您的位置:群走网>实用文>施工合同>土方工程施工合同
土方工程施工合同
更新时间:2024-06-10 12:05:25
  • 相关推荐
土方工程施工合同

  随着法律知识的普及,合同对我们的约束力越来越不可忽视,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么常见的合同书是什么样的呢?以下是小编收集整理的土方工程施工合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。

土方工程施工合同1

  发包方(以下称甲方):

  承包方(以下称乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。

  第一条、工程项目

  一、工程名称: 安装工程

  二、工程地点:

  三、承包方式:包工、包机械、包安全

  第二条、工程期限

  合同工期总日历天数 天

  第三条、工程价款、结算及付款方式

  本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组 元/组(一组 块电池板)。

  1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。

  3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价 安装组数进行费用结算。

  4、费用支付,施工结束后,甲方 日内支付相关工程费用.

  第四条、甲乙方责任

  1、甲方需把料运至安装现场。

  2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于 cm。

  3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

  4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。

  5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条、件进行维修。

  第五条、安全施工

  乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的.费用,由乙方承担。

  第六条、奖惩责任

  1、如 月 日前安装达到 光伏板安装,则按 元标准进行结算。

  2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的 %向守约方支付违约金。

  第七条、纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  第八条、附则

  本合同一式 份,甲乙双方各执 份,自双方代表签字。

  甲方:

  乙方:

  代表人:

  代表人:

  电话:

  电话:

  日期: 年 月 日

  日期: 年 月 日

土方工程施工合同2

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规之规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就 项目土方挖运工程施工相关事宜,经协商一致达成以下合同条款:

  一、工程名称:

  二、工作范围: 项目基坑土方、基坑独立基础土方以及基坑支护灌注桩泥渣的开挖、装车、外运,注桩泥渣的开挖以及人工配合机械挖土后的地面平整(平整度按规范标准执行)、挖土时对工程桩的保护等工作。

  三、合同价款

  1.基坑土方外运:根据工程设计图纸及施工现场确认按挖掘前天然密度体积(自然方)为准计价: 元/m,弃土点为政府指定位置,如以后需运至超过政府指定弃土点5公里以外,每立方土加1.5元。保证金在进场开挖后15个工作日后退还20万保证金,剩余保证金待全部完工后15个工作日退还。此单价为综合包干价,以后不做任何调整(即包工、包机械设备、包工期、包工程桩的成品保护、包安全文明施工、包税金等的方式进行施工)。

  2.在合同实施期间综合单价不因市场和政策性调价等因素的变化而变动该综合单价(包括直接费、间接费、利润、税金、规费、环保、市容、公安等部门规定缴纳的有关费用、并按照规定采取维护市容、防止污染等相关措施的一切费用)及完成该项工作的一切工作内容。

  3.综合单价中包括相关政府部门收取的渣土费用以及其他相关费用,相关手续由乙方办理,费用由乙方支付。乙方应及时代甲方办理该项目《市容环境卫生责任书》,并承担产生的全部费用。

  四、工期要求:

  以 项目总进度计划确定合同施工工期,乙方必须满足建设方施工工期要求,如乙方未在建设方计划工期内完成施工任务而造成建设方的处罚以及相关罚款一律由乙方承担。

  五、管理责任

  1.乙方须向甲方交纳500000元(伍拾万元)屡约保证金,并在合同签订日起 壹 个工作日内将保证金转到本合同指定帐户内。帐户: 户名: 帐号:

  2.乙方不得转让,转包该合同,否则一经发现即行解除合同,并扣除履约保证金。

  3.乙方现场安排专业管理人员根据工程设计图纸来开挖土方,并服从甲方管理人员的现场管理。若乙方未按照甲方要求造成损失,甲方有权另行安排机械,并由乙方承担一切损失费用,并从保证金中扣除。

  4.乙方在施工过程中不服从管理及不按照相关技术要求施工,甲方有权对乙方进行1~5万元罚款。

  5.如果土方运土过程中,因乙方原因造成停工,基础土方工程量不予结算,并且没收全部保证金。

  六、付款方式:

  1.本工程不支付预付款,根据业主合同待基础完成后收到业主第一次进度款后付完成工程量的70%。剩余30%进度款在收到业主第二次进度款完成支付。

  2.每次拿进度款之前乙方应开好相应款项的增值税发票。

  3.土方工程完工后并且相关单位验收合格后,甲方15个工作日退还乙方剩余保证金。

  4.土方工程量计算根据双方签字的《原始地面高程图》作为工程量计算的依据,经签字后不作任何调整。

  七、安全施工及环境保护:

  1.乙方应遵守工程施工安全生产的`相关规定,加强对参与施工人员的安全教育,指派专人负责安全事项,检查施工机械运行情况,禁止带病作业,严防机械事故及人身伤害。因乙方施工人员违章操作、野蛮施工引发一切事故,由乙方承担全部经济损失,若造成人员伤亡,乙方除承担经济赔偿外,必须承担由此造成的法律责任。

  2.渣土外运车辆必须严格遵守交通规则及当地政府的有关规定,不得超载、超速行驶,因乙方渣土运输车辆违章引发的交通事故,由乙方承担全部经济损失和法律责任。事故性质严重的,甲方有权解除合同。

  3.乙方应注意保护环境卫生,甲方负责施工现场大门内设置并安装洗车平台的成套设备,渣土运输车辆驶出施工现场大门前,乙方要派专人清洗车辆,保持车辆轮胎洁净无泥土,防止车辆带土上路污染城区道路,由此造成环卫部位的所有处罚由乙方承担。

  4.渣土必须清运至政府部门指定、认可的合法弃土场地或建筑垃圾消纳场地,如发生抛洒、随意倾倒渣土事件,造成相关部门的罚款全部由乙方承担。

  八、双方的权利与义务:

  1. 甲方负责向乙方进行现场施工技术交底,组织工程验收以及解决施工中所涉及甲方的相关事宜;

  2.甲方按照合同约定支付乙方工程进度款项;

  3.开工前,乙方应做好本工种工人的安全注意事项教育工作,严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工,在土方外运、倾倒等作业中,如出现安全事故,一概由乙方负责;

  4.乙方应积极配合甲方协商好与现场其他施工单位的各项工作,顾全大局;

  5.工地内修筑交通运输便道及需要铺设钢板,由乙方自己承担钢板运输及租赁费。

  6. 乙方在土方挖、运过程中,乙方施工人员不服从甲方管理人员安排,或造成甲方停工整顿等事宜,甲方有权单方解除合同,并且已完成土方工程量款不予结算及不退还履约保证金。

  7.乙方负责渣土外运的一切手续及道路清洁所发生的费用,如因道路清洁问题引起的暂停施工损失及相关费用由乙方承担。

  九、争议解决:如双方发生争议,由双方协商解决,协商不成。任何一方可向人民法院诉讼解决。

  本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,经双方签字盖章后生效,至工程款结清后自然失效。

  甲方(章): 乙方(章):

  委托代理人: 委托代理人:

  身份证号码: 身份证号码:

  电话: 电话:

  日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

  关于土方挖、运、清理分包清单报价

  公司

  工程

  经我司研究决定, 项目土方采用包干制综合单价: 元/m3,并自愿交纳履约保证金 万元。

  具体相关事宜,按合同条款执行。

  渣土运输有限公司

土方工程施工合同3

  甲方:

  乙方:

  为了尽快完成六景工业园区中西部国际汽车城土方工程任务,经甲乙双方友好协商,本着平等、自愿、互惠互利、诚信的原则,甲方同意将六景工业园区中国西部国际汽车城土方工程分包给乙方施工,为了明确甲乙双方责、权、利和义务,特签订如下协议条款﹕

  一、工程概况

  1、工程名称﹕

  2、工程地点﹕南宁市六景工业园区内。

  3、承包内容﹕平整土地(挖、装、运、平)自然压实。

  4、工程数量:约500万立方米(以实际施工量为准)。

  5、工程造价:约4500万元人民币。

  6、承包单位:1—2类土,运距:1.3公里以内人民币为__元∕每立方(含税)(__元∕m),按自然方量计算。如运距超出1.3公里,每立方增加壹元叁角人民币,如在施工过程中遇到石头等勾机不能开挖的,以人民币贰拾柒元∕每立方(27元∕m),按自然方量计算(负责爆破),如双方未能达成共识,由甲方另安排施工队爆破。

  7、承包工期:180天有效工作日,如遇到下雨天不能施工的工期相应顺延。

  8、开工日期及完工日期:自20xx年__月__日至20xx年__月__日,具体开工时间以甲方的开工通知书为准。

  二、工程量的计算方式:

  工程计算根据业主所提供的水准点、座标和测定的网络方量,施工图为计算依据,经业主、甲、乙三方测定的数据作为结算依据。在施工过程中,如业主需要变更标高或变更设计方案,所产生的工程量增减,则以现场监理工程师业主代表签发的变更通知以及现场所签字认可的数据为结算依据。

  三、结算与付款方式:

  乙方机械及有关人员进场施工3天内,甲方支付工程总造价5%的预付款作为油料费、维修费、生活费等,临时设施由乙方先垫付,后凭发票向甲方报销,此后每月结算一次进度款,每次结算进度款的80%,剩下的20%款项待结算第二次进度款时一起结算第一次余款,以此类推。待工程完工后以验收合格办理结算,双方确认后15天内全部付清工程款。

  四、甲、乙双方责任

  1、甲方责任

  (1)甲方负责总协商、督促业主做好如下工作(三通一平)。

  (2)负责办理开工的`一切相关手续,提供给乙方施工人员及机械停放和临时设施所需场地给乙方。

  (3)指派专业技术人员测量,指导协助并制订施工计划,业主代表及监理工程师进行工程量的上报及签证工作。

  (4)负责在开工前三天内向乙方提供施工图纸及其他技术交底工作。

  (5)负责协调业主、监理单位和上级各有关部门的关系确保工程顺利施工。

  (6)因甲方原因造成乙方停工时(三天以上)甲方应按机械的停台费每天补偿给乙方(乙方1000元、汽车800元、推土机500)。

  (7)甲方负责水电到现场,水电费乙方自理。

  2、乙方的责任

  (1)乙方接到进场开工通知书后,务必按规定时间组织有关人员及机械进场施工,并在进场前三天内向甲方提供进场机械设备清单。操作人员有关证件、花名册、身份证复印件,施工组织设施方案交甲方备案。禁止使用无牌证车辆及报废机械进场施工。

  (2)负责施工人同食宿及临时设施配套工作,做好项目部工人宿舍、机械停放场地整理管理工作,费用由乙方自行承担。

  (3)向甲方提交施工组织方案,每周向甲方提供当期工程进度报表并提供下周的施工计划,会同甲方和业主对已完成的工程量监证核对。

  (4)乙方在施工过程中,要做到文明施工,遵守各项规章制度、法律、法规,安全生产的有关管理规定,严格按安全生产标准组织施工,消除事故隐患,如由于乙方安全措施不当造成的一切安全事故由乙方自行承担一切后果和责任。

  (5)乙方所有进场人员必须办理应办理的各种保险手续。

  五、违约责任

  1、如乙方未按业主、监理、甲方的要求,按时量完成任务,进度缓慢违反安全规范施工,故意停工,经甲方监理提出整改通知仍未服从,甲方有权另行安排施工队伍施工,乙方无条件退场,余下的工程款甲方不给予结算乙方。作为乙方赔偿甲方的损失。

  2、如甲方与业主问题未能开工和未按本协议条款执行或且不能按时支付工程款按所欠款部分根据银行的贷款利息计付给乙方。

  六、其他约定:

  1、本工程如遇到不可抗拒的自然灾害和业主原因而停建或缓建,甲方必须提前15天通知乙方做好各项准备工作并计算已完成的工程量。

  2、本协议的覆行过程中,双方若发生争议,双方本着友好协商解决,如双方协商不能达成共识,任何一方都可以想协议覆行所在地法院起诉。

  3、本协议未尽事宜,由甲乙双方协商补充,补充条款与本协议具有同等的法律效力。

  4、本协议壹式肆份,甲乙双方各执两份,工程完工后付清工程款,本协议自动失效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

土方工程施工合同4

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》及国家其它规定,为明确工作任务,确保工程质量和施工进度及人身设备安全,经甲乙双方协商,签订合同共同遵守。

  第一项:工程名称

  土地范围内所有土方工程(含挖运回填土方、新建楼房基槽土方、围墙工程、排水沟、小区道路地平硬化等)全部由乙方承包施工。

  第二项:承包方式

  由乙方总承包独立完成施工任务。

  第三项;工程价格

  1、挖运土方单价( )。2、回填方单价( )。3、楼房基槽土方单价( )。4、红岩石单价( )。5、其它工程量按市场价格进行结算。

  第四项:质量标准

  该征地范围内挖填方按甲方要求施工,并根据甲方提供土方平整计算图纸的有关施工要求进行施工,平整施工标高为( ),总挖方( m3),总填方( m3)。

  第五项:工程量:按实际工程量据实结算。

  第六项;双方责任与义务

  1、甲方提供施工图纸一套(土地平整土方计算图)

  2、甲方派技术人员现场配合乙方进行施工。

  第七项:工程工期

  总工期(不含阴雨天)

  第八项:工程质量

  合格。

  第九项:安全

  乙方在施工中造成一切安全工伤事故由乙方负责。

  第十项:付款方式

  乙方工程机械进场动工,甲方预付工程款总金额的30%;乙方完成总工程量的.80%时,甲方再付工程款总额的50%,余款待工程完工经验收合格一次性付清。

  第十一项:其他

  1、本合同未尽事宜,由双方根据工程实际情况协商解决。

  2、本合同一式贰份,经双方签字盖章后生效,甲乙双方各执壹份。

  甲方:

  乙方:

  日期:

土方工程施工合同5

  鑫瑞大厦土方工程承包协议书发包人

  (以下简称甲方)

  承包人 (以下简称乙方),

  经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。

  一、承包项目:

  本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

  二、承包方式:

  包挖、包运、平整,不得转包。

  三、承包价格:

  开挖、运输土方 元/m3(石砂)。

  四、工期要求:

  按图纸要求尺寸进行开挖,自 月 日开始施工,在 天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

  五、质量与施工要求:

  1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的'要求,偏差控制在施工规范允许范围内。

  2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

  3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。

  4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。

  六、安全要求:

  1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

  2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。

  3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

  4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

  5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

  6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

  七、结算方式:

  采用现金支付形式,开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款,。

  八、仲裁与调解:

  如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

  单位工程负责人

  (甲方):

  承包班组长(乙方):

  联系电话:

  联系电话:

  年 月 日 年 月 日

土方工程施工合同6

  甲方:_________身份证:___________(以下简称甲方)

  乙方:_________身份证:___________(以下简称乙方)

  经甲乙双方友好协商达成如下协议:____________

  甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。

  乙方负责运输:____________

  运输地:______________要求乙方车辆:________部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米运距:_____________公里运费:__________元

  结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)

  此协议双方认同,在约定时间内于________年____月____日乙方将施工车辆安排到现场,甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。

  甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的.__%违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车___________元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金___________元/天。

  此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

  甲方:________________乙方:___________________

  代表人:_____________代表人:__________________

  _________年____月____日_________年____月____日

土方工程施工合同7

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  根据发、承包双方签订的《残疾人体育训练中心、餐厅建筑安装工程及综合服务中心一期项目配套收尾工程施工合同》(合同编号 CGF-1999-0201,以下简称"原合同")的约定,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的'原则,双方就原合同做出如下补充说明:

  一、补充协议条款

  1、承包方式:包施工工期、包施工质量、包施工安全、包工包料

  2、工程固定总价:(小写:147万元 大写:壹佰肆拾柒万圆),

  3、验收及保修:

  (1) 乙方完成施工后,应向甲方提出竣工验收申请;

  (2) 甲方接到乙方竣工验收申请后,应于七天内组织验收,验收不合格的,乙方无条件调整至合格。如甲方在七日内不组织验收,视为本工程合格。+

  (3)本工程质保期一年,接到甲方维修通知24小时内到达现场进行维修;

  4、施工期限:至开工报告生效后, 50 历天完成,除假期和施工条件不允许,及因不可抗拒因素不能施工则工期顺延。

  5、工程款 结算与付款:

  签订本合同生效之日起10个工作日内,甲方支付至本合同总价的30﹪,灯具主材进场后开始安装,甲方支付至本合同总价的50﹪,工程进度达到80﹪(即发光字、空中玫瑰、主楼数码管安装完毕),经验收合格后,甲方支付至本合同总价的70﹪,全部工程完毕,验收合格后,甲方支付至本合同总价的95﹪,剩余5%款项作为质保金,在保修期满后15日内结清。

  二、本补充协议未约定之处按照原合同条款执行;

  三、本补充协议存在冲突,以本协议为准;

  四、本补充协议经双方法人代表或书面授权的委托人签字并加盖公章后生效;

  五、本协议一式 肆 份,甲方 贰 份,乙方 贰 份。

  甲方(公章):_________  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日  _________年____月____日

土方工程施工合同8

  发包方:___________________________________________(以下简称甲方)

  承包方:___________________________________________(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。

  第一条 工程概况

  (一) 工程名称:_______________________________________________

  (二) 工程地点:_______________________________________________

  (三) 工程范围:甲方提供的施工图纸在现场指定区域内进行施工,人工、机械设备及实施组织,土方的开挖及转运,场内调配及外运,地表清理,平整场地;废渣垃圾外运至渣场,渣场由乙方自行落实;零星工程:项目场地内开掘道口、协助现场施工、临时设施搭建、场地回填土、回填种植土等的使用挖掘、运土机械作业的项目以及临时挖、移、吊、平整,意外应急和护坡抢险等;工程资料的编制,相关试验;本合同清运建筑废渣、垃圾工程量约为________________ M;挖运土3方工程量约为________________ M。

  第二条 工程价款及工期

  (一)合同价款:

  本合同采用单价包干决算,即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费(含机械设备等的.进、出场费)、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成,此单价为固定价格,不随施工时间、施工次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。其单价为:

  31、清理外运废渣垃圾,现场计量总数,按_____元/M包干价执行。

  32、挖掘外运土方,不论运距远近,按_____元/M包干价执行。

  3、场内回填一般土,按_____元/M3包干价执行,回填种植土,按_____元/M3包干价执行。

  4、其它若甲方需要向乙方临时租用机械设备,按市场价计算租金,机械设备台班以甲方指定人员签证为准。

  (二)工程总造价:经双方确定本合同全部工程造价暂定为人民币__________万元,大写____________________。

  (三)开工日期:______年_____月_____日;竣工日期:_______年_____月_____日;合同工期总日历天数_____天。若发生了不可预见或不可抗力情形,或者甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。

  第三条 工程质量及技术要求

  本工程严格按照国家现行《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》、《建设工程安全生产管理条例》、等进行施工和验收。同时,本合同约定:

  1、乙方根据甲方提供的图纸资料及技术文件进行施工,工程验收时,严格按照图纸和验收标准、规范执行。

  2、进场施工前,必须提前5天向甲方分别提交:土石方调配及外运施工方案、安全文明施工方案及质量保证措施和护坡方案、适当安排抢工、缓工、工期保证措施。

  3、建筑废渣清运要求把浅埋的原建筑物的基础部分都挖尽运走,不得遗漏、(禁止)填埋建筑碎块和垃圾,完成后,要求场地标高在原庄点的室外地坪,并及时配合甲方准确测量整个地块的原室外地坪的原始高程。

  4、土方工程施工完成后要求坑底平整,地基无机械碾压或外力扰动;表面验收标高与甲方要求标高的误差不大于±5CM;边角齐整且放坡符合要求。并及时配合甲方准确测量完成后的高程。

  5、及时完成工程资料,计量文件、签证单等,按规范整理归档保管,竣工资料为1式____套。

  第四条 工程价款结算

  (一) 本合同全部工程造价的结算按下列方式办理:

  本合同的工程量是暂定数量,工程完工验收合格后,依据甲、乙双方现场实测方格网高程及实际计量工程量进行决算,双方核定签认后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符,按实际签证结算。

  (二) 工程价款结算与拨付办法:

  结算完毕且乙方向甲方完整移交竣工资料后,甲方一次性付至结算总金额的_____%,剩余尾款_____个月内付清或以甲方所建___________项目的房屋按市场价抵顶工程款。

  第五条 双方责任

  (一) 甲方责任

  1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括邻近建筑物、构筑物、文物保护建筑、水、电、气、通讯管道等地下管网设施等)不详、不及时或与实不符,除工期顺延外,还应补偿给乙方由此造成的误工或停工的实际损失;由此造成的第三方损失应由甲方负责。

  2、 甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等,协调处理影响施工的相关事宜,解决相关的问题。

  3、 甲方负责放线定位,并提供高程基准点。

  4、 由于甲方原因造成乙方施工机械,运输车辆误工或停工,甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失,并相应顺延工期。

  5、 工程变更:甲方应于三天前以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。

  6、 工程竣工后,甲方应组织专门人员在______日内进行验收。

  7、 不按合同规定拨付或结算工程款,除支付合同规定的预付或结算工程款外,还应按逾期天数,以每天按逾期款项的______‰支付滞纳金。

  (二) 乙方责任

  1、 乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工,采取严格有效的安全防护措施,加强对现场施工人员的安全教育。杜绝重大安全事故的发生,如发生事故由乙方承担一切责任,并承担由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。

  2、 乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工组织设计和方案,并经监理、甲方审批同意后施工,乙方应严格按照甲方批准的施工方案组织施工。合同签订后三日内,必须组织足够的机械、人员进场,展开施工。

  3、 乙方应严格按照国家、行业有关文明施工规范及甲方要求进行施工。外运渣土、废弃物的卸除、堆放和处理,应遵守银川市相关城管、交通、市政环卫管理规定,如有违犯甲方不承担任何责任。乙方自行协调处理相关事宜。

  4、 乙方不得转包分包本工程,若甲方核实乙方有转包分包行为,甲方有权单方面终止合同,乙方在接到甲方书面通知后3日内必须无条件退场,并承担本工程总价款20%的违约金。

  5、 乙方应保证工程按期完成。工期每提前一天,甲方奖给乙方______元,工期每落后一天,甲方罚扣乙方______元。

  6、 乙方对完成的工程先行自检,自检合格后提请监理、甲方验槽,验槽合格后,以三方实际测量共同认可的工程量(基坑实体积)为准,作为结算依据。

  7、 乙方应严格遵守《工程现场管理办法》,支持配合监理和甲方人员的正当要求,服从统一指挥,按照监理及总包单位的现场管理进行施工,全力配合总包单位和降水、护坡桩基施工等工程施工相关单位的工作。

  第六条 合同纠纷

  因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,提交_______________仲裁委员会申请仲裁。

  第七条 附则

  (一) 本合同自双方盖章签字后生效,双方履行完毕后自行失效。

  (二) 本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体情况议定附加条款,以便共同遵守。

  (三) 本合同正本甲、乙双方各执一份,副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。

  第八条 附加条款

  发包方:(章) 承包方:(章)

  地址: 地址:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  电话: 电话:

  开户银行: 开户银行:

  帐号: 帐号:

  邮政编码: 邮政编码:

  签约时间: 年 月 日 签约时间: 年 月 日

土方工程施工合同9

  发包方(全称):______(以下简称为甲方)

  承包方(全称):______(以下简称为乙方)

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就土方工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:公馆土方工程

  2、工程地点:饭店以北,北路以东

  3、建设单位:置业有限公司

  4、设计单位:市建筑设计研究院有限公司

  5、监理单位:浙江工程管理有限公司

  6、甲方项目总经理:徐

  二、工程承包范围与承包方式

  1、承包范围:开挖深度从自然地坪起,至地下室垫层底标高处,包括基坑土方挖运、人工清理与弃土,人工修土、基坑回填、地下室外侧壁软土免费回填至场地施工道路标高,坑内土方回填(包括砖胎模边的土方回填及夯实等地下室垫层下一切土方的回填)等,工程量内的体积均为土方开挖前的密实体积,土方开挖前起始自然地坪标高由甲方、监理单位、乙方共同确定,超挖部分不计工程量。

  2、承包方式:本工程由乙方以包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工的`方式承包。

  三、合同工期

  1、土方开工日期:暂定为年8月15日(挖土开始之日,乙方必须在当天出具开工报告,否则视当天为开工日期。)如果南区地下室、北区地下室、地下室连通口因为桩基施工进度要求,开始挖土的日期不同,则工期分别计算。

  2、工期要求:按施工总进度计划,南区一层地下室:第一层挖土工期为10日历天(从挖土开始到第一道围护梁施工),第二层挖土工期为15日历天(从第一道围护梁养护结束到地下室底板垫层施工);北区两层地下室:第一层挖土工期为10日历天(从挖土开始到第一道围护梁施工),第二层挖土工期为20日历天(从第一道围护梁养护结束到第二道围护梁施工),第三层挖土工期为15日历天(从第二道围护梁养护结束到地下室底板垫层施工);联通口:挖土工期为5日历天(从挖土开始到地下室底板垫层施工,联通口的挖土初步定在南区地下室施工完成以后)。

  四、质量标准

  1、工程质量标准:保护好已完工的桩基及基坑支护桩工程。按规范和图纸要求施工,并服从施工监理及甲方的要求。

  2、挖土造成塌方、断桩或围护桩因乙方施工原因产生的事故,均由乙方承担。因挖土不按规范施工,造成桩基小应变检测为不合格,或桩位偏差,由乙方承担。

  3、乙方必须做好基坑围护紧急预案,该预案必须经监理及甲方认可,有此产生的费用由现场相关承担的责任分摊。

  五、合同价款

  1、本合同内所有工程量按土方开挖前的密实体积计算,土方开挖前始自然地坪标高由监理单位、乙方和甲方共同确定,超挖部分不计工程量。

  2、本工程土方综合单价为闭口包干价,包括挖土、装车、清理机下余土、修理边坡、基坑土方人工清理挖运与弃土、土方外运、卸土、基坑回填、地下室外侧壁软土回填、坑内土方回填、场地挖土施工便道的回填及外运、挖土方案的评审费、其他周边关系处理等费用等全部工作内容。综合价为41.50元/3。该综合单价应包括人工费、机械费、管理费、规费、利润、税金、与其他单位的配合费用及风险因素等一切可能发生的费用,竣工结算时不得按施工方案、信息价等调整。综合单价包含了完成该项目土方施工所需的全部施工工序内容,且按图纸、规范及合同要求有关工作等所有费用。

  3、结算方式:土方完成后按照如下公式确定工程实际总造价:

  结算价=土方综合单价41.50元/立方米___开挖土方总量

  4、乙方的挖土配合费及湿土排水费为5元每立方米另计,该费用包含了塔吊吊装费、夜间照明费、在工地内现成的棚架、爬梯、脚手架等辅助设施使用等相关费用。

  5、不管土方的工程量如何变动,上述综合单价均不作调整。

  六、付款方式:

  1、挖土全部完成(包括南区地下室、北区地下室的全部挖土,不包括连通口的挖土),且桩小应变检测完成后一周内,支付至实际完成工程量的70%并退还保证金;

  2、施工至主体结构五层且土方工程全部竣工验收合格结算双方确认完成后十个工作日内一次性付清;

  发包方(全称):置业有限公司(以下简称为甲方)

  承包方(全称):建工股份有限公司(以下简称为乙方)

  甲方:______乙方:______

  ______年______月______日 ______年______月______日

土方工程施工合同10

  合同编号:水标合同字[____]第____号

  项目名称: 甲方:

  乙方: 签订地点:

  签订日期:____年____月____日

  有效期限:____年____月____日至____年____月____日

  依据《中华人民共和国标准化法》和《中华人民共和国合同法》等有关法律法规,以及水利部水利标准化工作有关管理规定,合同各方就以下内容经协商一致,订立本合同。

  一、工作要求

  1、甲方指水利部或其授权机构;主管机构为水利部国际合作与科技司,主持机构为水利部有关业务司、局。

  2、乙方指由各标准主持机构指定并符合国家基建前期费和财政专项要求的项目承担单位或主编单位。

  3、标准编制工作应按合同约定的工作程序和时间要求,遵照《水利标准化工作管理办法》的规定实施,其工作内容见附表二,标准的技术内容应符合审定的编制工作大纲要求,以乙方提交符合甲方要求的报批文件为合同标的。

  4、标准宣贯培训工作应按合同约定的计划和时间要求实施,其工作内容见附表二,以乙方提交符合甲方要求的宣贯培训工作总结报告为合同标的`。

  5、标准专题项目应按合同约定的工作内容和时间要求实施,其工作内容见附表二,以乙方提交符合甲方要求的专题项目成果为合同标的。

  6、乙方应按照合同规定时间,将标准编制工作大纲、征求意见稿、送审稿和报批稿提交甲方,并通过水利科技信息网等媒体向社会公布。

  7、在合同执行过程中,乙方应在每年4月30日前,向甲方(主管机构和主持机构)书面报告上年度计划执行情况和下年度工作计划(含工作进度、存在问题、经费使用情况等)。

  8、合同各方应加强项目经费的管理,乙方严格遵守水利前期工作投资计划管理办法、经费使用要求和国家财经制度的有关规定,专款专用。

  9、其它要求(根据项目性质列出项目实施工作条件和要求、方式、协作事项等其它内容)。

  二、合同各方的义务和权利

  1、合同生效后,甲方应按合同约定向乙方拨付补助经费。

  2、乙方应按合同的约定,按阶段向甲方(主管机构和主持机构)提供项目成果。

  3、编制标准的进度拖延一年以上时,若主持机构无正当理由,主管机构可采取更换主持机构等处理措施。

  4、当项目涉及保密问题时,合同各方应按国家有关规定,履行保密义务,承担相应责任。

  5、发生不可抗力,致使本合同的履行成为不必要或不可能的,经双方同意,可以解除本合同。

  6、合同终止,乙方应及时返还剩余经费。

  三、解决合同纠纷的方式

  执行本合同发生争议,由合同各方协商解决。协商不成,合同各方同意由北京市仲裁委员会仲裁。

  四、合同金额及付款方式

  合同金额(大写):

  付款方式:一次付清

  五、其它

  1、本合同经合同各方签字、盖章后生效。

  2、本合同未尽事宜,由合同各方协商解决。

  3、本合同一式十份,主管机构六份,主持机构、项目承担单位或主编单位各两份。

土方工程施工合同11

  甲方:

  乙方:

  依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就土方工程分包施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程范围: 楼土方开挖外运工程

  二、施工工期: 天

  三、单价(不含税):本工程的土方挖运,单价按元/立方米,___建筑垃圾元/立方米。该单价只包括机械挖土(预留20cm以内),不含配合人工清底、修边等费用。如产生额外机械费用按台班大型挖机260元/小时,中型挖机按200元/小时,小型挖机按140元/小时另行结算。

  四、付款方式:乙方在完成本工程机械挖运后3天内一次性付清,按实结算。

  五、安全文明施工

  乙方在施工过程中,严格按照安全操作规程文明施工,如产生一切安全责任事故,由乙方自行承担。

  六、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,双方签字盖章后生效。

  甲方__工程任务名称:机械土石方工程委___托___单___位:承___包___单___位:签___定___日期:___

  甲方:湖南双金置业有限公司(以下简称甲方)

  乙方:川塘村八家湾组(以下简称乙方)

  为加强工程建设管理,确保工程质量,提高投资效益,甲方将本合同建设项目确定由___乙方承担施工。现就有关建设施工事宜,甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规及结合本工程项目实际情况,经协商一致,签订合同条款如下:

  一、工程概况

  工程名称:涉外花园二期工程地点:涉外经济学院内工程内容:土石方工程

  二、工程承包范围

  承包范围:___按甲方提供设计图纸施工(详见土方施工图)

  三、工程施工方式、数量、单价及包含的内容

  (一)按照本工程的规定,本工程以包工包料的方式进行。

  (二)工程数量及单价:

  本工程土方开挖、外运、回填总工程量,经双方计算确认土方工程数量为:m3,含税综合包干单价:贰拾叁元陆角整(23.6元)Mm3(含土方开挖费,并运至场外卸土区费,运输途中城管卫生费用,卸土区的场地平整费和税费,卸土区由乙方负责)。共计元,大写___佰___拾___万___仟___佰___拾元整。

  (三)乙方包干单价范围内工作包括以下内容:

  (1)按设计图标段地块内切方区全部土石方挖运至卸土区;

  (2)挖方区和卸土区内运输路线的开通,施工现场的文明施工,扬尘污染控制;临时道路洒水,运输车出场的冲洗等;

  (3)切土区清表、测量、平整到设计标高;

  (4)场内修建进场通道和挖方区卸土区的'土方运输道路,包括:日常维护及下雨后修整;已建好的道路上运输的泥土清理、冲洗、安全组织等费用(车辆出场时应冲洗或清理车轮的泥土,保证车斗不掉土,如出现以上情况城管执法队罚款由乙方自负)并控制扬尘污染;临时道路要洒水等等;

  (5)办理渣土准运证以及长沙市建筑垃圾处置许可证等土石方施工、运输的相关手续;

  (6)高压线留土堆及电缆和通讯线路的保护等等;

  (7)挖机、推土机等机械设备进出场均不另计费用;

  (8)承包范围内的填方区、挖方区放坡处的边坡修整均不另计费用;

  (9)在施工期间出现阻工以及因乙方原因造成的一切损失均不另计费用,由乙方自行负责处理,工期不予顺延。

  (10)与本次土方工程施工相关的全部费用由乙方负责。

  (11)国家相关税金由甲方代扣代缴。

  (12)乙方对挖土区、卸土区现场以及运输车的安全负全部责任。

  (1)本工程土方量按实地测量的坐标点开挖到位,施工中不增加减少土方总量。

  四、工期

  (一)根据国家工期定额和使用需要,商定总工期如下:

  合同总工期为天,开工日期为月日,完工日期为 年月日(雨天除外)。

  五、合同价款:金额(大写) 万元整(人民币)¥: 元。

  六、标准质量

  1、工程质量必须符合设计图纸(含变更设计)的技术要求。

  2、乙方应按国家规定的施工规范、规程和质量标准施工,工程质量必须

  符合验收要求。

  3、乙方在施工中必须无条件接受甲方委派的现场施工人员的质量监督和管理。

  七、组成合同的文件

  组成合同的文件包括:

  1、本合同协议书2、标准、规范及有关技术文件

  3、图纸4、工程核价单

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分。

  八、竣工验收

  工程竣工经自查合格后由乙方向甲方提出申请,由甲方按照竣工验收标准

  组织相关单位进行初验,乙方按初验中提出的问题整改后再提出正式竣工验收申请。

  九、工程款支付款方式

  工程竣工并经验收合格待工程结算完毕后, 年1月底付50%, 年9月底付清。税金已包含在包干造价内,乙方必须提供正规的建安发票。

  十、双方权利和义务

  甲方:

  1、指派同志为甲方代表,指派负责

  施工过程中各种设计变更、增补工程签证、质量鉴定等工作。

  2、在甲、乙双方组织的内部竣工初验合格后,甲方收到乙方提交的书面竣工报告和全部竣工图及资料5天内,甲方应组织进行验收交接。

  乙方:

  1、乙方指派方法采取有效的安全措施,确保安全生产和文明施工。对施工现场需保护的管线路面、树木等设施在施工中应及时采取有效措施,必要时需移开,费用由乙方负责。杜绝一切事故发生。在合同实施过程中,由于乙方原因在施工过程中所发生的一切经济责任和刑事责任,由乙方承担。

  2、在合同实施过程中,由于乙方原因在施工过程中所发生的一切安全事故、交通事故等的经济责任和刑事责任,全部由乙方承担。

  3、乙方应负责做好与当地村民的协调工作,如因施工原因,造成与村民纠纷,由乙方自负。

  4、乙方服从甲方的管理。

  十一、违约责任及奖罚办法

  1、因乙方原因工程质量未达到合同规定的合格标准时,乙方负责无偿返工,直至达到合同规定标准。

  2、本工程按合同工期不能按时完成时,每推迟一天罚款 元,每提前一天奖励 元奖罚对等。

  3、合同签订后,乙方不能如期开工,甲方有权终止合同,并另行安排施工队伍。如中途停工,前期施工不结算工程款,甲方有权清退乙方并另行安排施工队伍。

  4、本工程乙方不得以任何形式转包给第三方,一经发现甲方有权终止合同,一切损失由乙方负责。

  十二、附则

  1、八家湾土方计算图为本合同附件,具有同等法律效力。

  2、本合同有效期为合同签订之日起至办完结算并付完全部工程款止。

  3、本合同正本贰份,由甲乙双方各执壹份,副本各执叁份。

  4、如施工过程中由于情况变化而增补合同条款,双方可另行协商拟定,与本合同具有同等法律效力。经甲、乙双方签字盖章生效。

  十三、争议解决:任何一方违反合同规定,双方协商解决,协商不成,按以下第<1>种方式解决:1、向长沙仲裁委员会申请仲裁;2、依法向有管辖权的人民法院起诉。

  下无正文。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  法定代表(盖章): 法定代表(盖章):

  (或法定委托代理人)

  甲方地址: 乙方地址:

  联系电话: 联系电话:

  年 月 日

土方工程施工合同12

  甲方:

  乙方:

  甲方委托乙方负责浙江正泰汽车零部件有限公司丁山垦区D24-3地块土方回填工程相关事项,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,经甲乙双方协商一致,签订本合同

  第一条工程概况

  工程名称:浙江正泰汽车零部件有限公司新建厂房矿渣回填工程

  工程地点:温州经济技术开发区丁山垦区D24-3

  工程范围及规模:DS-D24-3规划用地红线图内全部范围现有场地平均标高:-1.275m(以甲乙双方共同设定的±0.000点标高为基准测绘值)工程完成面标高:-0.475m,即乙方填筑高度为80cm。另根据建筑总平图,厂区两处入口处局部填筑高度需达到120cm,以利后期桩基施工。3矿渣回填工程量:23333x0.80x1.2+30x12x1.2x1.2=22918.08m(沉降量为填筑厚度的20%)。

  承包方式

  本工程采用固定总价合同,乙方一次性包干,包含矿渣采购、运输、平整及压实。

  第二条合同工期

  工期:20xx年7月3日--20xx年7月18日,完成并通过甲方验收交付,遇到特殊天气,由甲乙双方商议顺延。

  第三条合同价款及付款方法

  1、工程综合单价:48元/m(包括所有一切费用及税金)

  2、合同价款:工程总价为(含税):1100067.8元,大写:壹佰壹拾万零陆拾柒圆捌角。

  3、付款方法:一、合同签订后七个工作日内甲方预付工程款总价的30%;

  二、现场工程量完成50%后,经甲方验收确认合格后支付工程款总价的30%:

  三、工程完成并通过甲方验收合格后十个工作日内再付40%。

  第四条施工要求及验收方法

  施工要求:

  1、开工前,乙方应做好工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底。

  2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙方负责。

  3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的.指挥及上级有关部门的监督管理。

  4、需安排专职人员对作业路径(市政道路)进行及时清理,保证市政道路干净整洁。

  5、需处理好与地方的关系,因地方势力滋事造成工程无法正常进行,工期不得延续,并按本合同第六条违约责任论

  6、矿渣粒径不得大于20cm。

  7、完成面平整度要求-10cm~+10cm以内。

  8、采用推土机碾压推平,压实度要求不得小于95%。

  9、回填前树木杂草要清除,以免腐烂发生沉陷

  10、矿渣填料其最大粒径不得超过每层铺填厚度的2/3且大块料不应集中

  11、含有机物质的生活垃圾、流动状态的粘性泥土等,不得用作填方材料

  12、机械回填土、石方、要分层压实,允许偏差±80(mm)

  13、双方约好的矿渣来源,未经甲方同意不能随更改验收方法:

  工程完工后,由甲方组织竣工验收,并对现场完成面标高进行测定。完成面标高、平整度、粒径大小及压实度均符合要求后,方为合格;否则由乙方承担整修、返工费用。

  第五条违约责任

  1.根据本合同工期约定,提前或按合同工期竣工,不予奖励;竣工验收合格并交付时间每延误一天扣罚20xx.00元,由甲方从未支付的工程款中直接扣罚。总罚款金额不超过总工程造价的1%

  2.如发包人不按本合同约定支付工程款的,则应当向承包人支付按逾期支付金额每日万分之二的违约金;工期相应顺延。

  甲方:

  乙方:

  日期:

土方工程施工合同13

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下述工程施工项目协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程地点:

  二、承包范围

  上述工程的土方、挖土方和外运土方,土方按甲方要求,堆土在指定位置。乙方负责所有关系的协调和办理。

  三、合同工期:

  开工日期 年 月 日;原则上竣工日期: 年 月 日。

  1、合同工期总日历天数

  四、工程量的确认与变更

  (一)工程量确认:土方工程根据相关施工图纸的实际开挖尺寸计算土方量,深度按开挖前地面实际丈量绝对标高计算,开挖完成面按实测实量标高计算,地面标高及完成面标高经双方测量签字确认才生效。

  (二)工程量变更:施工过程中,因下列因素导致工程量变更或甲方无需继续施工时,甲方应当向乙方出具工程量变更确认书,双方依据乙方实际履行的工程量结算工程款:

  1、工程设计图纸变更;

  2、因施工过程中发现了古墓或文物致使工程停工;

  3、甲方撤销了对该工程项目的投资;

  4、行政机关责令停止该工程的施工;

  5、其他致使甲方无法或无需继续施工的情形。

  五、竣工验收标准

  工程竣工时,双方依照施工图和甲方签证的变更单进行工程量验收;施工完毕后,工地现场应当土地平整、干净整洁,以满足土建施工进场标准的要求。

  六、合同价款

  土方工程采用以挖方工程量为计量基础的综合单价包干(挖土方综合单价包括土方开挖、运输、弃土场地和工程场地平整以及政府职能部门对因土方施工运输所发生的一切费用等全部内容)。综合单价人民币

  七、付款方式和发票

  1、土方工程根据乙方完成的工程量, 并经甲方确认, 完工后支付已完工程量的50%工程款。余下工程款在开发商拨款后15天内全部付清。

  八、甲方的权利和义务

  1、提供工程施工图;

  2、为乙方提供必要的施工条件;

  3、对施工图或工程量进行变更;

  4、按照合同约定的期限和方式支付合同价款;

  5、检查验收乙方完成的工程;

  6、工程质量达不到约定标准时,甲方有权要求乙方继续施工,直到符合约定标准,因此发生的施工费用由乙方承担,工期不予顺延。

  九、乙方的权利和义务

  1、提供满足施工所需的人员、机械设备、运输车辆及倒土渣场地;

  2、负责全部安全责任。

  3、随时接受甲方的`监督和检查,以达到甲方土建施工的要求,并提供土方工程组织设计,做到与土建配合施工,分层开挖。

  4、乙方应当妥善处理施工过程中产生的建设垃圾,不得随意倾倒;

  5、按期完成承包的工程;

  6、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。 由于乙方安全措施不力造成所有的事故责任(包括塌方)和因此发生的费用,由乙方承担;施工过程中,乙方聘用人员发生的安全责任事故的所有责任由乙方自行承担。

  7、施工过程中,乙方应当严格遵守政府有关法律法规和规范性文件的规定。因违反上述规定,致使甲方或乙方被行政机关处罚时,均由乙方承担相应的法律责任或经济责任;因上述原因给甲方造成经济损失时,由乙方赔偿;

  8、乙方未经甲方同意,不得将本工程转包给第三人;

  9、在施工过程中乙方负责一切调解事宜。(如:政府机关检查和其他人员捣乱等。)

  十、因以下原因造成工期延误,经甲方现场负责人确认,工期相应顺延:

  1、设计变更和工程量增加;

  2、一切不可抗拒的自然因素;

  3、其他经甲方统一工期顺延的其他情况。

  十一、因本合同发生的一切争议,双方应协商解决;协商不成时,任何一方可向发生地人民法院提起诉讼,胜诉方为解决争议而发生的诉讼费、律师费、交通费和通讯费等由败诉方承担。

  十二、组成合同的文件 组成本合同的文件包括:

  1、本合同书;

  2、工程变更签证单;

  3、工程量清单;

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  十四、甲乙双方委派的此施工项目负责人

  甲方负责人: 联系电话: 乙方负责人:联系电话:施工现场负责人为双方履行合同的代表人,其签署的有效文件为本合同的补充合同。

  十五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日生效。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  甲方代表:

  年月日:

土方工程施工合同14

  发包方(甲方):__________________________

  承包方(乙方):__________________________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的原则结合本工程具体情况,经双方协商一致;达成下列条例签订本合同。

  第一条 工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地址:

  3、工程内容:

  4、据见图纸:据详见图纸,土方量约________万立方米;工程内容包括(挖土、运土)

  第二条 施工期限

  开工日期:暂定_______年____月____日前,完工日期_______年____月底。共约需_______日左右。(由于特殊天气如雨天、38度以上高温天气等等,会造成场地不能施工的,所拖延的日期由甲方现场签证,工期顺延)。

  第三条 承包方式

  1、本工程由乙方实行包挖、包运输、按施工要求平整场地、包机械、包机械维修、包烯料、包质量、包安全、包工期。

  第四条 工程造价

  2、施工场地土方量约________万立方米,按平面的最高点测量

  第五条 甲方责任范围

  1、如遇三类土、四类土,须爆破作业,则双方协商单价,工期延长。甲方负责需爆破时各方关系的协调,现场安全防范工作及出现事故时的承担及处理工作。

  2、在施工过程中出现地下水、流沙、淤泥、石头由甲方承担,或另计费用。

  3、甲方必须负责乙方人员住宿及机械停放点,及生活用水用电。

  4、提供图纸及施工方案,对乙方负责现场施工指导,监督检查工程质量进度。

  5、对乙方在施工过程中提出的意见及建议,应予以答复。

  6、应及时支付工程款,并积极配合乙方以避免乙方停工、窝工;

  7、负责竣工审核结算。

  8、遇到乙方借故拒绝或拖延甲方工程师的指令时,有权视情节对乙方作出处罚,严重时将终止合同,造成的损失由乙方承担。

  9、甲方负责地质和地下杂物勘测,提供给乙方,如挖到电缆、管线,煤气管道或其它,全由甲方负责。

  第六条 乙方责任范围

  1、依据甲方提供的图纸及要求进行土方挖掘,施工及运输,以确保工程质量和工期,施工方案需经甲方审核批准,方可施工。

  2、乙方应接受甲方的监督,对于乙方造成的质量事故或未达到质量要求,甲方视情节给予处罚外,有终止合同,造成的损失由乙方承担。

  3、乙方所需的一切施工工具自理。

  4、乙方自行负责进场人员的人身财产及施工机械的保险。

  5、进场时应及时相关人员办理有关手续,所发生的费用由乙方承担。

  6、乙方不得对工程进行分包或转包,一经发现,发包方有权终止合同,造成的责任及经济损失由乙方负责。

  7、乙方确保工人工资按时支付,因工作工资不依时支付造成的停工窝工由乙方负责。

  8、装运平、路上掉泥自行处理。

  第七条 工程质量要求验收及付款方式

  1、乙方工人及机械设备到场开工,甲方应先支付预付款________万元;

  2、开工后第15天甲方再向乙方支付一次工程款,按乙方实际完成的工程量支付90%的款项,余下10%留在下15天期的总量中支付。

  3、每隔15天均应按完成工程量的总值的90%支付工程款,并将上期留下10%一并支付。

  4、工程全面完后,乙方必须向甲方提交《竣工报表》,经甲方确认(甲方需在乙方提交《竣工报表》后的'一周内确认,过期视为合格)甲方在核实后一个月内付完总工程款95%,剩余5%三个月内付清。

  2、乙方必须严格按照安全规范进行施工,一切服从工程技术人员及现场管理人员的管理,在施工期间乙方发生的任何安全事故,一概由乙方负责。

  第八条 违约责任:

  1、因甲方没有及时支付工程款或因甲方原因造成乙方停工、窝工的,甲方应视为违约,甲方须结清该项目已完成的工程款,按总款项的1%每日支付滞滞纳金,并赔偿因停工、窝工所造成的乙方损失。

  2、如乙方因施工质量不能满足图纸要求及自身原因造成施工进度延迟,给甲方造成的损失,乙方应负责赔偿,但最多不超过总款项的20%。

  第九条 其他事项

  1、必须做好施工记录,每周向甲方报告本周的是施工进度及下的施工计划。

  2、凡施工期间发生的施工质量、安全事故、概由乙方负责并应立即报造甲方有关部门,以配合处理。

  3、甲方委托__________为驻工地代表,监督检查工程质量进度及其它事宜。

  4、乙方委派_________为驻工地代表,负责工程质量进度和安全施工事宜。

  5、各方驻工地代表,必须提前三个工作日通知对方。

  6、甲方需负责处理好当地村民,工业园关系工作,把工程顺利进行施工。

  7、本合同未尽事宜,双方可协商解决并签订补充协议,作为本合同的补充,与本合同具有同等法律效力。

  8、本同正副本各二份,双方各执两份,经双方签字后生效。

  发包方(公章):

  承包方(公章):

  年 月 日

土方工程施工合同15

  一、合同双方

  甲方:(以下简称甲方)

  二、合同内容

  1、甲方承担东库二级公路第_标段路基路面桥涵工程建设任务,由于施工需要由乙方完成部分路段的路基施工任务。

  2、路基土方单价:借土填方运距1公里以内8元/立方米,1公里以外每超运100米,土方运价增加0.08元/立方米;挖方2.5元/立方米;远运利用方运距1公里以内5.5元/立方米;1公里以外每超运100米,土方运价增加0.08元/立方米。(此土方单价包括挖装运输、碾压、洒水成型)

  3、乙方施工段落:段土方量为立方米。乙方:(以下简称乙方)

  三、双方职责

  甲方:

  1、甲方可为乙方提供施工便道,乙方对施工便道进行维护以及洒水,保障便道的畅通。

  2、甲方承担的工程由于设计变更、占地拆迁及自燃因素等造成的乙方机械设备无法运转,甲方不承担误工停驶费用。

  3、甲方承担路基土方取土费用,并按取土数量规划取土位置及占地面积等。

  4、甲方不提供乙方进场人员的生活房及其机械的停放场地。乙方:

  1、乙方应服从甲方生产指挥,遵守甲方生产作息时间,按照甲方的施工进度计划进行施工,否则耽误甲方生产,造成的损失和后果由乙方负责。

  2、乙方的人员、机械等安全生产事故,劳动保护等费用自理。

  3、乙方应服从甲方生产安排及质量管理,否则甲方有权辞退乙方机械终止合同。

  4、乙方必须按甲方的要求时间及时进场。

  5、乙方如对工程量有异议,可在填筑前对所签订的土方量进行复核。

  6、乙方必须按甲方的取土位置及取土规划要求进行取土,保证取土坑规整,随取随修,否则取土坑修缮费用及当地草原管理部门罚款由乙方承担,结算从乙方完成工作量中扣除;

  7、乙方必须要文明施工,安全生产,执行“安全第一、预防为主”的安全生产方针,如果一经发现严禁违章作业、违章指挥的,甲方有权终止合同。造成人员伤亡事故的',乙方完全承担事故责任,

  四、施工期限:

  乙方在20__年10月10日完成承包段的路基土方施工任务。

  五、结算方式:

  甲方根据乙方完成的工程量情况及项目办拨款情况分期付款。

  六、其它事项:

  1、本合同一式五份,甲乙双方及甲方施工分部、机务、财务各执一份。

  2、本合同未尽事宜、合同修改可通过双方协商解决,并由合同双方代表签字后,具有同本合同相等的法律约束力。

  3、本合同至甲方路基工程结束后即行废止。

  甲方:甲方代表签字:

  乙方代表签字:

  __年__月__日:

【土方工程施工合同】相关文章:

土方工程施工合同04-17

土方施工合同04-10

土方采购合同04-19

土方采购合同4篇04-21

土方施工合同15篇04-17

土方运输协议范本04-26

土方运输协议集合05-30

土方运输协议书04-11

基础土方开挖施工合同范本12-12