理（木工爆模的混凝土块木工班清理）。

　　9）、 预留水电空暖孔洞凹槽，落地灰回收重新使用，清理碎砖及其它建筑垃圾并装袋运至地面指定地点堆放等。同时做好砖缝灰浆养护工作。

　　10）、 本分项工程各部位施工前、施工过程及施工后的一切应负责的工作。

　　11）、 若工地现场发生杂项工作应优先满足乙方工人。杂项工作每天8小时，每人每天 元计算人工费

　　3、承包质量：

　　1、质量标准：本工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-20xx）和《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-20xx）优良等级。

　　2、质量验收：每道墙面砌体完成后，先进行自检，然后甲方技术人员检查后，报建设、监理单位验收。

　　3、墙体垂直度偏差不大于10mm，表面平整度偏差不超过8mm。

　　4、质量要求：本工程具体质量要求见技术质量交底中要求和甲方质量检查条款的规定。

　　5、 工程质量的具体要求：无蜂窝、无孔洞、无露筋、无裂缝、无夹渣、无烂根、否则罚款处理。

　　6、 砼楼面平整度不得超过8㎜，必须进行第二次搓平，保证砼的密实度和 防止板面裂缝。

　　7、 浇砼的质量分两次检查后再进行评定合格率第一次是专管的施工员组织，质检员及砼班组长在浇完的各构件部位检查面层的平整度及周边的清理工作。第二次是拆模后，检查各构件的表面的缺陷存在。

　　8、 各分项工程验收合格率为90%，合符设计要求按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-20xx执行，控制在验收标准的允许偏差内及强制条文的框内的质量标准。

　　三、付款及结算方式

　　1、乙方进场开工1个月后，质量达到要求，甲方按上月实际完成工程量方作为进度款。

　　2、以后每月在质量达到要求的情况下，甲方按上月实际完成的工程量作为进度款。

　　3、杂项工作人工费每月全额结清。

　　3、甲方没有伙食费借给乙方，乙方应自行解决伙食费。

　　4、全部承包工程完成后经验收质量达到要求，按实际完成工程量结算总价付款至 。

　　5、余款30天内付清,5%作为质保金，一年后清算。

　　7、合同签订后3天内，乙方交成所承包的工程，经验收质量达到要求，甲方在 天内退回质量、工期保证金给乙方，中途退场不退回质量、工期保证金。

　　8、每层楼板在模板拆除后、施工场地属乙方责任的，乙方不及时清理杂物、泥浆、硬

　　结的混凝土块等，甲方安排人员清理，所发生的人工费在乙方结算人工费中扣减。

　　9、乙方未完成的工程量，甲方安排其他班组完成，按包给新班组单价的3倍从乙方人工费中扣减。

　　10、结算时应附各部位施工工期签证表，否则不给予结算。

　　11、属本分项工程范围内的工作，没有时工或其他费用补贴，即甲方签证的不合理费用，甲方的上级部门不确认。

　　12、乙方不按规定的工期完成，每延长一天，按结算总价的1%扣罚。

　　13、甲方发给乙方工人的安全帽、合同规定的小型工具、小件材料或其他等，按购买价从乙方人工费中扣减。

　　14、乙方负责当地部门需办理的各种证件或费用。

　　15、乙方组织的工人，其专业技术水平差、劳动力不足、质量不达到要求或出现打架等现象，甲方对乙方作退场处理，按实际完成工程量的70%结算，余下30%工程款作为甲方重组班组的单价补贴。

　　四、施工工期

　　1、施工工期按工程项目部规定执行。

　　五、甲方责任：

　　1、提供乙方工人住宿及生活用水电的方便，负责乙方工人在工地范围内的治安管理工作（乙方工人在工地外发生任何事故由乙方自行负责与甲方无关）。

　　2、甲方每天派出施工人员现场协调工作及安全质量技术交底或书面交底。

　　3、负责乙方在施工现场的工作调度和管理，分项工程的质量检查和验收。任

　　何分项工程必须经专管施工人员验收实行签证为准，如超出允许偏差范围实行罚款处理。

　　4、提供给乙方的施工机具，（电箱、及其他材料）由乙方保管使用。

　　5、乙方达不到质量及施工进度要求，经项目部发出5次质量整改及工期限令

　　通知，甲方有权终止合同另行发包，结算只能按乙方完成工作量的60%计算工资款给乙方，乙方不得异议。而由此造成工人与乙方的纠纷全部由乙方负责。

　　6、甲方管理人员有权监督乙方工人，是否备足安全用品及操作规程的违规行 为和公共财物及成品保护、执行合同条款的职责。

　　六、乙方责任：

　　1. 乙方进场的工人第二天要交给甲方身份证复印件一份，近照片三张，以留

　　底及办工作卡。乙方承包责任人必须长驻工地，每天指挥工人作业，未经现场管理人员同意不准离开工地，如确因有事要离开要征得项目部经理同意方准离开。

　　2. 乙方必须与工人签订劳动合同及承诺书，明确乙方与工人的经济、安全责

　　任。并将工人的劳动合同及承诺书交项目部存底。如不按以上要求执行的工人不准进入施工现场。工人违反行为由乙方承包人负责。

　　3. 乙方须现场设置副班长二人，一人负责技术质量，一人负责安全及文明施

　　工。做到开工前对工人进行安全教育及各项工程的质量交底，施工现场做到工完场清，严格按文明施工规定执行，由基础及每层楼面楼面，浇砼时派人跟班作业，发现问题及时处理,并报项目部。

　　4. 任何分项工程都必须经专管施工员验收，如超出规范允许偏差范围及强制 条文规定实行每一点次罚款50—200元。

　　5. 乙方使用的材料，需甲方配合的机具要经专管的施工员签发材料单到仓库

　　领取签名确认，领取机具实行保管使用以旧换新，完工归返仓库消帐为准。否则当原价计算。如有意及不按操作规程至使机具损坏，甲方有权按原价三倍罚款处理。严格控制好各部位的保护层厚度，被推移位的钢筋要及时通知钢筋工处理复位。

　　6. 乙方必须要按现场实际情况进行使用材料。浇砼时派有足够的人力配合，自带的'机

　　械要运转正常，不能带病工作，影响进度。如出现类似问题实行按第三项第12条执行。

　　7. 乙方不按现场总图规划的场地堆放材料或不及时做好清运而影响文明施

　　工，甲方有权派出人清运处理，扣回乙方的人工费并加倍罚款处理。

　　8. 乙方工人不按操作规程违章作业发生工伤事故费用由乙方负责，从总工资款支出。意外发生工伤事故费用甲乙双方各付一半。

　　9. 作业工种一律不准有家属及小孩进工地住宿。员工亲朋到访一定要有保

　　安登记或放行条，方准进入工地宿舍。乙方的全体员工必须服从执行甲方的（工作、生产、生活、治安及后勤）各项管理规定，服从调度管理，不准无理取闹，打群架及公共场所闹事，如有发生类似事件视情节轻重罚款20xx—20000元/次，严重者送公安机关处理。

　　10. 乙方全体员工有义务协助甲方做好社会治安及联防工作。如有发生偷抢

　　及殴斗事故及外来干扰事件，不论什么时候听到讯号全部出动，听从项目部及保安指挥，维护施工现场的财物及员工的生命安全。

　　11. 乙方按工程实际进度，提前一周申报材料使用计划，材料计划应实事求是，不得虚

　　报或漏报。因漏报材料计划，造成工程施工受到影响，甲方有权依照情节轻重对乙方给予20xx—10000元罚款；因虚报材料计划，造成材料浪费或过剩，甲方根据材料浪费量和材料过剩数量，按二倍价值对乙方进行罚款。

　　12. 乙方负责对所使用的材料按品种、规格整齐有序堆放，不得随意放置，并做好防水、

　　防火工作。乙方应充分利用剩料、余料，将剩料余料妥善放置到指定地点，保持施工现场整齐有序。

　　13. 做到安全生产、文明施工，搞好消防、治安保卫工作和施工现场的卫生工作。如由

　　于乙方违章施工、违章操作或管理不善发生的消防、安全事故，一切责任均由乙方自负。

　　14. 乙方应加强施工人员管理，严禁在施工现场或生活区发生打架、斗殴、闹事等现象，

　　每发生一起将按500-20xx元/次对乙方进行处罚。

　　15. 乙方应做好落手清工作，对作业中出现的废料每日下班前应清理干净，堆放到项目

　　部指定的堆场，有用物品应在指定地方整齐堆放。

　　16. 乙方班组负责人必须进驻工地，每月到位率保证在80%以上，乙方承包人必须参加

　　项目部工程例会，否则按500元/次予以罚款。

　　17. 乙方自带机械、设备必须符合有关规定并确保安全，提供的机具、机械必须有合格

　　证，进场时由甲方项目部验收，需要专业机构检测的必须提供检测报告或许可证。

　　18. 乙方设专人向甲方办理专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量

　　要求予以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。

　　19. 乙方应确保本工种所涉及的各类合同切实有效的履行，避免上访，诉讼等事件的发

　　生，如因乙方不及时支付款项，未采取妥善措施而引起的恶性上访、诉讼等事件，每发生一起对乙方罚款3000-10000元，情节严重的予以清理退场。

　　20. 混凝土浇筑时，乙方应安排专人负责搅拌车混凝土放料及混凝土收捡工作。

　　六、奖励和惩罚：

　　（一）奖励

　　乙方在本工程施工时间，没有发生任何工伤安全事故，并按时保质保量完成，本合同规定承包的全部工程量后，甲方按乙方完成工程量的0.5‰奖给乙方。

　　（二）惩罚

　　1、乙方未经甲方同意，将工程以各种形式转包给其他人，甲方实行按转包量的三倍罚款

　　2、 下列情况一切损失由乙方承担：

砌体施工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建筑工程施工合同》（GF—19999—0201），及国家建筑安装工程有关建筑市场劳务承包管理规定，为了明确双方的权利和义务，特制定本合同。

　　一、工程名称：

　　1、工程地点：__小区安居工程（两栋小区安居高层）

　　2、工程概况：约平方米（以实际建筑面积为准）。

　　3、年日进场（以甲方通知开工日期为准）。

　　4、承包形式：劳务合同，土建劳务用工。

　　二、承包内容：

　　1、主体泥作工程：砖砌体砌筑，砂浆试件制作，内外装饰，地面（包括公共部地砖，二次结构构造柱门窗过梁的浇筑）。屋面及散水等所有土建泥作项目（含泥水作业所有机具，搅拌机、砂浆机、手推车、铁铲、灰桶、尺方等一切用品）。

　　2、砌体工程：该工程的室内外填充墙砌筑及女儿墙零星砌筑施工等。

　　3、室内抹灰：墙面抹灰（含钢材网安装拉毛等），门窗安装后的塞口抹灰等。

　　4、楼地面工程：阳台、厨房主、卫生间、室内及裙房（公用走道、楼梯间等）施工图包含的所有内容：公用部分装修的'封面及地面砖、洞口补洞及抹灰（不包括外墙涂料、装饰、保温层），两栋补贴两个磨儿机。

　　5、各项工种施工完结，人走场清，负责所有楼层清理工作，扫地出门达到交房标准。

　　三、工程承包标准：

　　该工程中所有承包范围实行包干制：x元/㎡（以建筑面积计算，实际完成工程量，由乙方配合甲方结算，最后以甲、乙双方的结算数据为准，原则上不产生计时工。如因特殊原因经甲方提前认可，计工按x元/工日，小工按x元/工日结算）。

　　四、按建筑面积如下分项目支付工程月进度款：

　　1、砌体工程：x元/㎡

　　2、内抹灰：x元/㎡

　　3、抹灰：x元/㎡

　　4、地坪：x元/㎡

　　5、公用部分及屋面：x元/㎡

　　6、散水：x元/㎡

　　五、付款方式：

　　甲方支付乙方每日完成工程量的85%进度款，在每月30日前计量，在次月15日以内支付工程量的85%，整体工程初验合格支付工程款95%，余款二个月内付清。

　　六、保证金：乙方自愿签约合同时向甲方缴纳工程质量保证金20万。

　　七、保证金退还：乙方在结构砖体完工后退还50%，余款在内抹灰完工后全部退还。

　　八、甲方责任：。

　　1、甲方确保签订合同之日起6个月内砖工进场砌砖，否则退还保证金20万x元正，并补乙方违约金6万x元整。

　　2、甲方严格执行合同，工程款准时到位。

　　3、甲方提供乙方住宿、食堂、办公室、职工需用水和电。

　　4、甲方确保乙方施工需周转材料、及施工机械、提升机、机械操作工和指挥工根据设备情况由甲方配备，乙方不承担费用。

　　九、乙方责任：

　　1、乙方人员须无条件服从甲方项目经理、有关管理人员管理，遵守甲方的各项规章制度，如违规甲方的各项规章制度，罚款自行负责，并进行教育，严重者退出工地。

　　2、乙方对甲方的技术要求，图纸交底等须无条件的认真执行，严格交底要求和规范施工。

　　3、乙方对罚款：安全员、质检员提出的安全质量问题须无条件服从及时整改返工，直到满足要求为止，返工所需工料自行负责。

　　4、乙方承担自己现场机具维修。

　　5、乙方必须满足工程进度要求合理组织员工，安排好生产。

　　6、主体施工时，乙方现场管理人员不得少于2人，分别现场项目管理人员1名、施工放线人员1名。

　　7、库房管理、生活区、后勤、安全文明施工必须按照公司相关规定执行，保证现场达标，获市安全文明施工工地。

　　8、乙方必须专人管理安全生产工作，如发生在乙方承包范围内的安全事故伍仟x元以下由乙方负责，伍仟x元以上，除保险公司赔付以外的正常赔偿，甲方80%，乙方负责20%。

　　9、乙方必须做好水电、门窗、暖通、电梯等一次补烂配合工作。

　　10、乙方自行负责开水、热水，提供必要的清凉解暑药品和急救外用药品。

　　11、劳保用品，安全帽、安全带、安全绳、劳保制服等由乙方负责。

　　12、工地所需灯具、电线、插板、灯泡等用品由乙方负责。

　　十、质量要求及相应处罚：

　　1、严格遵守国家现行的施工规范及强制性规范条文进行施工。

　　2、现浇结构工程，严禁出现孔洞现象，出现一次每处罚款200元人民币，支模过程巾发生乱锯材料，发现每次罚款100—200元，并负责整改达到质量要求。

　　3、主体结构工程质量必须达到市合格结构工程。

　　4、工程竣工必须达到一次性验收通知。一次验收通不过罚款1000元，两次验收通不过罚款3000元，三次验收通不过算乙方违约。

　　十一、本合同未尽事宜，双方协商解决。合同履行中如有争议可向工程所在地的人民法院和劳动促裁庭起诉。

　　十二、本合同一式叁份，甲方执一份，乙方执二份，甲乙双方签字后生效，均具有同等法律效力。

　　由图纸设计变更原因，造成建筑面积内的造价不超过1000元，不另行增减其工程单价。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

砌体施工合同3

　　发包方：___________________（以下称甲方）

　　承包方：___________________（（以下称乙方）

　　为了明确双方在施工全过程的权利、义务和责任，促使双方互相创造条件，密切配合，保证建设项目文明施工，按期按质按量、安全竣工，依照《民法典》（《建筑法》，经双方协商一致同意。签订本合同：望双方必须共同遵守，不得违反。

　　一、工程名称：___________________

　　二、工程地点：___________________

　　三、承包范围

　　1、——楼架空层墙体植筋、砖砌体、挂纤维网、内外墙抹灰等、具体范围由甲方指定。根据甲方提供的设计图纸或变更通知进行施工，工程量以实际施工计算。

　　2、工作内容：

　　（1）砖砌体：砌砖墙、放样、钻孔并安装拉结筋、刷界面剂、预制钢筋混凝土门窗过梁、预制门窗边固定砼块，运输砌体浇倒二次零星砼构件及养护、搭设脚手架、清理卫生等所属砖砌体所有工序。

　　（2）内墙抹灰、抹灰贴纤维网片、刷界面剂、冲洗钢筋（饼）、门窗边抹灰、浇水、修补、运输所需材料、搭设脚手架清理卫生等所属内墙抹灰所有工序。

　　（3）外墙抹灰贴砖：贴纤维网片、清理基层卫生、刷界面剂、冲筋（饼）、放样、门窗边抹灰、线条抹灰、做拉水线、滴水线、孔洞修补、运输所属材料、搭设脚手架清理卫生等所属内墙抹灰所有工序。

　　四、承包方式

　　（1）包工包料综合单价包干：包主材、人工、包工器具（小型机械工具、斗车、搅拌机、电缆、末级电箱、钨丝灯、电线、电钻、水管、红线、墨汁、墨斗、灰铲等）、包税金及日常生产生活用品及管理费等。

　　（2）各分项工程综合单价包干价格：

　　（3）结算单价中包括一切费用，乙方提供的施工砂浆机、搅拌机、相应的配电箱（末级箱）和电缆（甲方只提供总配电箱）、照明灯线、灯泡、灰桶、铁铲、斗车、铁锹、水管等。料具、雨衣、雨鞋、手套、安全帽、安全带、口罩及综合劳动防护品，条件差异、天气变化、物价上涨及工资升价等安全风险费用。

　　五、合同预算价为：（___________________元，大写（___________________元。

　　六、工期

　　1、开工日期：（以甲方通知为准）。

　　2、总工期：

　　3、如遇不可抗力，合同工期顺延：

　　七、付款方式：

　　7、1本合同签订后，乙方于三日内组织机械、材料、人员进场施工，七天内，按合同造价的30%支付工程款；

　　7、2、每月25日前乙方按照实际施工情况报进度给甲方审核，甲方按经甲方审核认可的审核进度的80%支付进度款（需按比例扣除预付款）；

　　7、3、待本工程验收合格，办理结算完成，甲方付至结算造价的95%。

　　7、4、甲方预留工程结算款的5%做为工程质量保修金，本合同项下工程保修期为工程竣工之日起一年。工程保修期满后，如无任何质量问题，甲方应在保修期满后30日内无息支付保修金于乙方。如在保修期内，出现质量问题，乙方应在甲方通知之日起两个工作日内到场修复，如不及时维修，甲方另行安排处理，费用从保修金中扣除，乙方不得有异议。

　　7、5、乙方按结算总造价的8‰缴纳水电费，费用从结算款中扣除。

　　7、6、甲方支付工程款项前，乙方须提供合法有效足额票据。

　　八、双方职责

　　7、1甲方

　　（1）按照合同约定向乙方支付合同价款。

　　（2）对乙方的质量、进度、安全及文明施工进行组织指导、监督和检查；协调施工过程中与其他施工单位之间可能发生的矛盾和纠纷。

　　（3）提供水、电源接驳点；本场地内的材料堆放场地及施工人员临时住所由乙方要求，甲方认可。

　　7、2乙方

　　（1）施工中严格执行安全施工操作规范、现行施工及验收规范及质量标准，按期保质完成工程任务。

　　（2）对其他已完成专业工程及甲方交付的设备妥善保护或使用；对于已竣工工程在交付甲方之前，乙方负责已完工程及其成品的保护工作，如发生损毁，乙方负责修复并承担费用；

　　（3）乙方在进行分部分项工程的作业时，不得因乙方的原因影响甲方及其他单位的工程施工进度并负责已完成工程的成品保护工作。在完成分部分项工程时，应及时按相关规定通知甲方进行验收。否则，承担由自身原因对甲方及第三方造成的损失。

　　（4）乙方必须接受甲方的管理，遵守甲方的有关规章制度；服从现场甲方和监理的安全管理工作，提供承包工程施工期间所需照明、围栏设施、警示信号，并负责工程施工现场的自身安全保卫工作；负责提供本项目所需施工工具、器械，并承担费用。

　　（5）乙方对安全工作负责，因自身原因导致给甲方或第三方造成人身或财产损害的，乙方承担全部责任。乙方对其工作人员的'安全负责，如出现任何意外情况，均由乙方自行承担有关责任。

　　（6）合同执行期间，乙方应严格遵守政府及行业有关环境保护、劳动保护、安全生产等管理规定要求，因自身原因违反规定而受到经济处罚的，自行承担责任。由此同时给甲方造成经济损失的，应如数予以赔偿。

　　（7）如因乙方施工质量问题在使用过程中造成安全事故的，乙方承担因此给甲方及第三方造成的损失。

　　（8）乙方在本合同签订前，已对施工条件进行了详细考察，并对施工条件予以认同；乙方同意不再以其他任何理由向甲方要求任何其他与合同单价相关的费用。

　　（9）负责支付施工用水电费，水电费按结算价的8‰扣除。

　　九、工程质量、验收与保护

　　1、本工程质量双方约定为：合格；工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标如图纸，甲方指令和国家及省、市施工验收规范、标准之间有差异或不一致，乙方应在取得书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。

　　2、乙方必须按照国家规范的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工，在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可施工。

　　3、严格按照建筑施工质量验收规定和公司的质量要求进行施工，乙方在本工程施工时向各项工程质量必须保证达到现行建筑施工质量验收规定的合格准则。如有达不到质量等现象，乙方应负责整改（或按甲方规定进行罚款）

　　4、乙方施工的各项工程质量不符合验收规范要求，甲方有权责令乙方返工，并赔偿甲方材料损失，或甲方另指定单位，结算时扣除；若乙方不积极配合，经整改后达不到要求或影响工程进度，甲方有权终止协议，并责令退场。

　　5、乙方必须服从甲方施工负责指挥，如有不听者每次罚款100元，在施工过程中，乙方不得由此做理由而要挟甲方提出无理条件，甲方有权终止协议，造成损失由乙方负责。

　　6、工程保修，工程保修期满后，如无任何质量问题，甲方应在保修期满后30日内无息支付保修金于乙方。如在保修期内，出现质量问题，乙方应在甲方通知之日起两个工作日内到场修复，如不及时维修，甲方另行安排处理，费用从保修金中扣除，乙方不得有异议。

　　十、争议解决方式

　　凡因执行本合同所发生的一切争议，双方首先通过友好协商解决；经过协商不能达成令双方满意的解决方案，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼解决。

　　十一、其他约定

　　1、本合同一式肆份，双方各执贰份。

　　2、本合同未尽事宜，甲、乙双方在友好合作的基础上另行签订补充协议，并与本协议一并生效。

　　3、本合同自签字盖章后生效，工程竣工验收达到合同规定的要求，结清余款后自行失效。

　　4、施工方应当遵守国家和地方的各项法律法规政策和治安管理规定，不得以暴力、威胁等方式造成甲方人员人身伤害或损坏甲方财产，否则，每发生一起寻衅滋事事件或财产损坏事件，实施方应当赔偿甲方及其人员所遭受的全部经济损失，并应当赔偿给受害方结算价款的30%作为违约金，甲方将视情节严重程度（造成物品损坏、人员受伤等）送交当地派出所或法院处理。

　　甲方（公章）：___________________乙方（公章）：___________________

　　法定代表人：（___________________法定代表人：___________________

　　委托代理人：（___________________委托代理人：___________________

　　电话：___________________电话：___________________

　　开户行：___________________

　　账号：___________________

　　签约日期：___________________年___________________月___________________日

砌体施工合同4

　　发包人：______________(以下简称甲方)

　　承包人：______________(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，1#房砖砌体分项工程，以单包工形式发包给乙方，双方就本建设工程施工事项达成协议如下：

　　一、工程名称：______________

　　二、工程地点：______________

　　三、工程承包范围：

　　1、砌筑工程：砌筑砖墙(包括砌筑墙用的脚手架拆堆放及配合其他工种作业)。

　　2、以上砌筑工程在验收交与下道工序施工时清洁卫生打扫完成，甲方方可验收。

　　四、合同工期：从进场日期起40天。

　　五、质量要求：

　　①、按现行施工质量验收规范执行;工程质量及乙方承包范围内德分部、分项工程必须一次性验收合格，乙方必须在每个工序自检合格的基础上报项目部验收后方可进行下道工序施工，若因乙方原因造成的质量事故，返工浪费造成的人工、材料损失由乙方负责，并承担相应班组的工期延误损失。

　　②、严格按照施工技术交底施工，做到工完场地清、材料堆码整齐。

　　六、安全：乙方必须遵守施工现场安全生产的`各项规章制度;服从甲方现场管理人员的统一指挥;遵守施工现场安全生产规程，组织工人进行三级教育和技能培训合格后才能上岗作业，并签订安全生产合同书。若发生安全事故，一次性损失在5000元以内的由乙方负责解决，5000元以上的分析事故原因，由甲方负责损失的70%，乙方负责损失的30%。

　　七、结算方法：按实际工程量结算，不在另计算任何费用。

　　八、单价：______________

　　九、乙方工作：砌筑砂浆搅拌、运输，各种材料场内的转运，各种脚手架的搭拆以及打扫卫生。

　　甲方工作：为乙方提供足够的材料。

　　十、付款方式：

　　⑴、原则上工程完工后付相应工程款的80%，其余工程款待工程竣工验收后一个月付14%，扣除保修金6%，一年内无任何质量问题无保修，则甲方不计利息退还乙方保修金。

　　⑵、若乙方工程质量、进度满足甲方要求可根据实际情况每月支付其已完成产值的80%工程款。

　　⑶中途退场按已完成产值的50%支付，并承担材料、工期、质量因中途退场造成的费用。

　　十一、乙方必须按合同工期保质保量完成，提前一天奖励1000元，推迟一天甲方罚款1000元，以此类推。

　　十二、乙方在施工过程中必须服从甲方指挥安排，并遵守施工现场的一切规章制度;如乙方不听从安排甲方有权处以罚款或情节严重者可终止合同并承担相应的损失和罚款。

　　十三、其他约定：

　　发生签证必须现场当天签字，按70元/天计算。乙方承担工程意外伤害保险费用为总价的1%。

　　十四、未尽事宜双方协商解决。

　　十五、本合同一式叁份，均具有相同的法律效力。本合同自双方签字后生效，付清工程款后失效。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　____年_____月_____日

砌体施工合同5

　　发包单位（甲方）：________

　　承包单位（乙方）：________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，甲乙双方协调一致，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：陕西电子四0九医院外科综合楼。

　　2、工程地点：宝鸡市清姜路。

　　3、工程工期为50日历天（含法定节假日、农忙季节、雨雪天，停电停水等因素）。

　　4、质量等级：以施工验收规范标准为依据，工程质量评定达到“优良”标准。

　　第二条承包范围及内容

　　1、承包范围：建筑图纸所包含的全部砖砌体及设计变更增减的砖砌体。

　　2、承包方式：包工不包料；除甲方提供灰浆机和灰浆车外，砌筑所需其他工具均由乙方自理；抄平、弹50线、预制及现浇过梁、墙顶砼压顶、支模浇筑砼、安全防护的拆除、砖墙及砼墙的填堵。

　　3、承包内容：拌制砂浆，砂浆和砖运输，搭拆脚手架，配合放线，工完场清，建筑垃圾的清运和安全防护的拆除运至甲方指定地点。现浇、预制过梁以及过梁钢筋的加工和安装，管道井内墙抹灰，砖墙、砼墙上预留洞的填塞。

　　4、除上述内容外，还包括以上未列出的而预算定额和劳动定额砌体工程应包含的其他工作内容。

　　第三条承包价格及支付方式：

　　1、按验收合格的成型砌体体积计算，为153元/立方。

　　2、工资支付方式：进场第一个月内由乙方自行垫付生活费，每六层支付完成工程量的70％，每阶段所剩30％工程款在全部砌体完成后三个月内付清。

　　第四条工程质量

　　1、乙方必须严格按本工程的施工图纸设计要求和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准及甲方技术交底组织施工。

　　2、本工程后砌墙质量必须通过甲方、业主、监理的验收和确认。

　　第五条甲方权利义务

　　1、编制工程施工的质量、安全、文明等技术文件（施工组织设计、施工方案、施工措施、安全交底和解决工程有关问题）。

　　2、对工程进行定位放线，并负责项目业主、监理、相关部门及其他劳务活动的协调工作。

　　3、负责施工过程中的工程质量监督、安全监察督促和验收工作。

　　4、甲方负责将施工用电、用电接到各施工楼层。

　　第六条乙方权利义务

　　1、乙方必须将劳务承包资质报到甲方，并要有安全生产承诺书。服从甲方的管理。开工前参加甲方组织的安全生产、施工技术、质量要求、验收标准、文明施工的交底会议，并熟悉施工现场环境，按照甲方、业主、监理审批后的`施工组织设计做好各项施工准备工作。

　　2、认真、及时、负责做好施工期间工地内的自身材料、设备设施的防火、防盗工作。

　　3、乙方应按甲方要求配备必要的管理人员及施工人员。

　　4、在施工过程中，乙方如违反规定达不到规定标准的，甲方有权要求乙方返工，费用由乙方承担，但工期不予延长，并追究乙方违约责任。同时有终止合同，另行安排其他队伍进行施工，所发生的实际费用及甲方的损失，甲方在乙方工程款中扣除，不够扣除的，甲方有权向乙方追索。

　　5、乙方用工必须遵守政府有关规定，乙方的现场施工人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工，由于非法使用造成安全质量事故的，均由乙方承担与此相关一切责任，严禁职工家属、小孩借住工地宿舍，违反规定造成后果的均由乙方负责。

　　6、乙方必须给施工人员每人办理安全保险，如乙方施工人员由于操作不当发生不安全事故，由乙方承担全部责任。

　　7、乙方给甲方交3万元人民币押金。工人食宿乙方自理。辅材（如铁丝、钉子、线绳等）其它工具乙方自理。

　　8、乙方不严格按照《劳动法》和建设部关于《建设领域农民工工资支付暂行办法》等法律、法规的规定和劳动用工合同约定的时间按月支付民工工资，不得拖欠或克扣工资；工资发放应编制工资表，并将签字发放后的工资表复印件交甲方财物部备案。甲方发现乙方拖欠民工工资的，甲方有权利用乙方的承包费代付民工工资，该费用在结算时从乙方工程款中扣除，乙方不得提出任务异议。

　　9、乙方不得以任何理由擅自停工，否则乙方承担因此给甲方带来的一切直接和间接损失，且无权要求甲方支付承包费。若情节严重，甲方可将其直接清理出现场。

　　10、所有甲、乙双方的入场材料（凡用于乙方承包范围的甲方入场材料）乙方必须在第一时间下车并按甲方指定地点堆码整齐，保证先入场先使用原则。

砌体施工合同6

　　发包方（简称甲方）：_____________

　　承包方（简称乙方）：_____________

　　甲方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》及其他有关法律，行政法规;遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则将平果县二栋开发投资有限责任公司的2#楼泥工砖砌体工程任务委托给乙方承包，甲乙双方就本建设工程主体工程砖砌体施工劳务分包事项协商一致，订立本合同，并严肃执行。

　　第一部分工程简介

　　工程名称:结构类型：主体为钢筋混泥土框剪结构

　　总建筑面积：________ ㎡

　　工程地点：

　　第二部分分包内容及总要求

　　一、分包范围：

　　1 、本工程施工图纸和设计变更通知中所包括的全部砌体、（除屋面女儿墙和建筑面积之外）。混泥土工程以及与其相关的配套工作。如：湿水、承包范围内所有物流转运装卸、预制过梁的制安（包含二次结构，如：圈梁;过梁;阳台、厨、卫反边;）

　　楼层上泥工相关材料的合理节约利用;及时清理施工完后的楼面、地面（工完料清）;

　　2、补砌施工预留洞、外架连接杠预留洞（所有预留洞）。

　　3、预留洞口的封闭达到防水要求。

　　二、分包方式：

　　甲方以包人工、包机具（本承包范围内的一切用具、工具、）、包质量、包工期、包安全生产发包（由于工序搭接一时无法安排工作，由班组自行调整。

　　三、分包工期要求：

　　1、服从建设单位及甲方的工期安排，工作时间按现场项目部规定执行。

　　2、乙方投入工种及人数满足甲方的'质量要求、进度要求。

　　3、赶工不另行增加费用。

　　第三部分经济条款

　　一、分包单价及计量：

　　1、本合同采用固定价格按楼采用建筑投影面积包干（同一楼层内重叠面积不重复计算），结算单价：±0.000以上（砌体）按________元/平方米（大写：________元/平方米）;。单价中包括：工伤费、工具用具、停歇窝工、防寒防冻、防暑降温等费用（不包括税金）。

　　2、本单价已包括设计变更内容，设计变更增减量时，单价不再调整。

　　3、乙方垫资从施工到顶板，甲方每月按完成工程量结付工程款80 %。，主体封顶后按结算给乙方90 %结算，其余10 %在抹灰竣工验收合格一月内付清余款。

　　第八部分附则

　　一、由于人力不可抗拒的自然灾害而造成的工程损失，按有关规定执行。

　　二、合同未尽事宜，双方协商解决。

　　三、本合同在执行过程中如发生纠纷协商不成，由原告方所在地法院仲裁。

　　四、本合同一式两分，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方：（盖章）________乙方：（盖章）________

　　代表：（盖章）________代表：（盖章）________

　　________年________月________日________年________月________日

砌体施工合同7

　　甲方: (以下简称甲方)______________

　　乙方: (以下简称乙方)______________

　　双方在平等、自愿的基础上经协商，甲方决定将承包的汉景大酒店地下室2层，裙楼上部5层、主楼上部16层，木工二次结构工程的所有构造柱，门窗过梁，上翻梁，压顶，板带，风井盖，栏板及新增，变更等模板工程的施工任务分配给乙方施工，为明确各自的权利义务达成以下合同条款：

　　一、承包范围：图纸分工内的所有关于二次结构工种的工作、(包括清理所有垃圾)，所有场内自己的材料转运;严格按照图纸和甲方的交底施工;楼内周转料具要及时清理，不允许在楼内出现闲置周转料具及材料，施工完毕后应清理干净，按照甲方要求堆放在甲方指定位置，并码放整齐。现场联络通信用品由乙方自己购买，铁线，铁钉，电锯，电线等工具及辅材全部由乙方自己购买(甲方代买，在工程款内扣除)。

　　二、工期要求：按照公司进度要求施工，乙方必须组织相应的人员进行施工，该加班得安排加班，乙方若因人员不够耽误工期，甲方有权追责乙方，按公司的奖罚制度进行处罚，并赔偿甲方的相应损失。

　　三、质量标准：质量应按轴线砌筑达到橫平竖直。保证偏差值和外观质量在国家建筑验收规范内。

　　四、安全质量责任：乙方必须严格执行厦门市建设安全文明管理的规定、质量处罚的规定，登达项目部的书面交底材料及总包方的现场管理条款，《安全责任书》、《施工现场十不准》和《劳动安全十条纪律》，按公司制定的技术质量规范及管理措施施工，承担因自身违章作业造成的一切损失。

　　五、文明施工

　　1、乙方必须按照文明施工的要求进行施工，做到工完料尽场清。属于自己范围内的而没有清理，由甲方清理所发生的费用由乙方负责，并从乙方的当月进度款中扣除。

　　2、乙方劳务人员应90%持证上岗，，登记所有人员个人信息报公司接受三级教育等。经常教育工人不得在工地赌博、斗殴等违法活动，因此造成任何损失概由乙方承担。情节严重者移送公安机关。

　　六、甲方职责

　　1、对乙方施工的技术、质量、安全、进度和现场管理，随时进行检查、监督、指导。

　　2、对乙方在施工中出现的技术、质量问题和安全隐患，随时发出整改指令和整改措施，要求乙方限期完成。

　　七、乙方职责

　　1、按质量要求和进度全面完成承包范围内的工作任务，如延误工期，乙方需承担总包方对甲方的`全部处罚。因质量、工程进度达不到标准，造成中途退场，或乙方自己不做，要求退场，按其完成工程量的50%给予结算(有质量问题、材料浪费，由乙方赔偿甲方的损失)。

　　2、乙方组织选用管理人员、关键岗位技术人员及调配本工种劳务人员;严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织工作，确保工程质量达到国家建筑设计标准;科学安排作业计划，投入足够的人力物力保证完成工期;对甲方的指令应立即执行，如因乙方行动迟缓给甲方造成的影响或损失，乙方承担全部责任;在甲方指令要求的时间内乙方未予以执行，甲方可安排他人完成，所发生的费用从乙方价款中扣除。乙方承担由乙方原因造成的质量修改、二次返工、二次搬运、甲供材料浪费、工期拖延造成的损失及罚款。因乙方原因造成质量达不到工程标准的返工，乙方负责施工直至优良，(如乙方因为人员不够而耽误工期，甲方出工帮助乙方完成工作的，每一个工日扣除乙方400.00元;因乙方原因导致没有达到合同质量要求时，所发生的费用由乙方承担，并承担总包方对乙方浪费材料给予甲方的处罚，同时接受甲方对乙方的质量、安全和浪费材料的处罚。

　　3、如有涨模，爆模等质量问题，由乙方自己凿打，并清理砼渣，乙方若无按时凿打清理，影响下道工序的正常施工，甲方有权安排人员进行凿打清理，每个工天扣除乙方400元。

　　4、乙方如果不服从管理，质量、工期达不到要求，甲方有权要求乙方退场，一切损失由乙方负责。并按其完成工程量的50%给予结算退场，乙方不得有任何异议。

　　5、班组代班长每天必须在施工现场，随时听从公司管理人员的安排。

　　八、承包价格：汉景大酒店地下室2层，裙楼上部5层，主楼上部16层所有模板二次结构的综合单价为 包给乙方，一次性包干、包定不作调整。

　　九、结算及付款

　　1、乙方凭甲方发出的施工任务通知书，由项目经理、技术员、质检员、安全员四人共同签字认可的实际完成工作量作为结算付款依据。

　　2、付款按每月进度支付已完成工程量的 80% ，所有模板二次结构做完，材料清理至指定地点，付至其整天完成量的95%，其余的5%待所有砌体，粉刷完成后付清，(具体的拨款时间按公司项目部的拨款期为准)

　　3、乙方领取劳务费时，应按本工种的劳务人员制作工资表，由本人签名并按手印，由工班长作出书面承诺领取发放。若甲方发现乙方工资发放不及时、不真实造成不良后果均由乙方负责，并且甲方有权在下次发放工资时直接发放给工人。

　　十、因总包方暂时无力支付劳务费或结算有争议时，由甲方出面协调处理，未获结果前，乙方不得采取任何过激行为，因此造成的法律责任由乙方承担。因乙方原因给甲方企业形象、信誉造成损失的，甲方有权作出处罚。

　　十一·安全生产，按公司要求，高龄人员不得录用。否者乙方将承担其所有的安全事故责任。乙方人员在施工过程中，不按规范操作，违规作业，或不听甲方及公司管理人员的劝阻等造成的安全事故均由乙方自己承担。有轻微工伤事故或不达到工伤伤残等级鉴定的安全事故均由乙方自己承担。若发生重大安全事故，乙方须第一时间上报甲方及公司;并按安全生产责任制进行分摊。

　　十二、本合同一式二份，公甲方和乙方各执一份，双方签字生效，若一方反悔或失误给另一方造成损失时由责任方承担。

　　甲方：______________

　　乙方：______________(附身份证复印件)

　　_____年_____月_____日

砌体施工合同8

　　发包方：___________建筑施工有限责任公司（以下简称甲方）

　　承包方：_______________________________（以下简称乙方）

　　一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：

　　该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。

　　二、本合同期限：

　　从________年____月起至________年____月止。

　　三、工程质量标准：

　　所有分项工程质量确保优良

　　四、劳务管理费的上缴及付款方式：

　　1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的____%返回乙方作为奖励。付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50%，装修完工前付50%。

　　五、乙方的职责

　　1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。协调处理施工过程中的'劳务纠纷及工伤事故。

　　六、乙方的职责：

　　1、全面履行__________________公司与_________________—建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。

　　2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50%进行处罚。

　　七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。

　　八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。

　　甲方：_______________________乙方：________________________

　　甲方代表：__________________乙方代表：________________________

　　20xx年X月X日

　　20xx年X月X日

砌体施工合同9

　　工 程 名 称： 施工总承包商： 劳务分包单位：

　　订立时间： 年月日

　　劳务分包协议书

　　发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了确保工程施工质量、安全生产、文明施工和工程工期的实现，做到统一管理、统一指挥、统一调度，使各项劳务作业相互配合，发挥各自的积极性，双方就本建设工程的相关劳务作业协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称： 工程地点： 分包作业内容：

　　二、劳务分包作业范围

　　承包范围：本工程所有砌体、二次结构砼浇筑、屋面、内外粉刷、外墙面砖、楼梯粉刷、内墙保温、楼地面等泥工工程范围的所有工作（不包括精装修部分）。

　　工作要求：

1、砂浆搅拌、筛砂、砂浆及砌块等材料的水平垂直运输、落手清回料利用等一切相关的.工作，包括钢丝网布设：砼与砖墙交接处及所有管线槽部位，包括开关、插座、配电箱等全部布置钢丝网；粉刷前应先冲水湿润后用界面剂加砂、水泥滚刷均匀，不得漏刷，第二天进行保养。

2、内墙粉刷：基层处理→浇水→吊线→找方→做灰饼→粉刷、嵌线条，按设计、施工规范和甲方项目部技术交底施工，

3、屋面工程：屋面清理→ 细石砼找坡→ 女儿墙及构架粉刷→ 防水层上体温板铺设→ 隔离层 →刚性防水砼浇筑→ 面层地砖铺贴等所有相关工作；

4、楼地面工程：基层清理→地面验收→做灰饼→混凝土浇捣，随捣随抹光→拉毛→浇水养护、成品保护等一切相关工作。所有水、电管道边做馒头形，外形通顺，管四周大小一致。

5、所有施工工艺应按照设计图纸、设计变更、业主变更、施工规范要求及 市相关规定、质量技术交底等要求施工，不存在任何点工签证。

　　三、合同工期

　　合同工期以甲方与建设方所签订的开竣工日期为准，具体分包作业施工进度必须符合甲方周计划、月计划和总体施工进度计划。

　　四、质量标准

　　劳务作业工程质量标准：

　　五、合同价款

　　合同单价： 砌体 元/㎡（含二次结构）、 外墙粉刷（涂料面）元/㎡、 外墙面砖（含基层粉刷）元/㎡、 内墙粉刷 元/㎡、内保温 元/㎡、楼地面 元/㎡

　　合同价款： 暂定捌拾万元最终以实际结算价款为准。

　　￥：元

　　六、双方派驻现场代表

　　发包方派驻的项目经理

　　姓名： 职务： 职权：代表发包方全面履行与建设方签订的施工合同。负责工地现场管理，指导并监督承包方的施工作业。

　　承包方派驻的施工负责人

　　姓名： 职务： 职权：代表承包方全面履行本合同。

　　七、工期管理

　　7.1 进度计划

　　承包方必须根据发包方总体施工进度计划，合理安排劳务分项施工作业，

　　确保承包方进度计划的实现。

　　7.2 工期延误

　　乙方根据甲方的工期计划（根据实际情况，工期计划按月/周/日或施工层、段由乙方签字为准）及时完成各项作业。未按甲方提交计划完工，以500元/天进行处罚。

　　乙方各项工作施工进度不能满足甲方施工进度计划要求时，甲方有权随时加派其他班组进场施工，由此引起的损失由乙方承担。

　　由于甲方原因引起的，工期相应顺延。

　　八、质量管理

　　8.1 乙方必须严格按图施工，并结合施工规范，武汉市有关规定及施工员技术交底要求施工，杜绝质量通病；

　　8.2 分项工程验收结果以甲方质量员和项目经理验收为准，分部工程以质检站验收评定为准；

　　8.3 在施工中，乙方必须服从甲方正确领导，严把质量关，设立专职质量员。分项工程完成经乙方自检合格后以书面形式通知甲方施工员、质量员复检，如不符合质量要求乙方应及时整改，甲方应参加技术指导工作；

　　8.4 甲方项目部每月组织一至二次对乙方进行综合考评，以质量、安全、落手清、机械保养、场容场貌、生活卫生六项为综合评分依据，进行奖优罚劣；

　　8.5 甲方提出整改要求，乙方必须迅速，及时完成，如不及时整改，甲方有权采取以下措施：

　　a、第二天工作必须在头一天工作整改完成后方可施工；

　　b、另派人整改，技工按150元/天（次），普通工按100元/天（次）计算计价，直接在乙方款项内扣除；

　　c、进行处罚，并赔偿返工材料费；

　　d、令其停工整改，直至中止协议，无条件退场。

　　8.6 所有施工工艺必须要先施工样板间，样板块，要经甲方项目部的质量

　　员、施工员，项目部检查验收达到质量要求后方可进行大面积施工，以后各部位验收就按样板间、样板块进行验收。

　　8.7 如乙方施工中没有按照甲方质量要求及施工程序施工；如空鼓、渗漏、质量不符合规范要求而返工，造成的一切材料费在结帐时扣除；

　　8.8乙方在进行砂浆搅拌时应严格控制石灰王掺量，施工完成经甲方预算人员审核掺量超出规定用量时，超出部分由乙方承担，由此造成的质量问题由乙方承担责任。

　　九、安全管理

　　9.1 安全施工与检查

　　a、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方及行业安全检查人员依法实施的监督检查，乙方应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担；

　　b、甲方应对其在施工场地的工作人员进行三级安全教育，并进行有针对性的安全交底。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

　　9.2 安全防护

　　a、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方代表认可后实施，防护措施费用由发包人承担；

　　b、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前14天以书面通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方代表认可后实施，由甲方承担安全防护措施费用。

　　9.3 安全施工规定

　　a、乙方不得使用年龄小于18周岁、天于60周岁的务工人员；

　　b、乙方进入施工现场必须遵守安全操作规程和甲方的一切安全制度，及时

砌体施工合同10

　　甲方：

　　乙方：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规，为明确双方之间的权利和义务，保证工程质量、工期及安全文明施工，双方本着平等互利的原则，经协商达成以下协议，以共同遵照执行。

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包范围和单价：

　　3．1本工程施工图纸、设计变更等所包含的砖砌体工程全部内容。

　　如砂浆搅拌运输、材料现场运输、立皮树杆、砌筑、砖墙留孔洞架眼、架眼堵塞，预制构件等、安装过梁、拉结筋、二次结构钢筋，模板等工作，墙体砌筑每天上下班前后的清理工作，做到工完料净场地清。按照安全规范要求搭拆砌墙专用脚手架并负责材料拆除后的分类、堆放在指定地点等工作内容。

　　3．2承包方式：本协议约定承包工作范围内的工程施工人工费。

　　3．3计算方式：按实际砌筑方量计算。

　　3．4承包单价：砌筑工程按实砌(方量)计算/立方，

　　二次结构木工（模板展开面积）计算/㎡。 二次结构钢筋（建筑面积）计算/㎡。

　　4、发包方权利和义务

　　4．1 甲方根据工程进度要求，及时向乙方提供施工图纸及相关施工技术资料，并明确各施工阶段工序的质量、工期、安全生产等方面的要求。

　　4．2甲方向乙方提供物料垂直运输运输工具及搅拌机设备等施工作业条件。

　　4．3甲方及各归口管理人员均有权对承包方的施工质量、工程进度、安全文明施工等进行监督检查。

　　5、承包方权利义务

　　5．1服从甲方的管理，遵守甲方的施工现场的所有规定和指示。

　　5．2 乙方主要负责人每天在施工现场的工作时间不应低于8小时。否则发现乙方主要负责人不在施工现场罚款500元/次

　　5．3严格按施工图纸及相关资料进行施工，确保施工质量。乙方每道施工工序完成之后应认真做好班组自检，并会同甲方复验。

　　5．4与甲方签订施工合同后，及时合理的.组织人员进行施工，确保各项工作按期保质完成。如因乙方原因造成工期延误，每拖期一天按该工序人工费总额的10%予以处罚。

　　5．5合同约定的时间开工、竣工和交付。

　　本工程自 年月日开工， 年月日结束，日历天天。

　　5．6乙方应将施工过程中发现的工程设计或技术交底中的错误、遗漏、误差和缺陷及时通知甲方。

　　5．7遵守甲方制定的安全文明施工、质量、卫生、治安等管理规定，负责自有人的现场安全保卫工作。承担由自身原因造成的工程质量返工损失，承担因违章操作造成的人员伤亡等全部费用。

　　5．8乙方在签订本协议后未经甲方同意不得自行终止协议，否则将承担一切责任和经济损失。

　　5．9甲方认为乙方不能按协议约定完成工作时，甲方有权选择相关施工人员予以补充（费用由乙方承担）或终止合同。合同终止后乙方应在三天内无条件退场，并承担因此给甲方造成的经济损失。

　　6、机具使用约定

　　6．1对甲方提供的机具，乙方使用并负责维修保养，工程完工后由甲方收回，丢失的按原价赔偿。

　　6．2砼搅拌机、砂灰机、料斗等机具使用后应立即清理，发现一次未清理的罚班组100元。砌砖落地灰应及时清扫使用、每道砖墙砌完后未清理砂灰者罚班组每公斤100元。

　　6．3承包方必须严格按施工技术规范操作，造成返工损失的由承包方承担，并按质量奖罚制度相应条款进行处罚。质量等级必须达到合格等级，否则，按结算人工费总额的90%结算。

　　7、安全文明施工

　　7．1乙方必须组织人员在进场前进行安全文明施工教育，施工过程中定期召开安全会议。遵守甲方的安全、文明施工制度。

　　7．2乙方人员必须服从甲方安全员及值日人员的管理，执行双方签订的安全文明施工协议。

　　7．3严格按照规范、标准及有关安全生产规定施工。杜绝违章指挥、违章作业。

　　8、结算方式:乙方完成全部施工任务，经甲方及相关人员验收合格后付

　　已完成工程款的75%，竣工验收合格后两个月内一次性付清。

　　9、生效与终止

　　本合同自签订之日起生效，甲方支付人工费完毕（除有关质保条款仍生效外），其它条款即告结束。

　　10、 其它：

　　1、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。

　　2、本合同壹式贰份，甲乙双方执壹份，经双方签字盖章后生效，至工程价款全部结清后自动失效。

　　甲方： 乙方：

　　代表签字（盖章）： 代表签字（盖章）：

　　年 月日 年月日

【砌体施工合同】相关文章：

施工合同05-16

施工的合同06-14

建设工程施工项目施工合同05-04

施工单位定点采购施工合同04-22

施工安全合同04-22

电工施工合同04-23

打井施工合同04-23

真石漆施工合同04-13

道路施工合同04-06