土方施工合同

土方施工合同

更新时间：2024-06-23 08:12:16

相关推荐

土方施工合同

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编精心整理的土方施工合同，希望能够帮助到大家。

土方施工合同1

　　发包方（甲方）：__________________________

　　承包方（乙方）：__________________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的原则结合本工程具体情况，经双方协商一致；达成下列条例签订本合同。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、工程内容：

　　4、据见图纸：据详见图纸，土方量约________万立方米；工程内容包括（挖土、运土）

　　第二条施工期限

　　开工日期：暂定_______年____月____日前，完工日期_______年____月底。共约需_______日左右。（由于特殊天气如雨天、38度以上高温天气等等，会造成场地不能施工的，所拖延的日期由甲方现场签证，工期顺延）。

　　第三条承包方式

　　1、本工程由乙方实行包挖、包运输、按施工要求平整场地、包机械、包机械维修、包烯料、包质量、包安全、包工期。

　　第四条工程造价

　　2、施工场地土方量约________万立方米，按平面的最高点测量

　　第五条甲方责任范围

　　1、如遇三类土、四类土，须爆破作业，则双方协商单价，工期延长。甲方负责需爆破时各方关系的协调，现场安全防范工作及出现事故时的承担及处理工作。

　　2、在施工过程中出现地下水、流沙、淤泥、石头由甲方承担，或另计费用。

　　3、甲方必须负责乙方人员住宿及机械停放点，及生活用水用电。

　　4、提供图纸及施工方案，对乙方负责现场施工指导，监督检查工程质量进度。

　　5、对乙方在施工过程中提出的意见及建议，应予以答复。

　　6、应及时支付工程款，并积极配合乙方以避免乙方停工、窝工；

　　7、负责竣工审核结算。

　　8、遇到乙方借故拒绝或拖延甲方工程师的指令时，有权视情节对乙方作出处罚，严重时将终止合同，造成的损失由乙方承担。

　　9、甲方负责地质和地下杂物勘测，提供给乙方，如挖到电缆、管线，煤气管道或其它，全由甲方负责。

　　第六条乙方责任范围

　　1、依据甲方提供的图纸及要求进行土方挖掘，施工及运输，以确保工程质量和工期，施工方案需经甲方审核批准，方可施工。

　　2、乙方应接受甲方的监督，对于乙方造成的质量事故或未达到质量要求，甲方视情节给予处罚外，有终止合同，造成的损失由乙方承担。

　　3、乙方所需的一切施工工具自理。

　　4、乙方自行负责进场人员的`人身财产及施工机械的保险。

　　5、进场时应及时相关人员办理有关手续，所发生的费用由乙方承担。

　　6、乙方不得对工程进行分包或转包，一经发现，发包方有权终止合同，造成的责任及经济损失由乙方负责。

　　7、乙方确保工人工资按时支付，因工作工资不依时支付造成的停工窝工由乙方负责。

　　8、装运平、路上掉泥自行处理。

　　第七条工程质量要求验收及付款方式

　　1、乙方工人及机械设备到场开工，甲方应先支付预付款________万元；

　　2、开工后第15天甲方再向乙方支付一次工程款，按乙方实际完成的工程量支付90%的款项，余下10%留在下15天期的总量中支付。

　　3、每隔15天均应按完成工程量的总值的90%支付工程款，并将上期留下10%一并支付。

　　4、工程全面完后，乙方必须向甲方提交《竣工报表》，经甲方确认（甲方需在乙方提交《竣工报表》后的一周内确认，过期视为合格）甲方在核实后一个月内付完总工程款95%，剩余5%三个月内付清。

　　2、乙方必须严格按照安全规范进行施工，一切服从工程技术人员及现场管理人员的管理，在施工期间乙方发生的任何安全事故，一概由乙方负责。

　　第八条违约责任：

　　1、因甲方没有及时支付工程款或因甲方原因造成乙方停工、窝工的，甲方应视为违约，甲方须结清该项目已完成的工程款，按总款项的1%每日支付滞滞纳金，并赔偿因停工、窝工所造成的乙方损失。

　　2、如乙方因施工质量不能满足图纸要求及自身原因造成施工进度延迟，给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿，但最多不超过总款项的20%。

　　第九条其他事项

　　1、必须做好施工记录，每周向甲方报告本周的是施工进度及下的施工计划。

　　2、凡施工期间发生的施工质量、安全事故、概由乙方负责并应立即报造甲方有关部门，以配合处理。

　　3、甲方委托__________为驻工地代表，监督检查工程质量进度及其它事宜。

　　4、乙方委派_________为驻工地代表，负责工程质量进度和安全施工事宜。

　　5、各方驻工地代表，必须提前三个工作日通知对方。

　　6、甲方需负责处理好当地村民，工业园关系工作，把工程顺利进行施工。

　　7、本合同未尽事宜，双方可协商解决并签订补充协议，作为本合同的补充，与本合同具有同等法律效力。

　　8、本同正副本各二份，双方各执两份，经双方签字后生效。

　　发包方（公章）：

　　承包方（公章）：

　　年月日

土方施工合同2

　　发包方(以下称甲方)：

　　承包方(以下称乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

　　第一条、工程项目

　　一、工程名称：安装工程

　　二、工程地点：

　　三、承包方式：包工、包机械、包安全

　　第二条、工程期限

　　合同工期总日历天数天

　　第三条、工程价款、结算及付款方式

　　本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组元/组(一组块电池板)。

　　1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的`核定。

　　3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价安装组数进行费用结算。

　　4、费用支付，施工结束后，甲方日内支付相关工程费用.

　　第四条、甲乙方责任

　　1、甲方需把料运至安装现场。

　　2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于 cm。

　　3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

　　4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

　　5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条、件进行维修。

　　第五条、安全施工

　　乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　第六条、奖惩责任

　　1、如月日前安装达到光伏板安装，则按元标准进行结算。

　　2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的 %向守约方支付违约金。

　　第七条、纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第八条、附则

　　本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方代表签字。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表人：

　　电话：

　　日期：年月日

土方施工合同3

　　甲方：(发包方)____________________

　　乙方：(承包方)___________________

　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

　　第一条工程概况

　　(一) 工程名称：神榆公路改造

　　(二) 工程地点：神木县西沟第一加油站5公路处

　　(三) 工程范围：按甲方提供的施工图纸将土石方爆破作业后，运抵指定地点。

　　(四) 工程造价：经双方确定本合同综合单价为______全部工程造价暂定为人民币__________万元，大写______________________

　　第二条工程期限

　　根据双方协商工程期限自______年_____月_____日起至_______年

　　_____月_____日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。

　　第三条工程质量

　　乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。

　　第四条工程价款结算

　　(一) 工程价款结算与支付办法：

　　每月结算一次，按工程量的80%给与支付，剩余20%在工程验收后一次性付清。

　　第五条双方责任

　　(一) 甲方责任

　　1、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。

　　2、由于甲方原因造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应顺延工期。

　　3、工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。

　　4、工程竣工后，甲方应组织专门人员在______日内进行验收。

　　5、不按合同规定预付或结算工程款，除支付合同规定的'预付或结算

　　工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的0.015元支付利息。

　　(二) 乙方责任

　　1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。

　　2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

　　3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由乙方负担。

　　4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。

　　5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

　　第六条合同纠纷

　　因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会)。

　　1、提交_______________仲裁委员会( )

　　2、依法向人民法院起诉( )

　　第七条附则

　　(一)本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。

　　(二)本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

　　(三)本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。

　　第八条安全责任

　　1、乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工，严格遵守安全防护措施。在施工作业中，所遇任何与工程相关事故，均由乙方自行负责并承担相关赔偿责任，甲方不承担一切责任。

　　第九条附加条款

　　发包方(甲方)：承包方(乙方)：

　　签字：(章) 签字：(章)

　　联系电话：联系电话：

　　年月日：

土方施工合同4

　　甲方______(简称甲)，乙方______(简称乙)

　　为保障土方运输安全，双方达成如下协议：

　　1. 乙按时入场并接受甲方调度；

　　2. 乙须有合法驾驶资格；

　　3. 乙不得开快车、废车，禁止疲劳、酒后驾车；

　　4. 乙全权负责运输期间安全；

　　5. 乙需定期保养车辆，保证车况优良；

　　6. 如发生运输事故，责任归属乙方。

　　协议自签署日起生效，至土方工程运输完毕终止。

　　甲盖章：______ 乙盖章：______

　　法人代表签名：______ 法人代表签名：______

　　日期：______年______月______日日期：______年______月______日

土方施工合同5

　　发包方：_____________________(以下简称甲方)

　　承包方：_____________________((以下简称乙方)

　　经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方_____________________，签订以下协议：

　　一、工程内容

　　包括我公司设计的兰埔花园园建、绿化、及其他部分工程(详见图纸)。

　　以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

　　二、工期

　　1、开工日期：本项目工程工期从_____年___月___日起至_____年___月___日止，共___个日历天。

　　2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

　　3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

　　三、工程合同价款

　　经协商本合同总承包价款为人民币：_______________。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。

　　四、承建方式

　　乙方对水电及园建工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　1、乙方负责提供所承建工程的饰面样板，必须经双方确认方可进料施工。

　　2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。

　　五、工程付款办法

　　1、本合同自甲、乙双方签订后___天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的___%，即人民币：__________元整。乙方收款后第___天安排人员进场施工。

　　2、待完成总工程___%后，甲方于___天内向乙方支付工程合同价款的___%，即人民币：__________。

　　3、工程竣工后，甲方于___周内向乙方支付工程合同价款的___%，即人民币：__________元整。

　　4、竣工验收合格后___个月内，向乙方支付工程合同价款的_____%，即人民币：__________元整。

　　六、程质量要求

　　1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

　　2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。

　　七、工程竣工验收结算

　　乙方于竣工后___天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后___天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于___个工作日内结算完毕。

　　八、延期违约责任

　　乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误___天计罚人民币_____元;若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币_____元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在___天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期___天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的.工期延误及经济损失由甲方负责。

　　九、质保内容

　　质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。

　　十、质保期限

　　以工程竣工验收合格之日起计算园建工程、水电工程质保期为_____个月。绿化保养期为_____个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

　　十一、双方在施工中的几项规定

　　1、施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前二天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工。

　　2、施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。

　　3、开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地(应符合“三通一平”要求)，施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，提供施工现场范围内地下管网图。若甲方未能及时提供施工场地，乙方有权顺延施工工期。

　　4、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。

　　5、乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。乙方承建的土建项目，应与相关安装工序密切配合，要求应用书面联系。

　　6、工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。

　　十二、合同生效与终止

　　本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

　　十三、合同留存

　　本合同___式___份，甲、乙方各执___份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。

　　委托代表：__________委托代表：__________

　　签名：______________签名：______________

　　签订日期：__________签订日期：__________

土方施工合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就项目土方挖运工程施工相关事宜，经协商一致达成以下合同条款：

　　一、工程名称：

　　二、工作范围：项目基坑土方、基坑独立基础土方以及基坑支护灌注桩泥渣的开挖、装车、外运，注桩泥渣的开挖以及人工配合机械挖土后的地面平整（平整度按规范标准执行）、挖土时对工程桩的保护等工作。

　　三、合同价款

　　1．基坑土方外运：根据工程设计图纸及施工现场确认按挖掘前天然密度体积（自然方）为准计价：元/m，弃土点为政府指定位置，如以后需运至超过政府指定弃土点5公里以外，每立方土加1.5元。保证金在进场开挖后15个工作日后退还20万保证金，剩余保证金待全部完工后15个工作日退还。此单价为综合包干价，以后不做任何调整（即包工、包机械设备、包工期、包工程桩的成品保护、包安全文明施工、包税金等的方式进行施工）。

　　2．在合同实施期间综合单价不因市场和政策性调价等因素的变化而变动该综合单价（包括直接费、间接费、利润、税金、规费、环保、市容、公安等部门规定缴纳的有关费用、并按照规定采取维护市容、防止污染等相关措施的一切费用）及完成该项工作的一切工作内容。

　　3．综合单价中包括相关政府部门收取的渣土费用以及其他相关费用，相关手续由乙方办理，费用由乙方支付。乙方应及时代甲方办理该项目《市容环境卫生责任书》，并承担产生的全部费用。

　　四、工期要求：

　　以项目总进度计划确定合同施工工期，乙方必须满足建设方施工工期要求，如乙方未在建设方计划工期内完成施工任务而造成建设方的处罚以及相关罚款一律由乙方承担。

　　五、管理责任

　　1．乙方须向甲方交纳500000元（伍拾万元）屡约保证金，并在合同签订日起壹个工作日内将保证金转到本合同指定帐户内。帐户：户名：帐号：

　　2．乙方不得转让，转包该合同，否则一经发现即行解除合同，并扣除履约保证金。

　　3．乙方现场安排专业管理人员根据工程设计图纸来开挖土方，并服从甲方管理人员的现场管理。若乙方未按照甲方要求造成损失，甲方有权另行安排机械，并由乙方承担一切损失费用，并从保证金中扣除。

　　4．乙方在施工过程中不服从管理及不按照相关技术要求施工，甲方有权对乙方进行1~5万元罚款。

　　5．如果土方运土过程中，因乙方原因造成停工，基础土方工程量不予结算，并且没收全部保证金。

　　六、付款方式：

　　1．本工程不支付预付款，根据业主合同待基础完成后收到业主第一次进度款后付完成工程量的70%。剩余30%进度款在收到业主第二次进度款完成支付。

　　2．每次拿进度款之前乙方应开好相应款项的.增值税发票。

　　3．土方工程完工后并且相关单位验收合格后，甲方15个工作日退还乙方剩余保证金。

　　4．土方工程量计算根据双方签字的《原始地面高程图》作为工程量计算的依据，经签字后不作任何调整。

　　七、安全施工及环境保护：

　　1．乙方应遵守工程施工安全生产的相关规定，加强对参与施工人员的安全教育，指派专人负责安全事项，检查施工机械运行情况，禁止带病作业，严防机械事故及人身伤害。因乙方施工人员违章操作、野蛮施工引发一切事故，由乙方承担全部经济损失，若造成人员伤亡，乙方除承担经济赔偿外，必须承担由此造成的法律责任。

　　2．渣土外运车辆必须严格遵守交通规则及当地政府的有关规定，不得超载、超速行驶，因乙方渣土运输车辆违章引发的交通事故，由乙方承担全部经济损失和法律责任。事故性质严重的，甲方有权解除合同。

　　3．乙方应注意保护环境卫生，甲方负责施工现场大门内设置并安装洗车平台的成套设备，渣土运输车辆驶出施工现场大门前，乙方要派专人清洗车辆，保持车辆轮胎洁净无泥土，防止车辆带土上路污染城区道路，由此造成环卫部位的所有处罚由乙方承担。

　　4．渣土必须清运至政府部门指定、认可的合法弃土场地或建筑垃圾消纳场地，如发生抛洒、随意倾倒渣土事件，造成相关部门的罚款全部由乙方承担。

　　八、双方的权利与义务：

　　1. 甲方负责向乙方进行现场施工技术交底，组织工程验收以及解决施工中所涉及甲方的相关事宜；

　　2．甲方按照合同约定支付乙方工程进度款项；

　　3．开工前，乙方应做好本工种工人的安全注意事项教育工作，严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工，在土方外运、倾倒等作业中，如出现安全事故，一概由乙方负责；

　　4．乙方应积极配合甲方协商好与现场其他施工单位的各项工作，顾全大局；

　　5．工地内修筑交通运输便道及需要铺设钢板，由乙方自己承担钢板运输及租赁费。

　　6. 乙方在土方挖、运过程中，乙方施工人员不服从甲方管理人员安排，或造成甲方停工整顿等事宜，甲方有权单方解除合同，并且已完成土方工程量款不予结算及不退还履约保证金。

　　7．乙方负责渣土外运的一切手续及道路清洁所发生的费用，如因道路清洁问题引起的暂停施工损失及相关费用由乙方承担。

　　九、争议解决：如双方发生争议，由双方协商解决，协商不成。任何一方可向人民法院诉讼解决。

　　本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

　　甲方（章）：乙方（章）：

　　委托代理人：委托代理人：

　　身份证号码：身份证号码：

　　电话：电话：

　　日期：年月日日期：年月日

　　关于土方挖、运、清理分包清单报价

　　公司

　　工程

　　经我司研究决定，项目土方采用包干制综合单价：元/m3，并自愿交纳履约保证金万元。

　　具体相关事宜，按合同条款执行。

　　渣土运输有限公司

土方施工合同7

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　一、项目名称：_________________土方工程。

　　二、项目内容：_________________本工程地块土方的开挖、运输、平整。

　　三、工程总量及价格：_________________本工程土方总量约为m3；开挖、运输、平整土方元/m3（不含石方），实做实收。

　　四、工期要求：_________________按甲方要求进行基地土方的`挖、运、填及整平。

　　五、质量与施工要求：_________________

　　1、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

　　2、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

　　六、安全要求：_________________

　　1、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。

　　2、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

　　3、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

　　4、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

　　七、结算及付款方式：_________________该工程结束，付清总工程款。

　　八、仲裁与调解：_________________如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

　　九、合同有效期：_________________本合同一经双方签字与公证后合同同等生效，甲方全部付清工程款后失效。

　　十、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方单位（盖章）：_________________

　　乙方单位（盖章）：_________________

　　法人代表（签字）：_________________

　　联系电话：_________________

　　签订日期：_________________

土方施工合同8

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　工程名称：绿地智慧金融城一期(A地块)土方工程施工合同

　　工程地点：兰州新区环湖东路

　　工程内容：绿地智慧金融城一期(A地块)基坑土方开挖内运、换填、内倒及弃土外运，A地块范围内场地土方回填、推平、分层压实等工作(基坑土石方及房心回填工程不包括在本次承包范围内。)

　　第二条承包内容及范围、承包方式

　　承包内容：乙方承包甲方绿地智慧金融城一期(A地块)基坑土方开挖及换填工程，全部土方挖运、内倒及弃土外运，场地内土方回填、推平、分层压实。

　　承包范围：完成绿地智慧金融城一期(A地块)基坑土方开挖、场地回填及换填工程之土方机械、配合人工等必要的内容。具体开挖、回填范围及深度由甲方依据施工图纸及现场情况确认。

　　根据现场施工情况需要，甲方有权指定相关土方工程及范围。

　　第三条合同工期

　　开工日期：暂定开工日期_______年_____月_____日，具体开工日期由甲方书面通知。

　　完工日期：暂定开挖竣工日期_______年_____月_____日，开挖工程总工期为天(日历天数);场地回填工程总工期为：天(日历天数)。

　　第四条合同价款的确定

　　工程单价：

　　4.现场挖掘机挖土、自卸汽车运土、倾倒并码放于甲方指定场内位置、指定高度(3km以内)，综合单价元/m3;运距每增加1km(3km以外),费用增加元/m3。

　　4.现场挖掘机挖土，自卸汽车外运土方并倾倒到弃土场地，其综合单价元/ m3。(综合考虑土质类别及运距，含桩间土、垃圾土)

　　4.外购砂夹石回填综合单价为元/m3。(综合考虑运距及压实系数)

　　.4场内土方回填综合单价为元/m3。(综合考虑运距及压实系数)

　　.5场外(甲方项目场地外)借土回填综合单价为元/m3。(综合考虑运距及压实系数)

　　.6机械台班：装载机(型号50型)台班单价元/台班;挖掘机(型号230型)台班单价元/台班，挖掘机(型号250型)台班单价元/台班，挖掘机(型号350型)台班单价元/台;零星人工(元/工日)：元/工日。(注：台班/8小时)

　　.7在合同实施期间综合单价不因市场和政策性调价等因素的变化而变动。该综合单价包括直接费、间接费、利润、税金、规费、环保、市容、公安等部门规定缴纳的有关费用、并按照规定采取维护市容、防止污染等相关措施的一切费用及完成该项工作的一切工作内容。

　　.8综合单价中包括相关政府部门收取的渣土费用以及其他相关费用，相关手续由乙方办理，费用由乙方支付。乙方应及时代甲方办理该项目《市容环境卫生责任书》，并承担产生的全部费用。

　　本工程暂定工程总价元整(大写： )，具体造价以实际结算价为准。

　　第五条合同价款包含内容

　　第四条中所规定的价款除包括该条中直接表述的工作内容之外，还包括但不限于以下工作内容：

　　包含乙方为了施工方便自行留设的坡道及自行修筑区内道路的费用，实际发生时，不另行计算。如甲方单独指定发生时，以指定单及签证单结算。

　　包含乙方按照当地环保、市容、公安等部门的规定，缴纳有关费用，并按照规定采取维护市容、防止污染的相关措施的费用。如有违反，受到任何形式的处罚，均由乙方自行承担。

　　包含乙方自行解决弃土场地并缴纳的费用。本工程不计取进出场费。

　　包含乙方按照规范要求组织施工所应采取的一切措施的费用及不可预见费。

　　包含乙方为达到安全生产目标，对基坑进行必要的围护，在下雨时采取措施进行排水的费用。

　　包含乙方测量、放线费，人工修理边坡，及按照施工技术交底的要求，人工清理基底的费用。

　　包含施工水电费(含洗车水电费、夜间施工照明费)、乙方缴纳税金的费用。

　　该单价为一次性包死单价，其他任何因素均不得变更此价格。

　　滑坡、塌方、超挖的方量均不予计量及计费。

　　第六条工程价款结算方式及付款办法

　　甲乙双方根据第四条所列工程单价与实际工程量结算工程款，挖土按自然方结算，回填土、换填按压实方计算。如无法按施工图计算的部位，由项目部按现场签证结算。标高按开挖前实测实量计入，开挖范围、放坡系数按施工图及开挖技术交底计算。基坑挖完后次日验收。

　　本工程不支付预付款，土方全部开挖完毕并由甲方验收合格后付至总价款的70%;回填工程每个组团区域完成并由甲方验合格后付至完成工程量价款的70%(整个需回填场地区域分三个组团，别墅区为两个组团，独立商业、售楼处区域为一个组团，具体组团区域分界由项目部划分)，余款在结算之后三个月内付清;付款前应出具符合甲方要求及本地税务要求的合格有效发票。

　　第七条双方现场代表

　　发包方授权负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。

　　承包人委派为项目经理。委派的项目经理持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题。

　　第八条甲方权利、义务

　　在乙方不能满足合同约定的工期、质量要求，不接受甲方代表或甲方委托的监理公司的管理，或者不能实现本合同约定的其他承诺时，甲方有权让乙方承担5-10万元人民币的违约金，并可解除合同。并减少工程量，直至终止合同。乙方必须无条件服从，不得以任何理由拒绝。乙方不能满足甲方工期要求，乙方每拖延壹天工期，乙方应支付给甲方违约金壹万元。

　　对于不满意的乙方工作人员，甲方可随时提出更换，乙方必须接受。

　　乙方达到合同约定的各项要求时，甲方应当按照合同约定的方式及时支付工程款。

　　第九条乙方权利、义务

　　开挖前，乙方须按照甲方已布好的.控制桩自行撒放开挖线，报甲方及监理复核。开挖时，若开挖损坏地下管网、通讯设施等造成的损失由乙方负责承担，如遇古墓、文物应及时通知甲方，停止开挖，等候处理。

　　乙方必须遵守国家法律、法规，自觉接受甲方指派的现场工作人员的合理安排和调度;接受甲方授权的监理公司和总包单位的管理，遵守现场管理制度，顾全大局，一切为了工程着想。

　　施工中在诸如弃土、堆土、运输等过程中与当地居民产生矛盾时，乙方自行协调解决。

　　第十条工程质量

　　乙方应严格按照有关规范、标准及甲方所发出的技术交底、施工图纸组织施工，分项工程质量应达到优良标准。如验收不合格，则应按要求返工，达到合格标准。如给甲方造成经济损失，应负责无条件赔偿。第十一条安全生产和文明施工

　　1. 乙方须自觉按国家规定的安全生产条例和相关的安全生产规章制度，切实落实安全生产措施，保障现场人员及机械的安全。对甲方及监理公司提出的安全整改指令，乙方须诚恳接受，尽快落实，确保安全。如发生安全事故，乙方作为独立的法人，自行承担全部责任。

　　1 乙方须自觉执行地方政府环保、市容、建委有关防止污染、维护市容、文明施工的有关规定。按照规定对裸露的土进行覆盖，对运输车进行遮盖，对道路进行清扫，清洗等一切必要措施。维护甲方及自己的企业形象和社会信誉。如违反规定受到处罚，责任自负。

　　第十二条争议

　　争议的解决：本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　第十三条合同生效与失效

　　1 本合同双方约定，本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代表人签字并加盖法人印章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算，工程款支付完毕后失效。

　　1 本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商解决，签订的其它补充合同及协议条款，与本合同具有同等法律效力。

　　第十四条合同份数

　　本合同壹式捌份，甲方陆份、乙方贰份，各自分送有关部门。

　　甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

　　_______年_____月_____日

土方施工合同9

　　甲方（土方）：_________

　　身份证号码：_________

　　乙方（车队）：_________

　　身份证号码：_________

　　为了顺利完成工程路基土方运输任务，甲乙双方经过友好协商达成以下协议：

　　1. 运土价格：每车按5斗计算，单价为每斗3.5元；超公里每公里另收10元。

　　2. 乙方车辆须具有良好性能。

　　3. 计量方法：每日运输次数由甲乙双方共同核对确认。

　　4. 乙方人员食宿自理，车辆燃油费按照每升7.23元结算，每月月底从乙方运费中扣除。

　　5. 结算与支付：甲方按乙方当月累计实际车数扣除油款后的80%支付给乙方，年内春节前结清全部款项；工程结束后一个月内结清余款。

　　6. 安全责任：乙方应负责施工过程中的安全事故。

　　7. 其他事项：如遇未尽事宜，双方应协商解决。此协议自双方签字之日起生效，各自保留一份副本。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　日期：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　日期：_________

土方施工合同10

　　一、合同双方

　　甲方：(以下简称甲方)

　　二、合同内容

　　1、甲方承担东库二级公路第_标段路基路面桥涵工程建设任务，由于施工需要由乙方完成部分路段的路基施工任务。

　　2、路基土方单价：借土填方运距1公里以内8元/立方米，1公里以外每超运100米，土方运价增加0.08元/立方米;挖方2.5元/立方米;远运利用方运距1公里以内5.5元/立方米;1公里以外每超运100米，土方运价增加0.08元/立方米。(此土方单价包括挖装运输、碾压、洒水成型)

　　3、乙方施工段落：段土方量为立方米。乙方：(以下简称乙方)

　　三、双方职责

　　甲方：

　　1、甲方可为乙方提供施工便道，乙方对施工便道进行维护以及洒水，保障便道的畅通。

　　2、甲方承担的工程由于设计变更、占地拆迁及自燃因素等造成的乙方机械设备无法运转，甲方不承担误工停驶费用。

　　3、甲方承担路基土方取土费用，并按取土数量规划取土位置及占地面积等。

　　4、甲方不提供乙方进场人员的生活房及其机械的停放场地。乙方：

　　1、乙方应服从甲方生产指挥，遵守甲方生产作息时间，按照甲方的施工进度计划进行施工，否则耽误甲方生产，造成的'损失和后果由乙方负责。

　　2、乙方的人员、机械等安全生产事故，劳动保护等费用自理。

　　3、乙方应服从甲方生产安排及质量管理，否则甲方有权辞退乙方机械终止合同。

　　4、乙方必须按甲方的要求时间及时进场。

　　5、乙方如对工程量有异议，可在填筑前对所签订的土方量进行复核。

　　6、乙方必须按甲方的取土位置及取土规划要求进行取土，保证取土坑规整，随取随修，否则取土坑修缮费用及当地草原管理部门罚款由乙方承担，结算从乙方完成工作量中扣除;

　　7、乙方必须要文明施工，安全生产，执行“安全第一、预防为主”的安全生产方针，如果一经发现严禁违章作业、违章指挥的，甲方有权终止合同。造成人员伤亡事故的，乙方完全承担事故责任，

　　四、施工期限：

　　乙方在20__年10月10日完成承包段的路基土方施工任务。

　　五、结算方式：

　　甲方根据乙方完成的工程量情况及项目办拨款情况分期付款。

　　六、其它事项：

　　1、本合同一式五份，甲乙双方及甲方施工分部、机务、财务各执一份。

　　2、本合同未尽事宜、合同修改可通过双方协商解决，并由合同双方代表签字后，具有同本合同相等的法律约束力。

　　3、本合同至甲方路基工程结束后即行废止。

　　甲方：甲方代表签字：

　　乙方代表签字：

　　__年__月__日：

土方施工合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　为明确甲、乙双方权利、责任关系，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，并结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工作内容：土石方的开挖，地表清障，土石方的场内调配及外运、弃渣，以及周边建筑物、居民的安全防护设施，现场的安全文明施工措施，同周边政府单位包括环卫、城建、公安、交通、街道办事处、居委会及周边企(事)业单位为保证工程质量、进度而作的协调等工作。

　　四、工程范围：

　　按甲方提供的施工图纸和甲方要求在现场指定区域内进行施工，从现有地面挖至地下室垫层底(含承台及地梁)，余土外运至渣场。

　　五、合同工期：

　　开工日期：20__年__月__日;竣工日期：20__年__月__日。合同工期总__天。

　　六、合同价款：

　　本合同采用单价包干合同，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费(含机械设备等的进、出场费)、管理费、保险费、利润、税金以及环卫出渣费、工程周边社会关系协调等全部费用组成，其单价为：

　　1、地下室底板垫层以内土石方的挖、运单价按元__/m3;

　　2、承台、地梁及集水坑土石方的挖、运单价按元__/m3。

　　七、工程结算：

　　工程完工验收合格后，依据甲、乙双方现场实测方格网及实际收方工程量办理结算。

　　八、甲乙双方的责任和权利：

　　1、甲方责任和权利

　　(1)施工过程中甲方对乙方实施监督和管理。

　　(2)组织图纸会审、设计交底工作，并及时向乙方提供土方施工相关基础资料(如建筑基础开挖图纸、地勘报告、地下基础设施及周边现状情况等文件)、基坑定位轴线、基础高程水准点。

　　2、乙方责任和权利

　　(1)乙方应接受甲方的监督和管理。进场前，乙方应按合同工期要求向甲方呈报详细施工计划。

　　(2)乙方在进行土方开挖或垃圾外运前负责办理城管、环卫、交通等各项手续及交付相关费用并按其规定挖运。

　　(3)乙方应按发标人要求的`尺寸、坡度、分层分段方式、时间等进行分层、分段开挖，挖土质量须满足甲方、护坡单位、图纸及规范的要求。

　　(4)乙方负责槽内余土装车及外运。

　　(5)乙方需自行解决运输车辆在现场或行驶过程中，为其所采取的任何(如铺设钢板等)措施，并承担相关费用。

　　(6)乙方必须根据甲方的工期要求组织施工，施工中做到防噪、防尘、防污染，大门内外路口、路面的清理及维护由乙方负责，同时做到文明施工、安全生产，对进入施工现场人员安全及施工期防火、防盗等承担全部责任。

　　(7)乙方负责施工过程中与相邻单位、人员的关系协调及纠纷处理;并负责政府相关部门的检查、沟通工作，费用自理。

　　(8)乙方应采取适当的措施最大限度地降低施工过程中产生的施工扰民，并自行处理有关施工扰民与民扰问题，承担相关费用。

　　(9)在施工过程中，乙方必须对甲方电缆、临电、临水、市政管线、网等进行保护，如因乙方违规操作造成的损失均由乙方负责。

　　九、安全施工：

　　乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工，采取严格有效的安全防护措施，在施工作业中，所遇任何与工程相关事故，均由乙方自行负责。

　　十、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，经双方签字确认后生效，工程结清尾款后自然失效。其它未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方代表：乙方代表：

　　电话：电话：

　　日期：日期：

土方施工合同12

　　发包方：___________________________________________（以下简称甲方）

　　承包方：___________________________________________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

　　第一条工程概况

　　（一）工程名称：_______________________________________________

　　（二）工程地点：_______________________________________________

　　（三）工程范围：甲方提供的施工图纸在现场指定区域内进行施工，人工、机械设备及实施组织，土方的开挖及转运，场内调配及外运，地表清理，平整场地；废渣垃圾外运至渣场，渣场由乙方自行落实；零星工程：项目场地内开掘道口、协助现场施工、临时设施搭建、场地回填土、回填种植土等的使用挖掘、运土机械作业的项目以及临时挖、移、吊、平整，意外应急和护坡抢险等；工程资料的编制，相关试验；本合同清运建筑废渣、垃圾工程量约为________________ M；挖运土3方工程量约为________________ M。

　　第二条工程价款及工期

　　（一）合同价款：

　　本合同采用单价包干决算，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费（含机械设备等的进、出场费）、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成，此单价为固定价格，不随施工时间、施工次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。其单价为：

　　31、清理外运废渣垃圾，现场计量总数，按_____元/M包干价执行。

　　32、挖掘外运土方，不论运距远近，按_____元/M包干价执行。

　　3、场内回填一般土，按_____元/M3包干价执行，回填种植土，按_____元/M3包干价执行。

　　4、其它若甲方需要向乙方临时租用机械设备，按市场价计算租金，机械设备台班以甲方指定人员签证为准。

　　（二）工程总造价：经双方确定本合同全部工程造价暂定为人民币__________万元，大写____________________。

　　（三）开工日期：______年_____月_____日；竣工日期：_______年_____月_____日；合同工期总日历天数_____天。若发生了不可预见或不可抗力情形，或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。

　　第三条工程质量及技术要求

　　本工程严格按照国家现行《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》、《建设工程安全生产管理条例》、等进行施工和验收。同时，本合同约定：

　　1、乙方根据甲方提供的图纸资料及技术文件进行施工，工程验收时，严格按照图纸和验收标准、规范执行。

　　2、进场施工前，必须提前5天向甲方分别提交：土石方调配及外运施工方案、安全文明施工方案及质量保证措施和护坡方案、适当安排抢工、缓工、工期保证措施。

　　3、建筑废渣清运要求把浅埋的原建筑物的基础部分都挖尽运走,不得遗漏、(禁止)填埋建筑碎块和垃圾，完成后，要求场地标高在原庄点的室外地坪，并及时配合甲方准确测量整个地块的原室外地坪的原始高程。

　　4、土方工程施工完成后要求坑底平整，地基无机械碾压或外力扰动；表面验收标高与甲方要求标高的误差不大于±5CM；边角齐整且放坡符合要求。并及时配合甲方准确测量完成后的.高程。

　　5、及时完成工程资料，计量文件、签证单等，按规范整理归档保管，竣工资料为1式____套。

　　第四条工程价款结算

　　（一）本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：

　　本合同的工程量是暂定数量，工程完工验收合格后，依据甲、乙双方现场实测方格网高程及实际计量工程量进行决算，双方核定签认后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。

　　（二）工程价款结算与拨付办法：

　　结算完毕且乙方向甲方完整移交竣工资料后，甲方一次性付至结算总金额的_____%，剩余尾款_____个月内付清或以甲方所建___________项目的房屋按市场价抵顶工程款。

　　第五条双方责任

　　（一）甲方责任

　　1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括邻近建筑物、构筑物、文物保护建筑、水、电、气、通讯管道等地下管网设施等）不详、不及时或与实不符，除工期顺延外，还应补偿给乙方由此造成的误工或停工的实际损失；由此造成的第三方损失应由甲方负责。

　　2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，协调处理影响施工的相关事宜，解决相关的问题。

　　3、甲方负责放线定位，并提供高程基准点。

　　4、由于甲方原因造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失，并相应顺延工期。

　　5、工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。

　　6、工程竣工后，甲方应组织专门人员在______日内进行验收。

　　7、不按合同规定拨付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的______‰支付滞纳金。

　　（二）乙方责任

　　1、乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工，采取严格有效的安全防护措施，加强对现场施工人员的安全教育。杜绝重大安全事故的发生，如发生事故由乙方承担一切责任，并承担由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。

　　2、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工组织设计和方案，并经监理、甲方审批同意后施工，乙方应严格按照甲方批准的施工方案组织施工。合同签订后三日内，必须组织足够的机械、人员进场，展开施工。

　　3、乙方应严格按照国家、行业有关文明施工规范及甲方要求进行施工。外运渣土、废弃物的卸除、堆放和处理，应遵守银川市相关城管、交通、市政环卫管理规定，如有违犯甲方不承担任何责任。乙方自行协调处理相关事宜。

　　4、乙方不得转包分包本工程，若甲方核实乙方有转包分包行为，甲方有权单方面终止合同，乙方在接到甲方书面通知后3日内必须无条件退场，并承担本工程总价款20％的违约金。

　　5、乙方应保证工程按期完成。工期每提前一天，甲方奖给乙方______元，工期每落后一天，甲方罚扣乙方______元。

　　6、乙方对完成的工程先行自检，自检合格后提请监理、甲方验槽，验槽合格后，以三方实际测量共同认可的工程量（基坑实体积）为准，作为结算依据。

　　7、乙方应严格遵守《工程现场管理办法》，支持配合监理和甲方人员的正当要求，服从统一指挥，按照监理及总包单位的现场管理进行施工，全力配合总包单位和降水、护坡桩基施工等工程施工相关单位的工作。

　　第六条合同纠纷

　　因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，提交_______________仲裁委员会申请仲裁。

　　第七条附则

　　（一）本合同自双方盖章签字后生效，双方履行完毕后自行失效。

　　（二）本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

　　（三）本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。

　　第八条附加条款

　　发包方：（章）承包方：（章）

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　邮政编码：邮政编码：

　　签约时间：年月日签约时间：年月日

土方施工合同13

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　一、项目名称：

　　土方工程。

　　二、项目内容：

　　本工程地块土方的开挖、运输、平整。

　　三、工程总量及价格：

　　本工程土方总量约为m3;开挖、运输、平整土方元/m3(不含石方),实做实收。

　　四、工期要求：

　　按甲方要求进行基地土方的挖、运、填及整平。

　　五、质量与施工要求：

　　1、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

　　2、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。

　　六、安全要求：

　　1、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。

　　2、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的.监督管理。

　　3、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

　　4、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

　　七、结算及付款方式：

　　该工程结束，付清总工程款。

　　八、仲裁与调解：

　　如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

　　九、合同有效期：

　　本合同一经双方签字与公证后合同同等生效，甲方全部付清工程款后失效。

　　十、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方单位(盖章)：_________________乙方单位(盖章)：_________________

　　法人代表(签字)：_________________法人代表(签字)：_________________

　　联系电话：_________________联系电话：_________________

　　签订日期：_________________

土方施工合同14

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》以及其它相关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等互利的基础上达成一致意见，为明确双方在履行过程中的权利、义务和责任，就乙方承揽甲方工程等事宜，制定本合同，以供双方共同遵守执行。

　　一、工程概况：

　　工程名称：珠海长隆国际海洋度假区一期

　　工程地点：珠海市横琴岛

　　工程内容：土方开挖回填运输

　　二、承包方式及价款：

　　PC200挖机元/台班，共计两台(包括进退场费用);

　　三、工程负责人

　　甲方派___________同事为驻现场负责人，乙方派_____________同事为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定，对工程质量、进度进行监督，办理验收交接手续和其他相关事宜。

　　四、工伤事故：

　　乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工过程中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其它损失由乙方负担，乙方不得因此影响工程施工进度。

　　五、工期：

　　本合同全部工程于_____年____月开工至____年____月竣工，共____个月。在施工过程中，除遇下列情况外，工期不予顺延。

　　1、因天灾或其它不可抗力的原因被迫停工的;

　　2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工的;

　　3、因甲方不能按期提供图纸、材料、设备以及其它约定的条件，以及设备不符合规格要求，被迫停工或不能顺利施工的。

　　六、工程质量

　　乙方必须严格按照甲方现场管理人员的要求，在指定位置、指定标高保质保量完成;

　　七、双方责任

　　甲方责任

　　1、按本合同约定的期限支付工程款(含进度款和结算款);

　　2、负责现场施工的协调指挥,派出技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查,办理签证中间工程的验收手续;

　　3、在开工前,就本工程及相关项目向乙方进行技术交底;

　　4、协助乙方办理施工人员的暂住证及劳动用工手续;

　　5、核查乙方进场人员安全教育证,培训上岗证;

　　乙方责任

　　1、服从甲方、监理及业主现场指挥及管理;

　　2、服从甲方现场的质量、安全、进度、文明施工等管理机构的管理;接受甲方按制订的工程进度奖罚制度进行奖罚、对承担的工程项目的'施工质量、安全、进度、文明施工负责;

　　3、按时组织施工,保质、保量、安全、按期完成本合同约定的全部工作内容并交付使用;

　　4、制定妥善的工程质量和安全保证措施;

　　5、对施工工人进行安全生产方面的教育，杜绝安全事故。

　　6、乙方要做好安全生产工作，如发生安全事故，由此产生的费用由乙方自己承担。

　　7、乙方必须将土方运输到甲方指定的地点，不得外运和乱弃。

　　八、结算以及付款方式：

　　1、以甲、乙方共同确认的实际完成工程量结算;

　　2、每月按甲、乙双方确认的台班数乘以合同单价付款至80%;

　　九、其他

　　本协议自双方签字或盖章后生效，一式_____份,双方各持___份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

土方施工合同15

　　合同编号：水标合同字[____]第____号

　　项目名称：甲方：

　　乙方：签订地点：

　　签订日期：____年____月____日

　　有效期限：____年____月____日至____年____月____日

　　依据《中华人民共和国标准化法》和《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，以及水利部水利标准化工作有关管理规定，合同各方就以下内容经协商一致，订立本合同。

　　一、工作要求

　　1、甲方指水利部或其授权机构;主管机构为水利部国际合作与科技司，主持机构为水利部有关业务司、局。

　　2、乙方指由各标准主持机构指定并符合国家基建前期费和财政专项要求的项目承担单位或主编单位。

　　3、标准编制工作应按合同约定的工作程序和时间要求，遵照《水利标准化工作管理办法》的规定实施，其工作内容见附表二，标准的技术内容应符合审定的编制工作大纲要求，以乙方提交符合甲方要求的'报批文件为合同标的。

　　4、标准宣贯培训工作应按合同约定的计划和时间要求实施，其工作内容见附表二，以乙方提交符合甲方要求的宣贯培训工作总结报告为合同标的。

　　5、标准专题项目应按合同约定的工作内容和时间要求实施，其工作内容见附表二，以乙方提交符合甲方要求的专题项目成果为合同标的。

　　6、乙方应按照合同规定时间，将标准编制工作大纲、征求意见稿、送审稿和报批稿提交甲方，并通过水利科技信息网等媒体向社会公布。

　　7、在合同执行过程中，乙方应在每年4月30日前，向甲方(主管机构和主持机构)书面报告上年度计划执行情况和下年度工作计划(含工作进度、存在问题、经费使用情况等)。

　　8、合同各方应加强项目经费的管理，乙方严格遵守水利前期工作投资计划管理办法、经费使用要求和国家财经制度的有关规定，专款专用。

　　9、其它要求(根据项目性质列出项目实施工作条件和要求、方式、协作事项等其它内容)。

　　二、合同各方的义务和权利

　　1、合同生效后，甲方应按合同约定向乙方拨付补助经费。

　　2、乙方应按合同的约定，按阶段向甲方(主管机构和主持机构)提供项目成果。

　　3、编制标准的进度拖延一年以上时，若主持机构无正当理由，主管机构可采取更换主持机构等处理措施。

　　4、当项目涉及保密问题时，合同各方应按国家有关规定，履行保密义务，承担相应责任。

　　5、发生不可抗力，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，经双方同意，可以解除本合同。

　　6、合同终止，乙方应及时返还剩余经费。

　　三、解决合同纠纷的方式

　　执行本合同发生争议，由合同各方协商解决。协商不成，合同各方同意由北京市仲裁委员会仲裁。

　　四、合同金额及付款方式

　　合同金额(大写)：

　　付款方式：一次付清

　　五、其它

　　1、本合同经合同各方签字、盖章后生效。

　　2、本合同未尽事宜，由合同各方协商解决。

　　3、本合同一式十份，主管机构六份，主持机构、项目承担单位或主编单位各两份。

【土方施工合同】相关文章：

土方施工合同04-10

土方采购合同04-19