- 相关推荐
随着人们对法律的了解日益加深，合同的地位越来越不容忽视，它也是实现专业化合作的纽带。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编收集整理的监控施工合同，欢迎阅读与收藏。
监控施工合同 1
发包单位(甲方)：_________________
承包人：(乙方)：_________________
根据中华人民共和国民法典和建设安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
第1条：工程概况
1.1、工程名称：_________________
工程地点：__________________________________
工程内容：____________
含如下内容：地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。
工程总价：________按下室占地面积_______元(此价格含不可考虑的因素，没有任何价格调差)。
工期：
第2条：合同使用标准和法律
2.1、合同使用标准：______________
2.2、适用法律：中华人民共和国民法典和建设安装工程承包合同条例
第3条：甲方工作
3.1公布工地各项管理制度，对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促，监督施工质量并协调解决施工过程中的各种问题。
3.2按照合同条款按时按量支付工程款。
3.3如乙方不服从甲方指挥，不能按时完成甲方规定的施工任务，或发生重大失误导致工程停工，甲方有权终止合同。对造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。
3.4负责加强安全管理、完善安全规章制度，做好安全设防。
3.5对乙方违反各种管理制度、操作规程、安全生产、文明施工规定的人员甲方有权清理出施工现场。乙方不服从甲方现场施工员的安排，不能按时、按量、按要求完成施工任务(或整改内容)的，甲方有权另行安排人员完成，造成的一切费用均由乙方负责，对消极对待、屡教不改的.，甲方有权终止协议；中途退场的，甲方有权不付任何工资费用。
第4条：乙方工作
4.1乙方须安排一个负责人长期呆在现场协调工作，至该工作内容全部完成为止，4.2乙方严格按照甲方测量出的桩顶标高进行破除，标高测量中乙方必须派人员配合，严禁用炮机凿除，人工破除过程中不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除完的的桩头由乙方用挖机吊出基坑，并掩埋在车库底板以下。
4.3前期进场必须保证有一台大挖机和两台小挖机方可开始施工，施工中乙方必须按照甲方的进度相应的增加机械人员，如进度达不到要求，甲方有权终止合同，并按完成的50%结算。
4.4乙方进场后，甲方负责提供住宿及生活水电，乙方自带破桩工具(包括空压机)。在施工过程中，甲、乙双方必须紧密配合，确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全，上班必须安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度，如进度严重跟不上，甲方有权中止乙方的合作。
第5条：工程款
工程款支付金额和时间：按地下室后浇带分成六块，每块垫层砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款，其余款项待地下室垫层全部浇筑完一周内全部付清，甲方违约的责任：甲方不按期付款，乙方有权停工，甲方应承担乙方停工期间的一切损失。乙方所收的工程款不含任何税金，乙方只提供收款收据。
第6条：合同的生效与终止
合同签字之日起生效，工程完成、工程款全部付清后合同自行终止。
第7条：合同份数：
甲乙双方各执2份。
第8条：合同款未尽事宜，经双方协商后，用补充协议补充或协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
监控施工合同 2
甲方： 乙方：
依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方友好协商达成一致，决定签订本合同,并自愿共同遵守执行。
第一条 合同总则
工程名称： 工程地点：
合同内容：乙方负责向甲方提供本合同所列设备，进行系统工程设计、技术服务、安装调试、维修维护及人员培训
第二条 合同价款及合同清单
合同总价：人民币 元整(￥ )
(该总价已包含与本合同工程有关的设备材料供应，以及系统工程设计、技术服务、安装调试、维修维护、人员培训等费用。)
(1)、合同签订后甲方支付合同总额的计人民币 元
(2)、乙方施工队伍进场施工完成，甲方支付乙方合同总价的 %，计人民币 元;
备注：_________________________________________________;
第三条 工程期限
1、经双方商定，本系统的工程施工日期_______年____月____日，本工程施工周期为施工日期之日起后_____天的时间。
2、若乙方未能在本合同文件指定的竣工日期或任何允许延长竣工工期期限内竣工，则乙方应向甲方支付每逾期一天合同总造价万分之二的罚金，甲方在应付款项中予以扣除
3、如遇下列内容，乙方就延误工期的内容和因此发生的经济损失在7天内向甲方提出书面报告，甲方在收到报告后14天内予以确认，逾期不回复，乙方可以视为报告已被确认。
(1) 现场条件不能保证乙方正常施工;
(2) 双方无法预见的因素，对乙方施工进度确实造成严重影响的;
(3)甲方同意给予顺延工期的其他情况;
(4)不可抗力：指因战争、动乱、自然灾害等因素确定对工程造成影响的。
第四条 甲方责任
1、提供总体平面图、各层弱电平面图纸，以便乙方作进一步的深化设计。
2、提供乙方现场施工用电、用水和临时仓库等方便。
3、提供乙方与其他施工单位的协调配合工作。
4、施工过程中所需暂用工具(升降机、人字梯)，经双方商定由甲方提供。
第五条 乙方责任
1、乙方必须根据合同文件所规定的合同工程承包范围设计、施工及验收规范进行合同工程管理、协调、进度控制及在合同工期内完成所有的合同工程设计和施工，同时全面负责有关施工管理、直至合同工程竣工交付及缺陷保修完毕，达到优良工程。
2、乙方须对本工程实施管理、协调和进度控制。全面负责整个承包工程的进度、工程质量、施工技术、安全生产等管理工作，编制施工组织设计，及时向甲方提供整个工期月工程进度计划。
3、根据施工总进度计划及时提出合理的实施计划，并按计划与装饰施工进度安排相衔接。
4、乙方具体承担的工作范围：
(1) 工程项目开工前的`各项有关手续;
(2) 施工安装调试;
(3) 施工技术问题的处理和管理;
(4) 施工过程的质量管理;
(5) 施工过程的安全管理;
(6) 系统的相关培训工作,(甲方的上岗培训均由乙方提供，乙方不再另外收取培训费用);
第六条 设备
1、设备范围
经过甲方确认的设备清单及报价将作为本合同的附件文件。
2、设备运输乙方的设备到货地点为本工程的工地现场。
3、设备变更
本系统的所有设备变更必须经过甲方和乙方的审核批准，并及时办理变更手续。
4、仓储
甲方为乙方提供必要的设备材料仓库。
第七条 工程施工
1、本合同签定生效后，乙方施工队伍即可进驻现场。
2、进场人员必须遵守现场施工管理条例。
3、乙方的施工必须遵守相关的施工工艺规范和施工工艺文件，按照施工图进行施工。
4、乙方的施工必须遵守现场工程安全及文明条例。
5、乙方的施工流程必须服从现场的统一协调和管理。
第八条 竣工验收
a) 乙方在系统竣工自验收后，提交甲方竣工验收申请及相关材料，甲方应在5天内对本系统作出竣工验收意见，验收通过后，乙方正式提交竣工报告及相关文件，提交之日即为系统竣工标志。
b) 竣工相关材料包括：系统使用及维护手册。
c) 保修期自系统竣工验收之日起算。
第九条 保修和支持服务
乙方对本工程免费保修服务壹年(第一年免费服务，第二年收取相应服务费);并负责长期维修服务(届时另签维修协议)。乙方在收到甲方保修通知后在8小时内响应72小时内解决故障 注：人为损坏或不可抗拒的灾害除外 摄像机
第十条 违约责任
因任何一方违约而使本合同不能正常实施或中断，可能或已经造成不良影响或者损失时，应及时协商解决。协商不成时，依照《中华人民共和国合同法》承担相应的责任。
附：本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。本合同由双方代表签字，加盖公章或合同章生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
监控施工合同 3
发包人：
承包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：路西、南环路南。
工程内容：室外消防监控系统安装。
二、工程承包范围
承包范围：包工包料。按设计及消防验收图纸范围内的全部工作内容
三、合同工期
开工日期：20__年4月20日
竣工日期：20__年5月20日
合同工期总日历天数30天。
四、质量标准
工程质量标准：按国家和地方有关消防工程的质量检验评定标准达到合格
五、合同价款:
人民币__(大写)：柒拾叁万伍仟元整(￥：735000.00)
六、合同生效
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同双方约定:双方签字盖章后生效
七、适用法律和法规
(1)需要明示的法律、行政法规：我国现行的、与本工程相关的法律法规文件、消防颁发的现行标准、规范均适用于本工程。国内没有相应标准、规范时的约定：双方协商约定。
(2)承包人委托有资质的设计单位设计工程施工图纸，用于消防监控系统验收。费用由承包人负担。
八、双方一般权利和义务
1.工程师：
1. 1监理单位委派的工程师
姓名：
职务：
总监代表
发包人委托的职权：
(1)本工程发布停工令、复工令、工期延误，
(2)其他需要发包人行使的权力。
1. 2发包人派驻的工程师
姓名：
职务：工程部长
姓名：
职务：安装工程师
2.发包人工作
2. 1发包人应按要求完成以下工作：
(1)施工场地具备施工条件
(2)将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应，施工中的'水、电费由承包方负担。
(4)提供工程地下管线资料
(5)双方约定发包人应做的其他工作：双方另行协商。
3.承包人工作
承包人应按要求完成以下工作：
(1)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续
(2)已完成工程成品保护的及费用承担：
(3)施工场地清洁卫生：
(4)在接到修理通知之日后2天内派人修理。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
(5)发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
(6)质量保修完成后，由发包人组织验收。
4、施工组织设计和工期
4. 1承包人提供施工组织设计、资质证明材料和进度计划的时间：开工后2日内。工程师确认的时间：收到后2日内批复。
4.2.双方约定工期顺延的其他情况：除不可抗力外，工期顺延须经总监理工程师和发包人批准方可计算顺延天数。
5、安全施工
承包人应严格按照国家及法律、法规、《建设工程施工现场消防安全技术规范》执行，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工;施工现场若发生安全事故所造成的损失，由承包单位自负，发包人不承担任何责任。
九、合同价款与支付
9.1本合同价款采用固定总价合同。
(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的范围：
本合同采用图纸设计范围内的全部工作内容及另行设计的监控系统图纸工作内容，实行包工包料一次性包死，包定总价格约为人民币柒拾叁万伍仟元整。(￥735000.00元)
9.2工程款的支付
双方约定的工程款支付的方式和时间：
本工程无预付款，施工完毕后甲方、监理等相关部门验后合格后付至工程造价的80%(其中500196元抵房款，余款待消防部门验收合格后支付15%(，即11万元)质保金为工程造价的5%(，即3.675万元)保修期为两年，期满后30日内给予支付。
9.3承包人采购材料设备的约定：
⑴.本工程泵采用上海鸿龙品牌，监控自动报警系统采用北大青鸟，材料运到现场抽样检测，质量合格，证件齐全、材料与合格证等证明材料相符。
⑵.管材符合图纸设计要求。
工程承包范围内的全部材料和设备均由承包人自行采购，但必须符合图纸设计及甲方要求，严格执行报检制度，未经检验或检验不合格的材料、构件、半成品不得用于本工程且保证用于本工程的材料与样品相符，否则承担违约责任。
十、工程变更
若发包人有设计变更，以书面形式通知承包人。
十一、竣工验收
承包人应在竣工验收后15日内将完整的1套资料(不含竣工图纸)移交给甲方。
十二、违约、索赔和争议
12.1双方约定的承包人其他违约责任：
如果承包人未能按工程进度要求完成工程量，发包人有权下达书面通知书要求承包人按工程进度要求完成施工，经两次书面通知(间隔时间不少于10天)仍未达到工程进度要求的，发包人有权终止合同，承包人应赔偿因工程延误而造成的损失且每延误一天按工程总价款向发包人支付0.3‰的误期赔偿金。
12.2争议的解决方式
(1)若在履行合同时发生争议，首先由建设行政主管部门进行调解，调解不成时，可向烟台开发区人民法院提起诉讼。
(2)本合同一式两份,甲乙双方各一份,本合同经双方签字后生效,至工程验收完毕验收合格,工程款全部付清之日失效。
十三、补充条款
13.1工程实施过程中项目部有关人员变动，必须提前14天用书面形式报告甲方，经甲方同意后方得变动;
13.2施工过程中，承包方必须接受发包人代表及监理工程师的监督，服从发包人的协调，并主动配合;如有不服从，发包人有权责令其停工整顿或退场，造成的经济损失由承包人负责;
13.3施工期间，承包人要做到文明施工，材料堆放整齐，在施工过程中如受到有关部门的通报批评，则由发包人视情况对承包人进行相应的经济处罚;
13.4严格施工安全，承包人应对施工人员进行安全教育，不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，施工中由于承包人原因发生的质量、安全事故及责任和经济损失均由承包人负责;
13.5按时提供符合蓬莱工程所在地税务部门要求的合格发票。
13.6本工程材料的检试验由承包人负责，指定在蓬莱市建筑工程质量检测中心。
13.7若承包人在无正当理由的情况下，未经发包人同意，擅自停工或终止履行合同，承包人除应按工程合同价款的30%向发包人支付违约金外，还应承担发包人另行发包而增加的工程费用。
13.8承包方在施工过程中，所产生的水电费皆由承包方自行承担。如逾期不付造成停电、停水，导致工期延长的后果由承包方承担责任或由发包方直接从应支付的工程款中予以扣除。
13.9承包人应按照发包人与监理公司的要求整理汇总工程资料，按合同约定期限提供竣工资料，逾期提交，每逾期一日，按照工程总造价每日万分之五支付发包方违约金，且发包人有权拒付工程款。
发包人：(公章)
承包人：(公章)
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
日期:
监控施工合同 4
委托方 (以下简称甲方):
施工队(以下简称乙方):
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《中华人民共和国合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同
一、工程概况
工程地址： 海南省万宁市
二、价格
清包工费:￥126000.00元，大写：壹拾贰万陆仟元 具体价格金额如下:
三、工期
从 ______年____月____日起至 ______年____月____日止，工期为 天，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以想甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费 元/天
四、材料搬运
甲方材料送至工程所在地的，乙方任何施工人员应无条件搬运。
五、垃圾清运
1、 垃圾袋装化
2、 垃圾应日日清
3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所
六、劳动力管理
1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
2、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。
3、 甲方应及时替乙方办理工程场地出入证件并支付相关费用。
4、 乙方应具备在 暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。
5、 乙方指定由 为工地现场负责人， 为替补负责人。
6、 在合同价内，乙方有义务提供 人次跟随甲方挑选材料。
7、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。
8、 未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。
七、施工机具
1、 乙方自带施工所需工具和测试仪器，并保证工具和测试仪器的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。
2、 因工具和测试仪器所产生的易耗品(如接头、小型设备器材等)由甲乙双方各自承担一半，甲方代购，在工程完工后结算。
八、工地现场管理
1、 现场禁止使用明火。
2、 现场禁止吸烟。
九、维修
1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。
2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。
十、合同附件
1、 施工项目清单。
2、 双方认可的工程施工报价单。
3、 乙方开出的辅助材料采购清单。
十一、合同争议
1、 出现争议甲乙双方先协商。
2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
十二、装修要求
A.工程施工方案工艺 弱电线路安装工艺要求： 弱电设备安装工艺要求：
1、 弱电线路安装时，必须用有合格证书的布线产品材料。
2、 弱电线路按国际通行方式 综合布线 EIA/TAI 568B标准施工。电源采用三线制安装必须用三种不同色标。原则上，红色、黄色、兰色、为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标，黑色，黄绿彩线为接地色标。
3、 所有线缆安装时，必须用相应的pvc管子和钢管穿起来，埋在事先凿好的深宽为43cm的.槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和其他装修，土建工协商解决施工中的难题，不得有只顾自己，而不顾大局的施工作风。
4、 所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管和钢管一头要穿进总线槽约3cm左右，然后沿墙壁，顺地面 垂直分布，转弯处用90度弯头或软管联接好，并用管卡固定好。所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。
5、 预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的，必须保证管道内有30%的空间预留。
6、须隐蔽的管线应在业主或其代表验收合格后方可进行隐蔽作业，竣工交验前应向业主提供室内管线的竣工图。
5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 GBT/T 50312-2000 进行施工。
6、业主委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。
7、保证体现原先商定好的弱点布线施工设计思想，不能擅自改动。如有变化，必须征得业主同意。
8、业主购买的由生产商、供应商、销售商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等)，在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。
9、除上述布线要求外，如有增加工作，不超过工程的5%，不增加工资。
10、工程为清包，业主只提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。
11、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。
12、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，业主所有的物品未经许可，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。
15、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离场。
16、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。
十三、附加条款
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
监控施工合同 5
施工单位：(公章)
安装单位：(公章)
联系人：
联系电话:
手机：
根据《中华人民共和国有线广播电视及闭路监控系统设计安装技术规范和标准》与《中华人民共和国合同法》、《日照市建委建筑工地质量安全远程监控系统实施办法》的有关规定，结合工程的具体情况，就签订合同甲方的监控系统施工方案介绍如下：
委托方(甲方)：
施工方(乙方)：
工程项目：
1、安装地点：见首页工地名称。
2、工程概况：根据甲方的需求和市建委关于远程视频监控子系统的具体要求，在工地塔吊适合位置安装一个球机，办公区或门口安装一个球机，工地监控前端设在工地办公室内，上传信号通过网通公司专用光缆。
3、承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包设计的形式由乙方承包，乙方必须按照市建委认可的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装改造和调试。
工程合同造价：
本视频监控工程的工程价款为：____元整(大写：____)。
工程款支付：
工程一旦签订合同，甲方须一次性付清工程全部款项，__公司收到全部款项后于一周内安装完毕。
工期：
1、甲乙双方进行友好协商。
2、在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。
安装要求:
1、本工程必须严格按照市建委施工工地监控系统安装规范进行施工。
2、乙方在施工过程中，甲方应该尽可能的给乙方提供施工方便。维修保养：
1、如系统发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起48小时内派员维修。
2、乙方对此工程中的设备保修一年。保修期过后乙方应继续为客户提供最优惠的服务。设备在免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围：自行拆卸改换机内任何部分(如：线路、零件)后造成损坏;非乙方专业技术人员指导安装而引起的故障。
双方责任：
(一)甲方责任：
1、审核乙方提供的`工程改造说明书中的各项内容，向乙方提供必要的场地及施工用电。
2、按照合同规定向乙方支付全部工程款。
3、委派一名工作人员为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。
(二)乙方责任：
1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有安装所用设备均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。
3、对保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。
4、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，施工时如损坏甲方财产，由乙方负责赔偿。
其他事宜：
1、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。
2、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。
3、本合同一式三份，甲乙双方及市建委各持一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
20__年__月__日 20__年__月__日
监控施工合同 6
甲 方：_________
乙 方：_________
甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：
一、工程概况
1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统
2、工程地址：_________
3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。其中包括暗管暗线工程、综合布线工程、UPS配电工程。
乙方具体负责：
(1) 暗管暗线工程中的配管穿线、底盒安装、面板安装、配线箱安装
(2) 综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、机柜安装、配线架和理线器的安装，设备的安装和系统调试
(3) UPS配电工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、配电柜和电池组的安装和系统调试；
(4) 整个弱电工程采购部分包括：
除综合布线工程所用的交换设备及UPS配电工程中所用的UPS主机由甲方采购外，其它材料和主材由乙方统一采购。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的.时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约 米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）
2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间
工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额
本合同预算总金额为：（人民币）_________元整（000.00）
六、结算方式
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%；余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________
法定代表或其委托人：_________法定代表或其委托人：_________
地 址：_________地 址：_________
开户行：_________ 开户行：_________
帐 号：_________帐 号：_________
签约时间：_________年___月___日 签约地点：_________
监控施工合同 7
甲方：_________________
乙方：_________________
经甲乙双方协商，本着互惠互利的原则，承包事宜，达成如下监控施工转让合同，以便共同遵守。
一、工程概况
工程名称：_________________
工程地点：_________________
工程内容：_________________
二、工程造价________________工程款总额约为________________元整，(大写)_____________
三、工程质量
乙方接受该项目后必须严格按照施工及转让合同的'约定和国家有关工程的法律法规进行施工，承担质量、安全及其他施工中存在的一切风险责任，严格履行原施工合同。认真负责进行施工项目的质量和安全，对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。
四、工程内容
甲方(签字):_________________
乙方(签字):_________________
________年____月____日
________年____月____日
监控施工合同 8
甲方：乙方：
根据《中华人民共和国民法典》的规定，本着平等、自愿、诚实、信用的原则，就甲方安装监控系统设备及施工事宜经双方协商订立如下合同，共同遵守。
第一条：工程名称
第二条：安装地点
第三条：工程造价元(人民币)
第四条：工程期限自________年____月____日至________年____月____日。
第五条：工程施工形式为乙方包工包料，系统工程所用设备、材料与招投标书数量一致。
第六条：付款时间
1、本工程总造价
2、本合同签订后，甲方向乙方首付款。
乙方在收到甲方预付款后开始施工,施工完毕正常使用后甲方在一个月内付给乙方50%_______元,剩余部分10%_______元，甲方应在________年的质保期过后付给乙方(付款时乙方出具有效票据
3、本工程如有变更须按签发变更单及调整价格.
第七条：双方责任甲方：
1、真实合法的施工所需文件及相关手续，施工和使用中涉及国家法规或有关部门规定的条款与之相冲突的事项，由甲方自行处理，与乙方无关;
2、工程开工前将施工区域清理完毕;
3、提供施工所需水、电等设施及资源;
乙方：
1、根据甲方提供的工程文件、图纸、资料和有关规定，编制施工方案，本合同签订时认为甲方已通过方案审核;
2、严格按照施工图纸和《设计方案》施工，确保质量。在合同规定的时间内完工;
3、施工中注意保护甲方有形财产，如有损坏照价赔偿;
4、未经甲方书面同意，不得泄漏本合同中涉及甲方的设计方案、施工资料及相关文件。
第八条：工程变更本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计及施工方案，确需变更，须经双方协商并书面确认，费用调整。
第九条：工程俊工及验收工程完工时即进行验收，以合同附件器材表为依据对工程建设当中使用的设备的型号及数量进行验收，如按效果验收或按GA803标准验收或有关部门及规范验收签发有效合格证明
第十条：保修条件及期限
1、监控系统设备安装完毕并由甲方验收合格后，由乙方负责________年的维修保养，并负责终身维修工作。保修期内设备部件非人为损坏，乙方负责维修。保修期外由乙方进行维修工作,只收取甲方的零部件材料成本费。乙方安装的设备在使用期间出现意外损坏，乙方负责维修，只收取甲方的零部件材料成本费。
2、甲方在监控系统的日常工作中一旦发现故障，应及时通知乙方，乙方在接到通知后两小时内及时对甲方监控人员进行电话指导，如仍不能排除故障，乙方72小时内派技术人员到达现场进行设备维修。
第十一条：合同的`变更和解除双方在履行本合同过程中，如需变更合同内容须双方协商并书面确认。
本合同遇下列情况解除：
1、履行完毕。
2、不可抗力或因一方违约至履行本合同已无必要。
3、双方协商并书面确认。
第十二条：违约责任
1、合同生效后，甲、乙双方均应履行本合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
2、乙方不能按合同规定按时、保质、保量地完成监控系统的安装、调试、运行服务的，乙方应承担违约责任。
第十三条：合同纠纷的解决方式本合同在履行过程中如发生争议，由双方协商解决，如协商未能解决，任何一方均可向本合同签订地的人民法院提起诉讼。
第十四条：合同生效条件
1、本合同自甲、乙双方的法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
2、本合同生效后，任何一方不得擅自更改或解除合同，如需要变更或解除合同，应经双方协商一致并达成书面协议。
3、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
第十五条：其他条款：
甲方：(签章)
代表人：
地址：
联系电话：
年____月____日
乙方：(签章)
代表人：
地址：
联系电话：
________年____月____日
监控施工合同 9
甲方：乙方：
双方经友好协商同意，签定本合同。监控系统能在人们无法直接观察的场合，却能实时、形象、真实地反映被监视控制对象的状况，且能做到全天候24小时不间断进行，现已成为人们在现代化管理中一种极为有效的观察管理工具。由于它具有只需一人在控制中心操作就可观察许多区域，甚至远距离区域的独特功能，被认为是保安工作之必须手段，因此视频监控系统在现代管理和护卫中起独特作用。
本系统采用统一的技术规范、兼容明晰的信息格式，将高性能的系统设备有机地集成在一起，构成一个高度自动化的闭路电视监控管理系统。保证图像清晰、色彩真实、防闪稳定和操作容易，并可在所处环境下长期可靠地运行。
第一条、工程项目
工程名称：监控防盗安装工程地点：临泉县长官镇
第二条、工程期限
工期共1天，自乙方收到甲方进场通知书之日起计算，甲方提供的`全部主材料必须在开工后_1天内到齐，否则工期顺延。如遇到甲方原因或不可抗拒因素(如火灾、地震、水灾等)影响工期，双方另行商定解决。当乙方完成上述第n条所有工程量时工程即为竣工。在施工中如因甲方原因造成工期延误，中途停建、缓建，乙方工期顺延。
第三条、工程费用
1、本工程合同总价为人民币___元(大写：柒仟柒佰柒拾元整)。
2、分包工程中产生的工程量变化，乙方按实与甲方结算。
3、此合同总价为含税价格，不包括所有由甲方负责。
第四条、工程费用支付与结算
1、本合同签定后，甲方付工程设备预付款，元(大写：贰仟_元整)。
2、工程进行到设备调试完毕，系统运行正常后甲方累计向乙支付全部余款，即5770元
3、乙方负责本工程一年质量保修，一年质量保修期后。
第五条、甲方工作
1、甲方负责协助乙方办理相关施工手续，提供施工材料存放场地;
2、甲方负责按照建设方的进度安排乙方进行施工;
3、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜。
第六条、合同的生效与终止
本合同自甲、乙双方法签字后生效。维护保养期满，本合同自行终止。
第十条、其他
1、由于甲方原因造成工期拖延的，给予顺延;
2、合同未尽事宜，双方根据具体情况结合有关规定友好协商解决;
3、本合同一式贰份，甲、乙双方各持壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
20__年__月__日20__年__月__日
监控施工合同 10
甲方：_________________
乙方：_________________
经甲乙双方协商，本着互惠互利的原则，承包事宜，达成如下监控施工转让合同，以便共同遵守。
一。工程概况
工程名称：_________________
工程地点：_________________
工程内容：_________________
二、工程造价________________工程款总额约为________________元整，（大写）_____________
三、工程质量
1、乙方接受该项目后必须严格按照施工及转让合同的约定和国家有关工程的法律法规进行施工，承担质量、安全及其他施工中存在的一切风险责任，严格履行原施工合同。认真负责进行施工项目的.质量和安全，对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。
四、工程内容
具体设备要求要求乙方响应投标文件要求，达到招标文件所附要求，如因乙方所购物品没达到实际要求，致使审计出现偏差。
甲方（盖章）：_________
代表（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（盖章）：_________
代表（签字）：_________
_________年____月____日
监控施工合同 11
买方：(以下简称：甲方)
卖方：(以下简称：乙方)
根据 为甲方倚林嘉园小区安装视频监控系统，经友好协商，双方达成如下协议：
一、 项目概况：
1、 项目名称：倚林嘉园小区监控系统采购安装工程
2、 项目地点：怀化市中方县倚林嘉园小区
3、 供货及安装时间：
4、 项目承包方式：包工包料，总价包干。
二、 甲方权利和义务
1、 根据乙方设计制作，双方认可的数字公共广播系统工程进行管理与监督;
2、 应为乙方施工提供必要的工程协调及配合工作;
3、 须按本合同约定期限和方式交纳本合同约定的费用;
4、 工程竣工时，可安排工程师或有关经验的工作人员参加系统使用培训;
5、 未经乙方书面同意，不得将本协议下的任何权利义务转让给第三方，本协议另有约定的除外。
三、 乙方权利和义务
1、 承诺对质量负责的条件：保证提供的产品均为全新品;且提供供货产品的合格证明及设备的详细信息备甲方验收。
2、 应在工程施工完毕时，为甲方免费培训系统操作人员;
3、 在对工程中及结束后甲方新提出的.原方案之外的新加项目和更改项目，应在与甲方协商的基础上，对原实施方案进行调整，所需增加的工程设备费用由甲方承担，工期重新调整;
4、 向甲方提供相应的电话技术支持服务;
5、 应保守甲方的一切资料秘密，未经甲方书面授权不得以任何方式将本合同及方案细节向第三方透漏。
四、 合同价款及结算方式：
1、 合同价款：本工程为总价包干方式，工程包干价为：柒万陆仟元(￥：76000元)，包干价含附表一的全部工作内容(含材料的采购，工程施工费、管理费、利润、税金、风险费等一切费用)。
2、 结算方式：
双方合同签订生效后，乙方三天内制定工程进度表，并严格按进度进行施工，工程施工完毕，乙方提出书面验收申请三天内，甲方未作答复，视为验收合格，验收合格后，乙方向甲方提供该项目的结算金额等额的税务发票后，甲方在七个工作日内支付项目总工程费用95%,剩余的5%作为工程质保金，满壹年后无质量问题付清工程质保金。
五、 维护和保修
1、 乙方提供的设备自验收合格正式使用之日起一个月内，若出现质量问题，乙方提供免费换新;
2、 系统调试完毕日起18个月内，若出现质量问题，乙方上门免费维修，保修期后设备若需更换零部件，乙方则收取其对应部件的成本费用，若要换新设备，双方另行协商;
3、 产品在保修期间出现质量故障，正常工作时间内，接到甲方报修后，乙方应在4小时内赶赴现场进行维修，如在8小时内不能修复，乙方应提供备用设备给甲方使用;
4、 如非产品质量问题，正常工作时间内，接到甲方保修后，乙方应在24小时内赶赴现场检修，检测出具体问题后，双方协商解决。
六、 协议生效
1、 本协议壹式伍份，甲方肆份，乙方壹份。自双方签字盖章之日起生效。
2、 其他未尽事宜，由双方友好协商解决。
买 方(盖章)： 卖 方(盖章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
监控施工合同 12
甲方：________________
乙方：________________
依照《民法典》及其它有关法律、法规的规定，结合本工程的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的天然气储配站防爆灯安装工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议。
一、工程概况
乙方负责采购运输，并由乙方包工包料包质量包安全。
⑴本工程所有需乙方采购的材料，各项性能指标必须符合国家标准及相关规范，并符合甲方要求。
⑵乙方采购材料和配件的生产厂家与报价时的品牌厂家规格型号必须一致，并有产品出厂合格证。
⑶乙方必须严格按照甲方要求、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方现场代表的监督。
________天然气储配站防爆灯安装工程的材料采购供应、运输及安装调试验收合格的全部工作内容。
二、合同工期
合同工期____天，自合同签订之日起开始计算时间。因下列原因造成工期延误的，经甲方代表确认，工期相应顺延：
⑴因甲方原因造成的工期延误。
⑵乙方已施工完的项目，甲方更改设计使乙方重新施工的。
⑶发生不可抗力引起的工期延误。
三、合同价款
本工程采用固定总价合同，工程总价款为人民币：________元，大写（￥____________元整）。每套灯具________元，共____套。以上价格包含：灯具及其所有配件采购、安装调试、管理、利润、税金等一切费用。
四、工程款支付方式
1、乙方需开具全额税务发票，甲方付至工程总价款的____%，预留____%质保金，验收合格之日起，两年后无质量问题____日内无息付清。
五、质量技术要求
1、规程和标准进行施工，并接受甲方现场代表的监督。
2、防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》（GB/T9700）、《热喷涂金属件表面预处理通则》（GB/T11373）、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》（ZBJ36011）的有关规定。
1、乙方应按要求拆除和重新施工，直至符合约定的质量标准，由此导致的经济损失由乙方承担，工期不予顺延。
2、无瑕疵，其安装位置应离开释放源，且不在各种管道的泄压口及排放口上下方安装灯具。
3、紧固螺栓不得任意更换，弹簧垫圈应齐全。防尘、防水用的密封圈安装时要原样放置好。
4、电缆与密封垫圈要紧密配合，电缆的断面应为圆形，且护套表面不应有凹凸等缺陷。多余的进线口，须按防爆类型进行封堵，并将压紧螺母拧紧，使进线口密封。
5、应具有防松与防止电缆拔脱的措施，引入橡套电缆时，电缆入口须制成喇叭口状。
六、工程验收与保修
1、应以国家现行的施工验收规范为依据。
2、乙方按规定发出竣工通知书，由甲方组织有关人员进行竣工验收。竣工日期以项目组和业主代表验收合格并签认的日期为准。
质量保修起始日期为整个项目竣工验收合格之日，质量保修书中须明确本项目的保修范围、保修期限和保修责任，经甲方审定后实施。
3、凡属承包范围以内发生的材料质量问题和施工工艺缺陷造成的质量问题由乙方无偿予以完善和修复，并赔偿由此给甲方造成的经济损失。
4、但经确认属于在工程质量保修期内已经发生的隐蔽性质量问题或施工质量缺陷，乙方仍应无偿予以完善和修复，并赔偿由此给甲方造成的经济损失。
七、双方职责
⑴提供施工场地。
⑵确定现场监管人员。
⑶材料进场后应先组织检查验收，合格后允许乙方开工。
⑷对本项目的工程质量进行检查验收，对发现的质量问题乙方应及时进行整改，直至符合要求为止。甲方的检查验收并不免除乙方对整个工程应承担的质量责任。
⑸按本合同的相关规定，向乙方拨付工程款。
1、遵纪守法，执行公司、场站有关规章制度，服从甲方管理，保证工程质量和安全生产。
2、不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。若擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的'事故（包括罚款）由乙方负责。
3、若方案需变更或改动，必须提前通知甲方，得到甲方批准后方可动工。
4、确认无误，方可进行分项调试，并作好调试记录。
但甲方组织的检查验收并不免除乙方对整个工程应承担的质量责任。
5、并自行保管，若有遗失或损坏，甲方不予负责，水电费自理，完工后及时清理建筑垃圾。
6、并不排除乙方对灯具及其部件的质量、规格等潜在缺陷的全面保证责任。
八、安全文明施工
1、遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，且乙方应按有关法律规定为参与施工的作业人员办理保险。
2、防护手套等，工作前应检查所有的工具性能是否完整、良好，并采取有效安全防护措施，确保施工安全。
《建设安装工程安全技术规范》、《建筑安装工人安全操作规程》等法规、规范的规定，在本工程施工过程中出现的安全事故和乙方施工人员的人身安全事故等引发的费用和责任全部由乙方承担。甲方不负任何连带责任。
3、发现一次每人扣除____元，确保施工现场文明、整洁、达标。
九、违约责任
1、由此造成的工料损失由乙方承担，或因乙方原因发生其它使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。
2、否则每推迟一天偿付给甲方工程总价款____‰的逾期违约金。
十、转让条款
未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。
十一、争议解决
由双方协商解决，协商不成的向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
十二、合同生效与份数
本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，一式三份，甲方执二份，乙方执一份。
甲方（盖章）：____________
乙方（盖章）：____________
授权代表（签字）：________
授权代表（签字）：________
______年______月______日
监控施工合同 13
委托方（甲方）：___________________
承包方（乙方）：___________________
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。
一、工程项目：
1、工程名称：闭路监控系统供货及安装工程。
2、交货及安装工程地点：______________________________________。
3、承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计（设计方案以甲方认可为准）的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试。（设计方案以甲方认可为准）。
二、系统总造价及其支付：
（一）系统总造价
1、本监控系统总造价为___________________人民币。
2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整（甲方要求增加的工程除外）。
（二）工程款支付
甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款：
1、签订合同之日起_____日内甲方付总工程款的______%；
2、工程全部完工，测试成功即付总工程款的______%；
三、工期：
1、本合同签订后，乙方于_______年____月_____日进场，到_______年____月_____日止，完成安装调试（以通过用户及甲方代表验收合格为准）。
2、在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。
四、供货及安装：
1、本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。
2、乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。
3、乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可，方可采购进场安装。
五、维修保养：
1、本监控系统保修期为一年，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如系统发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起48小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用。
2、保修期届满后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的、价格适当向甲方收费。
3、保修期届满后，甲乙双方另签订技术维护协议，乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。
4、甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围：自行拆卸改换机内任何部分（如：线路、零件）后造成损坏；非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。
六、双方责任：
（一）甲方责任：
1、审核乙方提供的设计方案、安装施工方案，在收到后的_______日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。
2、按工程进度向乙方支付工程款。
3、委派__________为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。
4、在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收。
5、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。
（二）乙方责任：
1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。
3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。
4、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，施工时如损坏甲方或住户财产，由乙方负责赔偿。
5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。
七、违约责任：
1、除不可抗力（战争、天灾等）外，甲乙双方应严格遵守本合同的.条款，否则，违约方须向另一方支付合同总造价_____％的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。
2、甲方如未按本合同的进度付款，每延迟一日，按应付而未付金额的________％计付违约金。
3、由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程总造价的________％向甲方计付违约金。逾期超过________日，甲方有权单方解除合同，乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外，还须按合同总价款的%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应就不足部分承担赔偿责任。
八、其他事宜：
1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后________天内付清，否则按逾期付款处理。
2、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。
3、双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
4、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：___________________
乙方签名：___________________
签章日期：___________________
监控施工合同 14
甲方：____________________________________
地址：____________________________________
法定代表人：______________________________
授权代表人：______________________________
乙方：____________________________________
地址：____________________________________
法定代表人：______________________________
授权代表人：______________________________
为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身和财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《湖南省安全生产管理条例》规定等相关法律、法规的规定，经双方协商一致签订本协议。
第一条 根据业务发展需求乙方需进行如下施工
1.工程项目：_____________________________________________
2.施工地址：____________________________________________
第二条 甲方安全责任
1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。
2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。
3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。
4、甲方指派________负责与乙方联系安全生产方面的工作。
5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。
6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。
7、乙方在施工中发生的事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。
8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。
9、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：
(1)人身伤亡事故；
(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；
(3)发生厂内火灾事故；
(4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的；
(5)施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。
第三条 乙方安全责任
乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：
1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行法律、法规、规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。
3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。
4、施工期间，乙方应设有专职安监人员，(少于30人者设兼职)。乙方指派_____作为安全工作联系人。
5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的`安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。
6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。
7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单(包括临时增补或调换人员)与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。
开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。
8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。
9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。
10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。
12、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。
13、乙方施工过程中发生人生伤亡或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。
乙方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报；如发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。
乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。
第四条 施工安全保证金
甲方预留工程款的10%作为乙方的安全保证金。乙方在施工过程中未发生人身重伤以上事故，于工程竣工验收后将该保证金全额退还；若施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故，扣除相应数额的安全保证金：
(1)发生人身死亡事故重大事故，扣除全部安全保证金；
(2)发生人身重伤事故，扣除50%安全保证金；
(3)乙方人员发生违章行为的经济处罚，按处罚规定从安全保证金内扣除。
第五条 违约责任
1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。
2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。
3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。
4、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。
5、乙方人员安全工作规程抽考不合格，乙方应承担50元/人次的违约责任；特种人员无证上岗乙方应承担500元/人次的违约责任。
6、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。
7、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，乙方按___元至_____元/人次承担违约责任。
8、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按____元至_____元/天承担违约责任。
9、施工过程中发生人身伤亡事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担____元至_____元/次的违约责任。
第六条 甲乙双方约定的其他事项：
第七条 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。
第八条 甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。
第九条 附则
1.如果本协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时，本协议的其它条款不受影响。
2.未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本协议。
3.本协议一式4份，甲乙双方各执2份。本协议附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
4.甲乙双方因执行本协议或与本协议有关的一切的通知都必须按照本协议中的地址，以书面信函形式或甲乙双方确认的传真或类似的通讯方式进行。如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。
5.本协议于甲乙双方签字并加盖公章后生效。
甲方(盖章)：_______________ 乙方(盖章)：_______________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年_______月_______日 _________年_______月_______日
监控施工合同 15
甲方：_________________
乙方：_________________
经甲乙双方协商，本着互惠互利的原则，承包事宜，达成如下条款，以便共同遵守。
(一)工程概况
工程名称：_________________
工程地点：_________________
工程内容：_________________
(二)工程造价
工程款总额约为________________元整，(大写)_____________
(三)工程质量
乙方接受该项目后必须严格按照施工及转让合同的约定和国家有关工程的法律法规进行施工，承担质量、安全及其他施工中存在的一切风险责任，严格履行原施工合同。认真负责进行施工项目的质量和安全，对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。
(四)工程内容
具体设备要求要求乙方响应投标文件要求，达到招标文件所附要求，如因乙方所购物品没达到实际要求，致使审计出现偏差，责任由乙方负责。
(五)工期
本工程自_______________年_____月_____日开工，于_______________年_____月__________日竣工。如有逾期，责任由乙方承担。
(六)材料供应
材料供应由乙方全额承包，要求符合投标文件中材料报表，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。
(七)付款办法
乙方先行支付甲方_________________元整，大写_________________，工程验收合格，建设单位审计后，甲方负责向建设单位追要工程款，工程款到账后，由甲方向乙方支付剩余款项，如最后价格出现偏差，乙方自负盈亏。
(八)设备保修
1、出现简单技术问题时，乙方应提供电话咨询。
2、电话咨询无法解决的，对复杂技术问题，乙方应24小时内到现场服务。
3、监控保质期为五年，整体质保为两年，系统开通后保期内如出现使用故障，乙方负责免费维修，如故障是因人为或意外引起的，需调换的`设备或零件的费用由甲方向建设单位追要，乙方负责免费维修。
(九)工伤事故
甲方参与投标，投标文件中所规定的义务转由乙方向建设单位履行，乙方在经营活动中，若出项安全事故等重大意外，均由乙方独立承担，甲方不承担一切责任，特此提出免责声明。
(十)其他
本合同自双方签字之日起生效，本合同一式两份，甲、乙双方各持一份
甲方签字：_________________乙方签字：_________________
____年_____月_____日____年_____月_____日
监控施工合同 16
发包单位： (以下简称甲方)
承包单位： (以下简称乙方)
根据《公安部安全防范工程程序与要求》和《中华人民共和国合同法》及本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。
一、 工程名称：
二、 工程地址：
三、 承包方式： 包工包料
四、 工程造价：工程款为 ____元(包含辅料及人工费不含税费线材费，线材费以实际用量结算)竣工后线材按实际使用量结算。价格明细：(不含税金)
五、 工程期限：工程施工期根据实际工程进度安排。(如 遇雨天、地震、六级以上的大风等人力不可抗拒因素，工期双方协商相应顺延。)
六、 结算方式：材料及人员入场经甲方确认符合合同要求，付工程现有进场设备的全款(既每进入一批设备付清一批设备款)完工经验收合格后付清全款。
七、 甲、乙双方责权：
1、 乙方应按甲方要求标准施工。
2、 甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前，共同对前期工序质量、现场施工条件进行验收和勘察，对影响施工条件的由甲方负责解决。
3、 乙方应及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应对乙方施工质量及时验收。
4、 工程质保期 贰 年，质保期内乙方接到故障通知后立即及时安排人员赶赴现场进行维修，不取任何报酬，全力做好保修期内的服务工作。
5、如因下列情况而发生的故障，不在质保范围内：
(1)自然灾害(如雷击、风暴、暴雨、火灾等)所造成的损坏。 (2)使用不善、人为破坏等。
八、 其他约定：
1、 乙方应如期完成施工任务。施工期内因气候影响，现场施工条件的限制，由甲、乙双方及时协调，合同工期相应顺延。甲方不按合同付款，从而影响工期，责任由甲方承担。
2、 施工期内，乙方人员应无条件服从甲方安全管理，但乙方应自行提高施工人员的安全生产意识，施工中如甲方安全设施不妥，乙方也没有提出异议，施工所造成的事故，其经济损失由乙方自负。
3、甲方派为工地代表负责、协商本工程的质量、进度、办理工程签证。联系电话 。乙方派 为驻地全权代表，全面履行本施工合同全部职责。联系电话 。
4、合同发生争议或纠纷处理：
① 合同书经双方签字盖章后即可生效，任何一方违约须赔偿对方总工程款30%的.违约责任。
② 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
③ 当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁，事后又没有达成书面仲裁协议的可向当地人民法院起诉。
5、 未尽事宜，甲、乙方随时协商，签订补充协议，作为本合同附件。
6、 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方： 乙方：淮南e联电子信息科技
甲方(签字盖章)：
____年____ 月 ____日
乙方(签字盖章)：
____年____ 月____日
监控施工合同 17
承包方(简称甲方):_______
承建方(简称乙方):_______
按照《中华人民共和国合同法》以及建设部《建筑安装工程总分包实施办法》的规定,甲乙双方达成协议并签署本合同书,以兹共同遵守执行。
第一项工程项目
1、工程名称:福佳斯国际花园2#、3#、11#楼。
2、工程地点:安阳市东关街以南,朝阳路以东。
3、分包范围及工程量:福佳斯国际花园2#、3#、11#楼的内墙与外墙粉刷工程。
4、分包工程期限:自20____年____月____日开始,至20____年____月____日结束,共计____天。
第二项工程结算
1、第一个月预支生活费,按合同人数每人____元计算,下月结算时扣回。
2、在工程施工过程中,根据前月完成的验收合格工程量预结(幅度不超过已完成量的80%),工程竣工后按照甲乙双方共同验收合格的结果结算,并付清工程款的95%。
第三项工程质量
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方应按照施工图纸和技术交底要求精心组织施工,确保工程质量、若质量不符合标准,必须返工修复,所需工料费用由甲乙双方承担;如果工程质量低劣且无法挽回的损失,应由乙方全额赔偿。
第四项安全生产
1、甲方应对乙方承担的工程做安全交底并提出明确的安全要求,进行监督检查、乙方必须严格遵守有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方须经过严格的审查合格才能使用、如乙方违反上述规定而发生伤亡事故,一切损失由乙方自负。
2、乙方在施工过程中所需的劳动保护用品及施工中属于个人使用的'带电操作工具由乙方自己准备解决,如果遇到困难可以向甲方提出需求计划,甲方将尽力协助解决、
3、乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。
第五项生活管理
1、乙方工人入场后,食宿问题由甲方提供住宿条件(房租及水电费),生活用具乙方自备。
2、生活所需之粮食等物品,由乙方自理,甲方将在医疗、卫生等方面提供便利。
第六项分包工程人工费单价
1、内墙粉刷工程人工费单价为每平方米____元。
2、外墙粉刷工程人工费单价为每平方米____元。
3、全天停工、待料、停水、停电等情况下的清工工日单价为____元(超出3天以上)。
第七项材料供应管理
乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合比施工、乙方施工中造成的材料浪费及不合格超出限额部分,由乙方负责赔偿、乙方在施工中应做到日用日清,活完料净,保持施工现场整洁。
第八项施工机具
1、大型工具由甲方负责提供并保障正常使用。
2、手工操作工具由乙方自行配备。
3、对甲方负责供应的机具,乙方应当认真保管和爱护,如有丢失或人为损坏,乙方需负责赔偿。
4、施工需要的运输设备,由甲方提供一名司机,保证乙方的正常施工、乙方未经授权不得操作这些设备(自带机械按相关规定处理)。
第九项现场管理
1、甲、乙双方员工要严格遵守现场的各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工、有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切协作配合,保证施工顺利进行。
2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护公物的教育,并指定专人负责现场保卫工作,禁止偷拿现场的用料、如有违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要的措施,乙方应承担法律责任并负责赔偿经济损失。
3、乙方的工作人员应保持相对稳定,未经允许不得让非合同约定的人员进出场地及住宿。
第十项违约责任
1、乙方分包的工程项目不得再次分包、在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量的,甲方有权终止合同,造成返工损失的,乙方应予赔偿。
2、未经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除合同、如乙方单方面解除合同,应赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,也应赔偿乙方因此造成的经济损失。
3、乙方应按合同规定的工期及质量要求完成施工任务、如逾期未完成,每逾期一天,应支付给甲方按分包工程人工费____%的逾期违约金。
4、甲乙双方都不得故意拖延支付各种应付款项,如有此类情况发生,按银行短期贷款利息支付给对方逾期付款违约金、
第十一项其他事项
1、当本合同产生纠纷时,双方应及时协商解决、协商不成时,可以按以下方式之一解决纠纷:
(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁。
(2)直接向人民法院提起诉讼。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
3、补充条款:
(1)内墙洞口超出1、5平方米的部分应扣除。
(2)外墙按实际粉刷面积计算。
第十二项合同有效期
本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程全部验收合格完毕后失效。
总包单位:_______
分包单位:_______
日期:20____年____月______日
监控施工合同 18
甲方(需方)：____________
乙方(供方)：_______________
经甲乙双方友好协商，本着互惠互利原则，并依据《中华人民共和国民法典》签订本合同。
一、设备安装总额度为_________(元)，采购物品名称、数量、金额附明细。
二、设备安装期限为____年___月___日至 ____年___月___日完工，在履约过程中遇到问题双方协商解决，工期相应顺延。
三、合同签订后两日内甲方支付预付款 ______元(全款额的60%)，乙方在规定期限内完成监控设备的安装与调试，完结后交付甲方使用，甲方确认设备正常使用后3日内将监控设备安装款余款 _____元结清，乙方开具正规税务发票。
四、乙方确保安装设备与合同内设备型号一致，在乙方施工期间，甲方配合协调施工环境，设备安装完毕后，乙方对甲方相关人员进行讲解、交接，以便日后甲方对设备管理使用。
五、设备安装完毕从验收之日起一年内免费保修(线材除外)，并提供后续技术服务，人为损坏或雷击等不可抗拒因素除外，正常使用过程中设备如出现故障，乙方需在与甲方约定时间内前往维修。
本合同一式两份，双方签字盖章后生效。
甲 方：__________
经办人：___________
电 话：______________
地 址：_____________
日 期：______________
乙方：______________
经办人：________________
电 话：_________________
地 址：________________
日 期：____________________
监控施工合同 19
甲方： (出租人)
乙方：(承租人)
根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲乙双方的权利和义务，就备用监控设备租赁事宜双方达成如下协议：
第一条：本合同为单台设备(包括主设备与其辅助设备)的一次性租用合同。乙方向甲方租赁的主设备：品名为 富士分析仪 。
第二条：租期与租金
设备租赁期从 20____年 7 月 25 日起，到乙方退租日截止 20____年 10 月 24 日。租赁期间租金为每日 150 元，共计 13800 元，租金交付时间为 ，租金支付方式为 转账 。
第三条：甲方的权利和义务
2、甲方向乙方交付的租用监控设备应符合第一条所列条件的合同设备。
3、甲方免费为乙方提供租赁设备的维护，甲方按照双方在 ____年7 月 1 日签订的《山西省重点污染源自动监控设施运营监管合同(在线监测类)》合同约定对租用设备进行正常运营，并且保证为乙方提供运营服务时配备的运营人员具备上岗资格。
4、租赁期间内设备出现故障时，由甲方提供维修服务;备机运营期间出现的一切问题由甲方承担。
第四条：乙方的权利及义务
1、乙方应为租用监控设备的安装及运行提供必要的协助。
2、设备租赁期间，乙方应妥善保管租赁备用监控设备，维持租用监控设备原状;乙方应为甲方对租赁备用监控设备进行检修和维护保养提供便利;乙方不得擅自进入监控站房。
3、乙方不得转卖、变卖、抵押、典当、转借、转租租赁备用监控设备。
4、乙方仅承担其所属市域范围内的租用设备运输费用，乙方所在市域范围以外的运输费用由甲方承担;乙方承担租用设备的拆装费用;乙方按照合同约定的时间及租金交付方式向甲方交付租金。
第五条：违约责任
1、双方因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的.损失。因乙方不履行或不及时履行通知义务而给对方造成的损失，由负有通知义务的乙方赔偿。
2、双方出现违约行为时，因违约行为而给造成对方的损失，由违约方承担。
第六条：合同效力
本合同自双方签字、盖章日生效，甲方两份、乙方三份，具有同等法律效力。
第七条：争议的解决
双方对于本合同的一切争议，协商解决，经充分协商后仍未解决的，可以向有管辖权的人民提起诉讼。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【监控施工合同】相关文章：
监控施工合同06-07
监控系统施工合同11-15
监控工程施工合同05-09
工程施工监控合同05-18
监控施工合同专业版09-17
学校电子监控系统工程施工合同04-24
公司监控系统安装施工承包协议书06-06
监控销售合同04-11
监控采购合同05-23