- 相关推荐
在人民愈发重视法律的社会中,合同出现的次数越来越多,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,以下是小编收集整理的主体施工合同,仅供参考,大家一起来看看吧。
主体施工合同1
发 包 方: 深(以下简称“甲方”)
承 包 方:(以下简称“乙方”)
因甲方工程施工需要现向乙方租赁电动吊篮,根据《中华人民共和国民法典》及相关文件规定的精神,为明确甲、乙双方的权利和义务,双方友好协商特签订本合同,以供双方严格遵守执行。
第一条 工程项目
1. 工程名称: (以下简称“本项目”)
2工程地点:
第二条 租赁内容
2. 设备租赁内容:乙方为甲方提供型号ZLP(D)型(长度根据现场需要)电动吊篮提升机(全套设备),保证所提供的设备是完好,齐全,机械性能运转正常。乙方包装包拆、包来回运输,提供全套设备质保资料,如有现场检测费用发生,甲乙双方各承担50%的费用。
2.2乙方的承包范围属于发包方与甲方签订的“天誉四期发展项目门窗幕墙及简易吊船工程”的施工合同及其附件(以下称主合同)的承包范围的一部分,乙方对自身所承包的内容进行施工,并全面履行施工主合同的规定。包设备安装拆除及调试、包质量、包安全、包文明施工以及包设备检测合格。
2.3乙方必须如实按政府有关政策规定为其聘请的施工人员办理平安卡和申报缴纳个人所得税及购买人身意外伤害保险及工伤保险。甲方可以代办,其费用由乙方支付,并交项目部备案。
第三条 租赁期
3. 租赁期根据甲方工程进度要求计算,租金起算日为吊篮安装、调试完毕,经甲乙双方验收合格后,交由甲方投入使用的当天开始计算,租金结算日为甲方通知乙方拆除设备之日,合同生效期为甲方书面通知进场日开始生效。
3.2在合同期内,如乙方合同所述联系地址变更的,乙方有向甲方通知的义务,否则视为合同承包方地址无变更,甲方向乙方合同地址发出的信函视为乙方已收悉。
第四条 付款方式及结算方式
4. 按综合单价包干形式,经甲乙双方协商确认,吊篮租金为 55 元台天。包括乙方技术员工资、伙食费、现场文明施工费、工具费、进场费、设备费、维修保养、设备及零配件保管、救治医疗费、人身保险费等相关保险费用、工卡及平安卡费用、工作服费用、相关赔偿金、人工风险费(因甲方工期延误造成的窝工、费工和人工费上涨等风险费)等费用。
4.2 租金按月支付,每租满一个月于25天内由甲方支付乙方前一个月30天银行支票,如此类推。
4.3 春节等法定节假日期间,在场计租的吊篮设备经甲乙双方友好协商,免除25天租金。
4.4 乙方开具正规的施工安装发票结算租赁款。
4.5 第三方检测按800元台。
4.6 协助我司办理论证方案。
第五条 材料设备检验
5. 每台吊篮进场使用前,需由乙方技术人员进行安装调试。
5.2吊篮设备运至施工现场安装调试好后,按有关规定要求进行送至有相应资质的第三方检测单位进行检测。现场抽检由甲乙双方共同配合完成,甲方须协助乙方派人负责装卸车、垂直运输、搬运、安装及调试,直至达到试验合格的标准。检测合格的`设备,方能交付甲方开机使用。
第六条 双方责任和权利
7. 甲方职责
7. . 甲方指派的项目经理代表甲方行使监督,管理职能,其职责是:协调乙方与总包、土建、建设单位、监理及其他等单位的关系,协助乙方做好进退场等工作。
7. .2免费为乙方提供吊篮设备的电源接驳点。
7. .3 根据乙方提供的技术资料和培训要求,负责设备的基础操作。
7. .4对乙方现场所有人员(包括技术员)如不符合甲方要求可提出更换。
7. .5该工程可由甲方为乙方统一购买相关工程保险,费用从乙方安装费中扣除。
7. .6由甲方提供给乙方一间单独仓库用于工具设备的存放,负责协调乙方进退场的运输通道及堆放场地,宿舍及生活用品等其它由乙方自行解决。
7. .7因违规操作造成设备损坏的由甲方负责维修或照价赔偿。
7.2乙方职责
7.2. 密切配合甲方的施工生产需求,满足甲方施工进度要求。服从甲方施工人员的施 工安排,但有权拒绝甲方的违章指挥。
7.2.2负责配备设备维修、维护人员,负责设备的日常维护保养和故障的处理,确保设备技术状态完好。如有故障造成停机,接到甲方通知后,乙方应及时安排人员到场进行维修。在接到乙方通知后4小时内,乙方未能修好,造成乙方无法使用,扣半日租金,如6小时未修好,扣全日租金,以此类推。
7.2.3乙方提供的设备必须符合有关部门的使用规定,负责提供吊篮的合格证和检测报告。乙方的电路电线及设备的安全配置必须满足本工程及当地相关部门要求。
7.2.4负责给甲方提供吊篮的安装方案、吊篮安全施工方案及操作技术交底,并严格按方案及技术交底进行操作。对甲方施工人员违章操作的,有权要求其停止作业并上报甲方相关负责人。
7.2.5负责设备的操作培训,甲方所有操作人员必须培训合格后方可上岗作业。
7.2.6必须为进入场地的乙方自派员工购买人身意外伤害和工伤保险,对设备安装造成的一切安全事故负有全部责任,对由乙方自派工地的人员安全负责,如出现火灾、工伤、死亡等事故,甲方不承担任何责任和费用。
7.2.7必须教育本部员工自觉遵守国家法律和当地工程建设及城建管理部门的政策和法规,如造成被建设单位、土建单位或其它单位对我方处罚及由此造成的一切后果概由乙方承担。
7.2.8由乙方提供到工地上的设备,乙方均有保管的责任,如发现损坏,或其他施工单位损伤,均由乙方负责维修或更换费用,甲方有责任和义务协助乙方办理相关索赔事宜。
7.2.9若乙方未能按甲方或施工现场的要求施工,而被甲方或建设单位清退出场,或不履行合同而自行退场。按实际租金的80%结算,并赔偿由此造成的甲方损失。
7.2. 0、本合同的乙方技术员必须长住工地,保证每栋塔楼有一名技术员。无故缺勤一天罚款500元。
7.2. 、在高空作业方面,操作人员需经乙方培训合格持证上岗,上岗人员符合国家相关行业规定。
7.2. 2、乙方配一名技术人员在现场蹲点指导吊篮移位工作。
第八条 违约及罚款
有下列情况之一者,甲方有权终止本合同,并限期乙方离场,所造成的损失由乙方负责,乙方不得有异议。
A、乙方将本项租赁内容转包给其它单位或个人。
B、乙方拖欠派往本项目现场的工人工资,造成工人聚众闹事或到相关政府部门投诉。 3
C、因乙方实施不力造成工程质量、进度无法达到合同的要求。
D、因乙方无力继续完成本合同约定要求的。
E、因乙方中途自愿放弃合同履约义务的。
F、因乙方受到法律制约而不能履行职责。
第九条 其它约定内容
9. 本合同未尽事宜,甲乙双方应本着友好互利的原则,按甲方惯例协商解决。
9.2若因本合同发生的所有纠纷,双方应在互惠互利、长期合作的基础上协商解决;协商不成的,双方约定均可向本合同签订地(深圳市宝安区)人民法院提起诉讼。
9.3本合同经双方签字盖章后生效,本合同一式二份,双方各执一份,均具备同等法律效力。
9.4 因履行本合同而形成的现场签证单、双方往来函件、处罚通知等项目施工有关文字资料,均构成本合同附件,与本合同具有同等法律效力。
9.5 乙方须严格遵守总包、监理单位现场文明施工管理规定,如有违反,处罚责任由乙方自行承担。
甲 方: 乙 方: 地 址: 地 址:
甲方代表: 身份证号码:
签 约 人:
电 话: 电 话:
合同订立时间: 年 月
主体施工合同2
甲方:____________服装有限公司
乙方:身份证号码:
根据甲方需求,乙方同意承担____________服装有限公司服装厂建设项目中制衣厂厂房、半成品仓库、成品仓库、员工轮班休息室、双层食堂和配电房的施工任务。在详细阅读设计图纸并实地考察后,乙方确认具备施工能力,并愿意承担此项目。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,为进一步明确责、权、利关系,充分调动广大职工的生产积极性,确保工程的工期、质量、安全和效益,经双方协商,达成以下协议:
一、工程概况
1、工程名称:____________有限公司服装厂建设项目主体建筑建设工程
2、工程地点:____________新宁县回龙寺镇回龙村3组
3、承包方式:清包工、包质量、包安全、包工期。
4、我可以为您提供以下承包服务:制衣厂工地的建设、半成品储存区的建设、成品存放区的建设、员工轮班休息室的'建设、双层食堂的建设以及配电房的建设。
5、工程数量:依据施工图纸施工,现场完成的实际工程数量。
二、工程价款
工程价款:____元人民币(大写:____)。
三、工程工期
计划开工日期:提供设计图纸,对乙方施工实施施工管理、质量监督和技术指导、技术交底、技术管理;
1、负责提供现场柴油发电机及搅拌设备、风镐、空压机;
2、石料、水泥、砂运到现场;
3、甲方有权定期对工程进行检查,若发现乙方施工质量未达到设计图纸、技术规范及合同要求,无论是正在进行中的工程还是已经完成的工程,甲方可以要求乙方停工整修、返工,直至达到质量标准为止。
4、乙方职责和义务
(1)严格遵守甲方各项管理规定,服从甲方管理及监理和业主监督;
(2)按设计图纸要求施工,若不按设计要求施工,给甲方造成经济损失,由乙方工程款中扣除;
(3)做好安全和技术质量管理工作,施工中负责坡面作业安全防护、搭设脚手板。有义务保护好现场已完工程设施及临时设施,有义务保管好甲方机械设备、机具、材料等。
(4)乙方与任何第三方签订的合同、协议及乙方对外的债权债务关系均由乙方负责,甲方均不承担任何连带责任。
(5)根据施工进度安排,提前做出材料及所需机械计划,提前采购、安排以确保工程平稳施工。
(6)多个单位施工时,要处好相互关系,协同施工。
(7)工程款必须按照指定用途进行拨付,严禁挪用于其他用途。为确保工人的工资发放有据可查,需编制详细的工资表,并要求工人本人携带身份证到队部进行签字领取。
(8)进场的劳务人员要身体健康,具有民事行为能力,年满18周岁—45周岁公民,无犯罪史和不良记录;无酗酒和违反公共道德标准的不良嗜好;身份、家庭住址和家庭人员关系清楚、确定;
(9)进场人员,要和兄弟单位搞好团结,和邻近村民和睦相处,禁止闹事打架斗殴,如有发现,将对乙方进行罚款500-5000元的处罚。
三、工程款的结算与支付
每月的第5号将进行工程验收和计价,我们会现场测量并记录下实际完成质量合格的工程量,这将作为计量计算的依据。根据四分部的拨款情况,当月的计量款将支付乙方,并按照当月计量的90%进行支付。剩余的10%将在工程完工后进行验收,确认没有欠付工人工资的情况下,一次性支付清。
工人进场后食宿费暂由乙方垫支,待完成工程量在100立方米以上时,经检查验收符合质量要求,开始支付工人生活费用,已预支生活费从当月计量款中抵扣。
四、 安全生产及文明施工
安全第一,预防为主。安全施工是重中之重,必须认真抓好。
认真落实《安全生产法》,遵守国家相关安全生产管理规定,严格按照安全操作规程组织施工。做好安全防护工作,每工班要设兼职安全员,负责施工范围内的安全工作。严格遵守安全管理制度,落实各项安全措施,确保施工安全,如发生人身伤害等安全事故,概由乙方负责处理,并承担一切费用,甲方不承担任何责任。为认真落实安全责任制,时时刻刻做好安全工作,实行上班前由工班长对施工人员进行安全技术较低,施工中由安全员进行安全巡视,收工时进行安全检查和本工班安全总结。把不安全苗头消灭在萌芽状态。
文明施工是搞好安全生产的基础,乙方施工现场必须做到材料(模板)堆放整齐,工具(机具)放置妥当,各种施工标牌保护完好,现场整洁有序,做到文明施工。
五、工程质量
1、乙方在完成工程施工时,必须确保工程质量符合约定的质量检验评定标准要求。若乙方无法达到所约定的质量标准,将承担相应的责任和后果。
2、鉴于乙方未按照设计图纸、变更的设计图纸、技术规范和质量标准要求进行施工,导致工程质量无法达到质量标准,由此引发的一切损失将由乙方承担。对于不合格的工程,在达到规定要求之前将不会进行结算支付。由于乙方未严格按照设计图纸、变更的设计图纸、技术规范和质量标准要求进行施工,因此导致工程质量无法满足质量标准,由此引起的所有损失应由乙方自行承担。对于不合格的工程,在达到规定要求之前将不会支付相应的结算款项。
六、环境、水土保护
施工期间做好环境、水土保护,不乱挖乱倒垃圾,保护好周围植被环境。
七、合同生效与终止
1、本合同自双方签字之日起生效,工程竣工验收合格,工程价款结清后自动失效。
2、如果在施工过程中出现以下情况,甲方有权终止合同,乙方无权拒绝,并应在规定期限内退出施工场地,不得以任何理由拖延:
(1)不服从甲方管理人员的指挥;
(2)技术力量薄弱,施工质量低劣,不按设计图纸、标准规范施工。
(3)工程进展缓慢,达不到甲方的阶段性计划进度要求。
本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。
甲方(签章):乙方(签章):
____年____月____日____年____月____日
主体施工合同3
房主人(甲方):
承建人(乙方):
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑法》的有关规定,结合本本工程具体情况,为明确乙方在承揽建设甲方私人住宅主体工程中的权利、义务,经双方平等协商同意签订本合同。以资甲、乙双方共同遵守。
一、建筑项目:私人住宅主体项目。
二、建筑面积:按实际板面计算。
三、承建方式及施工准备:按甲方提供的图纸施工,其中砖混结构改为砖木结构,其中板面钢筋间距 (卧室), (客厅)双层双向,打板每平方米一包 水泥,做砖粉墙,每二车(施工车)加一包 水泥,地梁 、4根Ф16锣纹钢。打板厚度第一、二层120,第三层80,再做琉璃瓦。
四、外观按图施工,门窗,外墙砖等,其中铝合金窗改为普通平开窗。
五、按梯扶手做成红榉木的圆形木扶手。
六、单价按实际板面积,每平方米540。00元人民币大写伍百肆拾元整,其中整栋外加叁万伍仟陆佰元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室内只是粉墙,楼梯板一到三层,安装电线,开关插座、水按甲方指定的`使用部署。
九、乙方必须按照安全施工规范和技术要求,采取严格的安全防护措施,在施工过程中如造成事故与甲方无关。
十、本合同一式两份,甲、乙双方各一份,自签字之日起生效。
甲方签字:
______年______月______日
乙方签字:
________年____月____日
主体施工合同4
甲方:_________________
乙方:_________________
经乙方自愿申请,甲方考察,确认同意乙方作为甲方的全职施工队,本着平等互利的原则,经双方友好协商,达成以下合同协议,双方签字生效。
1.乙方入职必须交纳诚信保证金(押金)人民币________元整(________元)。入职后(签订本协议后),如在三个月内,乙方没有接到甲方的派单(施工工程)或不愿在甲方施工,甲方应无条件的退还乙方诚信保证金(押金)。
2.乙方同甲方合作后,也属公司一员,应处处为公司的利益和形象着想,维护好公司的利益和形象,如有损公司利益和形象的行为,甲方有权终止合作,并同时全额扣除诚信保证金(押金),情节严重者将移交政府机关处理。
3.乙方要执行甲方的各项规章制度,服从公司管理,严格遵守国家、地区、行业管理法规、标准及有关规定,严格执行甲方所知道的材料标准,无权更换材料,严格执行甲方制定的施工工艺规定及质量验收标准,安全施工,文明施工。在施工中出现严重的质量问题,或其他违规现象,拒不服从管理,甲方有权停止乙方的`施工权,乙方应无条件在规定时间内退场,情况严重的,甲方有权终止合作,全额扣除诚信保证金(押金),并要求乙方赔偿给甲方所造成的一切损失。
4.乙方承接甲方工程后,必须按工程造价________%扣除质量保证。如乙方长期与甲方合作,质量保证金扣到人民币________元(________元)终止,以后施工项目中不在扣除质量保证金。
5.在乙方同甲方继续合作期间,乙方完工项目工程质量、售后项目需要维修,乙方应在规定时间内进行维修。如无时间或其他原因不能按时去维修,甲方可安排公司售后部或其他施工人员去维修,所产生的所有费用(质保期内质量原因),从乙方质量保证金中扣除。
6.乙方如需要同甲方终止合作,必须提前一个月(30天)书面提出申请,否则属单方面终止,甲方有权扣除所有项目质量保证金和诚信保证金。
7.质量保证金在乙方终止合同起两年后,扣除乙方没有时间去售后服务的项目所产生的维修费用,余额全部退还给乙方,诚信保证金在终止合作后的三个月后,全额退还给乙方。
甲方(签字):_________________
________年________月________日
乙方(签字):_________________
________年________月________日
主体施工合同5
承包单位(甲方):_________
劳务单位(乙方):_________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、本工程的《建设工程施工合同》及有关规定,为明确双方的权利义务,本着自愿互利、权利平等的原则,经协商一致签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称:_________
2、工程地点:_________
3、工程内容:_________
4、工程规模:_________
5、施工范围:_________
6、施工期限:_________
7、工程质量等级:_________
8、乙方施工人数:_________
二、甲方责任
1、组建与工程相适应的项目管理班子,设立项目经理、工程技术、质量安全、财务、材料、资料等职能部门,实施工程项目的全面组织与管理;
2、负责编制施工组织设计、制订项目管理目标、实施对工程质量、安全、工期、文明施工、计量检测的控制、监督、检查与验收;
3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织参加施工图会审,统一安排技术档案资料的收集与整理、办理交工验收;
4、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况,检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。乙方违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承担;
5、负责审核乙方用料计划及各种报表;
6、负责与业主、监理、设计等单位和有关单位的工作联系,协调施工现场有关单位的关系;
7、及时办理乙方各种报告、签证等,甲方提交的变更、技术交底以及有关文件一律采用书面形式;
8、协助乙方办理暂住证及岗位培训等,费用由乙方承担。
三、乙方责任
1、对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责,全部施工任务必须组织自有力量完成,严禁转包或再分包本合同约定的施工劳务;
2、自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度,接受甲方及有关部门的管理、检查与监督,与现场其他单位搞好协调配合;
3、进场后对施工中所要的主要机械和辅材自行采购、安装、调试、维修、维护,参与完成施工劳务的有关技术措施的.编制;
4、接到图纸7天内编制施工劳务材料用量,提交甲方审核;并根据施工进度分阶段及时上报材料计划。根据甲方编制施工进度计划的要求,编制本班组或工种的阶段施工进度计划,报甲方批准后实施;
5、交工前把现场清理干净,做好验收准备工作,为验收提供便利条件,参加办理交工验收;积极配合保修,在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进行无偿修理;
6、乙方在施工过程中发生的变更、签证要在5天内报甲方办理完毕,否则不予认可;应图纸变更或业主要求导致工程造价浮动在贰仟元内的工程量,乙方应无条件完成施工,甲方不以任何补偿或克扣人工费。
7、准时签收甲方传达的各类文件、变更、技术交底、奖罚通知等资料,不得拒收;
8、乙方驻工地负责人:_________
9、钢筋材料进场后,由乙方负责材料的卸货及转运至项目部指定地点堆放;施工现场内的旧材料由乙方负责搬运到使用处,甲方不承担任何费用。
10、乙方负责本班组施工范围内的翻样工作、本班组所使用的各种机械设备的安装、移位、维护保养等工作;
四、劳务承包范围内容
1、所有的承包区域内的主体一次结构工程的所有钢筋工程量(包括基础、主体结构、屋架、女儿墙、挡水线条、栏板等的所有钢筋工程);
2、所有钢筋的翻样、制作成型、绑扎、直螺纹套筒连接、等施工。
3、各阶段施工结束后,及时做好落手清工作,做到工完场清,做好剩余材料的整理和再利用工作;
4、在施工放样时,无偿提供1人配合甲方施工;
5、甲方划分给乙方负责的卫生保洁场地,乙方必须按时、按要求进行清理;并在迎接各项检查时,需及时根据甲方要求无偿配合甲方进行相应准备;
6、在完成所有工程量后,乙方使用的所有机械设备必须及时拆除并统一存放到甲方指定地点或出场;本班组使用的所有剩余材料必须在清理、分类后搬运到甲方指定的场内位置堆放整齐;
以上各点所提到的施工内容均包括在合同单价以内,乙方不得再以任何理由向甲方算取相关费用。
如甲方由部分工作需乙方人员以点工施工时,乙方不得拒绝,甲方将以技工100元/日结算给乙方。
五、工程款支付、结算
1、工程开始施工前两个月的工人生活费由乙方自行解决,以后每月工人生活费的发放标准为1000元人民币/人、月,班组长每月5000元。
2、遇春节和主体工程结束时,支付完成总工程款的80%,余款在主体结构验收后六个月付清。
3、计算规则:按建筑面积27元/平方米结算;(包括铁丝、安全帽、劳保用品、雨衣、雨裤、鞋等及扳手、移动电箱、移动小太阳灯等所有工具)。如本工程所用钢筋总量超过1900吨,超出部分甲方按400元/T的施工费结算给乙方,另补助给乙方柱直螺纹套筒施工费壹万元。
六、质量、进度要求
1、本工程的质量要求为:长兴县优质结构。若工程施工过程中有某方面未达到甲方要求,甲方可根据实际情况和项目部的处罚条例进行处罚。
2、乙方在施工中必须按照设计图、施工组织设计、工程变更单、施工规范等的要求进行施工,加强自检、互检;及时通知甲方有关部门对施工完成的部位进行检查验收,如有不符要求处,乙方须及时按要求进行返工、修改,并承担所产生的相应费用;同时,甲方根据情况和产生的后果保留对乙方的处罚权利;
3、乙方必须根据甲方所规定的施工进度要求组织施工,充分作好各项准备工作,不得以任何理由拖延工期,如需甲方帮助应尽早提出;
5、如由于乙方原因造成工程进度延误,甲方有权根据情况对乙方作出经济处罚并相应承担甲方的损失。
七、安全、文明施工要求
1、甲方负责对乙方承担的工程施工进行安全交底,提出明确的安全生产要求,并进行监督检查;乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程。
2、乙方必须按照建设部“一标五规范”等有关要求进行安全生产、文明施工,在危险部位施工前必须提前通知甲方,征得同意并做好可靠的防护措施;如甲方无理要求乙方强行施工,乙方可拒绝甲方要求。
3、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具(绝缘手套、胶鞋等)由乙方自行配备。
4、乙方在动力设备、高压线路、交通要道附近施工前,应向甲方提出安全保护措施,经批准后实施,甲方承担相应费用。
5、如在施工中出现安全事故,首先应明确事故责任,如因乙方在施工中违章操作、不遵守甲方管理或打架等事件所造成安全事故,其损失由乙方承担,且甲方有权对乙方作出处罚。
6、在施工中若工人出现意外工伤事故,所产生的费用在人民币10000元以内由乙方负责,若费用超出人民币10000元,则超出部分根据事故责任双方协商解决。
7、工人的暂住证、操作证、出入证、特殊工种操作证等必须齐全,若需办理,费用由乙方承担。
8、乙方所有施工人员必须遵守公司和项目部的各项规章制度,如有违反,甲方有权对其视情节严重程度进行处罚。
9、在实际施工中,应做落手清工作,甲方将进行不定期检查,根据检查情况进行奖罚。
10、施工中必须节约用料,在可用旧料和短料的部位不得用新料,如需旧料应提早通知甲方;若存在刻意浪费材料或管理不严造成材料浪费,甲方有权要求乙方对浪费材料双倍赔偿,并进行处罚。
11、乙方所有施工人员不得带家属,更不得在生活区男女混居,不得在生活区自行烧饭。
12、如在实际施工中,乙方内部发生劳资纠纷与甲方无关,如乙方无法解决,而必须由甲方解决时,甲方可从工程款中提出费用来解决,甲方且有权对乙方进行处罚。
13、在施工期间,乙方若想增加施工人员需提前报告甲方,征得甲方同意后方可进入;但四川通江、安徽阜阳等地素质、影响较差的人员不得进入本工地,否则所引起的一切后果由乙方自行承担。
八、工程停建或缓建
由于政策变化、不可抗力以及甲、乙双方以外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程、设备的保护和移交工作;如需继续施工到安全部位的,乙方应按甲方指令将工程施工到安全部位;按甲方要求将自带机械、工具和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要的条件,按业主支付情况,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程的劳务费和按业主赔偿情况赔偿乙方的有关损失。
乙方代购的材料已订货的,自行负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担,具体承担比例,甲乙双方协商,但未及时退货造成的损失由责任方承担。
九、其他
1、甲方不能及时给出必要的指令、确认、批准而影响乙方施工,甲方承担责任,支付乙方因此增加的费用支出;
2、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更、解除合同;如出现单方变更解除合同,因此给对方造成经济损失的,由责任方承担责任;
3、本合同发生纠纷,甲乙双方当事人应及时协商;协商不成时,可向建设施工合同管理部门申请调解;调解不成时,双方按以下第---种方式解决;
(1)向---仲裁委员会申请仲裁;
(2)向人民法院提起诉讼。
4、乙方不得以甲方的名义对外发生任何经济及业务关系,否则由此引起的一切责任和损失由乙方承担,并承担给甲方造成的损失。
5、乙方需要甲方签证时,必须在每一事项发生之日起五日内办妥手续,必须由指派专人签字认可,签证只签实物量,过时、手续不全、内容不符合要求的签证一律无效,乙方弄虚作假办理的签证不仅无效,还要按签证额加倍处罚。
6、乙方服从甲方管理,执行甲方的管理办法,遵守甲方的各项规章制度。
7、乙方如中途无故退场,造成甲方损失的,甲方有权中止合同或要求其继续履行合同,并赔偿甲方损失;如甲方认为乙方无能力施工可要求乙方退场并终止合同,同时甲方保留追溯乙方赔偿因施工质量不合格造成甲方损失的权利。
8、乙方必须严格执行项目部所规定的各项处罚条例。
十、合同的生效和终止及附加条款
1、合同生效日期:
2、本合同一式两份,具有同等效力,双方各执一份;
3、项目部的安全协议、管理制度、治安条例等经分包方签字后作为本合同的组成部分。
甲方签字:_________
乙方签字:_________
_________年_________月_________日
主体施工合同6
合同编号:____________
发包方(甲方):____________
承包方(乙方):____________
甲方现将工程发包给乙方施工。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,签订本合同 。
第一条 工程项目
(一)工程名称:____________
(二)工程地点:____________
(三)工程内容:____________
(四)承包方式:____________
(五)承包范围:____________
按照甲方提供的施工图纸,以及甲方提供的装修标准附表规定的内容进行施工。具体包括:
1、土建工程:
(1)土石方工程(包括土石方外运、余泥排放证);
(2)基础支护挡土措施;
(3)基础工程(不包括工程桩);
(4)地下室建筑工程;
(5)地下室结构工程(包括设备基础、电梯井预埋件等);
(6)±0.00 以上建筑工程(含首层大堂装饰、建筑物外围米范围内散水);
(7)±0.00 以上结构工程(包括设备基础、电梯井预埋件等);
(8)配合商住楼销售所做的通道部分的建筑、电气工程及交楼前翻新工作。
2、 给、排水工程。
(1)水泵房管道及设备(包括变频设备等);
(2)室内给排水管道及卫生洁具(包括生活用水泵、潜污泵、化粪池等);
(3)室外给水接入小区市政给水系统管井,室外排水接入小区市政排水系统;
(4)消防栓系统,喷淋系统(包括防火卷帘门、消防栓、灭火器、消防箱、消防泵 、喷淋泵及消防稳压设备等);
3、 电气工程
(1)低压配电柜后的全部内容(包括动力配电系统、照明及防雷系统、电梯电缆及桥架等);
(2)不包括电梯、发电机房设备。
4、 人防专用设备:按图纸内多种设备,防爆地漏,防火门,人防排气阀。
5、 通风系统:按图施工。
6、 弱电部分:室内弱电线管敷设,并安装厅到房间的弱电线及插座。
分部分项工程每次修改(已施工的)变更造价不超过____________元,不做调整(包括保修期内变更)。大堂装修材料不超过____________元/平方米(不含税金),不做调整。上述两项若超过规定的造价,补超过部分价差。工程竣工验收备案完成后,天内办理结算。
第二条 工程造价(含应纳税费)
(一)工程总造价暂计约____________人民币。
(二)造价变更和结算:____________。
第三条 工期
按定标规定工期____________天(日历天),自至竣工验收止。
第四条 工程质量标准和保修期
(一)工程质量标准:____________
(二)工程保修责任:____________
(三)保修期从竣工验收备案完成之日起计____________年。
第五条 材料设备供应
(一)甲方负责采购的材料:____________
(二)乙方负责采购的材料:____________
(三)材料采购方对材料质量承担的责任:____________
(四)工程材料价差的处理办法:____________
第六条 工程款支付和结算
(一)甲方将工程款划入乙方帐户:____________
(二)工程价款支付方式:____________
第七条 双方责任
(一)甲方责任:
1、 协助乙方办理施工报建,临时场地占用道路等报批手续。提供本工程建设,政府等有关部门的批文复印件套给乙方。开工前天完成“三通一平”,接水、电源,同时向乙方提供施工图纸份,机电设备安装图份,有关资料份、地质勘探报告份,(其中包括竣工用图套);
2、 参加甲乙双方和设计单位施工图会审。
3、 审核乙方完成工程月进度报告书,作为向乙方支付进度款的依据。
4、 对乙方在施工时发现设计错误提出的意见,甲方应在收到书面通知天内会同设计方进行处理。
5、 委派人员为现场管理代表,监督工程质量、进度、负责设计图纸的变更、工程期间的质量验收及其他事宜。
6、 组织工程竣工验收,办理竣工结算。
(二)乙方责任:
1、 收图后,在开工前天内完成施工图会审,编制施工组织设计和材料、设备进场计划并报送甲方。
2、 按施工安全规范做好施工质量、安全管理,指定安全、防火责任人,物件堆放整齐道路畅通。凡施工期间发生施工质量、安全事故,均由乙方负责并即时报告甲方及有关部门。
3、 委须派持有与工程项目相应的资格证书项目经理为现场管理代表,负责施工期间的施工质量、安全等问题。
4、 做好施工原始记录,每月日前向甲方报送完成月进度报告书。如不按时报送,甲方不予支付工程进度款。
5、 施工中如发现设计错误或严重不合理时,应立即以书面通知甲方。
6、 施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担,与甲方无关。
7、 对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责返修。
8、 工程竣工后的场地清理(包括建筑物周围米内的余泥及其他堆积物,临时的生产和生活设施拆除)。并将门窗、玻璃、地面清扫干净。
9、 竣工验收后,施工单位人员必须在天内撤离施工现场。
第八条 工程验收
(一)工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的`书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
(二)隐蔽工程在乙方自检后填制记录表(范围、数量、质量等),持表通知甲方检查。甲方接到通知____天内到场验收,经检验合格并符合设计要求时,由双方签字后方可进行下一工序的施工,如甲方不按时验收,工期顺延。凡检查结果不合格,检测费及返修费用由乙方承担,工期不顺延。施工中乙方应按工程竣工验收备案制的要求做好中间
验收及有关资料。
(三)工程(包括单项工程)竣工前天由乙方通知甲方验收,并在竣工后天内验收完毕。工程内容及质量符合要求的,双方签字盖章,同时乙方将全部有效图纸资料(包括分包工程的竣工验收资料)向甲方移交,所有施工、竣工资料必须符合质检站及武汉市城市建设档案要求。如工程内容尚未完成或质量不合格的,乙方除无条件返修外,并承担由于工期或经营问题而给甲方造成的一切经济损失。
(四)工程竣工后,工程变更不大的,由乙方在原施工图上修改并加盖竣工章及编制竣工资____份交甲方。工程变更较大的,应由原设计方出具变更图纸,由乙方在竣工图上签注。
第九条 奖与罚
(一)按合同工期竣工不奖不罚,提前竣工,每提前一天,由甲方按工程造价给予乙方万分之____________的奖励,延期竣工的,每逾期一天,由乙方按工程造价万分之____________的标准付给甲方违约金。
(二)工程竣工验收后达到标准的,不奖不罚;达到市样板工程的,奖万元人民币;达到省样板工程的,奖万元;达到国优工程奖万元,达不到合格标准的,由乙方付给甲方罚____万元,并负责无偿返修。
(三)奖罚金应在竣工验收备案完成后,在支付结算工程款时支付或扣除。
第十条 违约责任
(一)乙方逾期交付使用或因质量问题返工而逾期完工或其他因乙方原因逾期完工的,按合同中第九条第(一)款向甲方偿付违约金,并承担因工程质量问题所造成的经济损失。
(二)遇不可抗拒的自然灾害等不可抗力造成的经济损失,报有关部门裁定。
第十一条 其他约定条款
(一)甲乙双方签订合同后天内乙方应进场完毕,否则本合同无效。
(二)甲方指定的材料范围详见甲方签发的“建筑材料及设备零配件明细表”。
(三)乙方不得将甲方发包给乙方施工的工程再进行分包。由其他队伍施工分项分部工程应经甲方同意。
第十二条 争议解决方式
发生纠纷协商不成时,双方同意按以下第种方式解决:____________
(一)向武汉仲裁委员会申请仲裁;
(二)向甲方所在地人民法院起诉。
第十三条 本合同经双方签字盖章后生效,至工程竣工验收备案完成,保修期满并结清余款后失效。
第十四条 本合同正____份,双方各____份,均具同等法律效力,经办的银行、税局、工商局各一份。
(以下无正文)
甲方(盖章):_______ 乙方(盖章):_______
法定代表人:_______ 法定代表人:____________
签约代表人:_______ 签约代表人:____________
地址:___________ 地址:___________
电话:___________ 电话:___________
______年______月______日______年______月______日
主体施工合同7
甲方:
乙方:
经双方协商,甲方将xxxxxxx的住宅楼主体工程建筑以包工不包料的形式发包给乙方施工。
一、甲方工作责任:
1、赶在乙方施工以前做好三通一平及运料到工地,及关系协调。
2、负责调直钢筋及大钢筋变勾(由钢材店负责)。
3、负责铁钉、铁丝及搭工棚用的.水泥瓦、水管。
二、乙方工作责任:
1、按甲方设计图纸,进行施工(天面平滑、墙面平整、顺直、水平、砌砖密实、楼梯步级均等)服从甲方指导、检查、检验,确保工程质量好。
2、工程技术质量如有不合格,需要返工,所返工料等损失由乙方自行负责。
3、施工安全由乙方全权负责。
4、工程承包内容主体工程从0.00以至天面斜盖顶为主体工程。
5、包工价格按每层楼投影面积每平方米玖拾捌元(98元/㎡)计算。封闭栏杆同样按平方计价。基础地梁每米长按60元计算,铺地台每平方米12元,不包回填土。化粪池1000元,楼上水池1200元,以上工程乙方自带施工工具(如模板、顶木、机械、铁铲、浆桶等)。
6、乙方按图施工完成后,甲方指挥失误,或不如意,须变更的甲方另付工钱。
7、乙方不得任意浪费甲方材料,不准有盗窃甲方材料行为,一经发现按偷一罚十处理。
8、主体工程完成后,乙方负责清理房内所有杂物。
三、乙方进场三天后,甲方按乙方工作量,支付部分生活费给乙方,每施工完成一层楼面,按每层楼工程款的80%支付工钱给乙方,余款待主体工程完成验收合格后十天内一次性付清给乙方。
以上条款,双方如有未尽事宜双方协商解决,本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效,完工帐清自动失效。
甲方:
乙方:
主体施工合同8
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、合同工期:开工日______年______月______日,竣工日______年______月______日,该工期包括法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间。因天气或其它因素影响施工,经甲方确认同意后乙方可以适当延长工期。
二、工程服务形式包工、包料、包工期、包质量。
三、工程总价暂定为人民币万元(最终以甲、乙双方确认的维修清单为准)。
四、结算方式工程完工验收合格后付清全部工程款。
五、保修
1、自乙方维修工程完工后,乙方须对全部工程承担保修责任,保修期为年,自工程竣工验收合格并交付甲方之日起计算。
2、在保修期内,乙方应定期对施工工程进行巡访,做好回访记录,并对存在隐患的质量问题,予以及时解决。乙方现预留保修负责人的书面通信地址和电话,以便通知乙方进行维修。
六、违约责任
1、乙方逾期开工、逾期竣工或逾期履行其他义务的,每逾期一日,均应当向甲方承担暂定工程总造价‰的违约金,任何一项逾期达七日或累计出现三次以上(含三次)迟延履行的,甲方有权解除合同,乙方应当承担因此而造成的甲方的一切损失(包括甲方因此向第三方支付的赔偿金、违约金)。
2、乙方未经甲方许可停工达两日(含两日)以上的,甲方有权解除合同,乙方并应当无条件于两日内退场,双方于乙方退场后结算。
3、乙方违反本合同其他任何一项义务,经甲方通知其限期改正,期满后仍未改正的,甲方有权解除本合同,乙方应当承担因此而造成的甲方的一切损失。
4、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范及环保要求引起的'工程质量问题,或与合同约定不符的,无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期,均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。
5、未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人,否则,甲方有权解除合同。
6、乙方维修过的部位所出现的工程质量问题在未解决前,甲方有权拒绝支付任何款项。
7、凡因乙方原因导致本合同解除的,乙方应承担合同暂定价款10%的违约赔偿金,如该违约赔偿金不足以弥补甲方所受到的损失的(包括甲方因此向第三方支付的赔偿金、违约金),乙方还应赔偿甲方所受到的损失。
七、安全施工乙方按有关规定采取严格的施工安全措施,承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果,乙方施工人员的人身安全由乙方负责。乙方应为施工人员购买人身意外伤害险及与工程施工有关的一切保险。凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故,均由乙方承担责任。
八、施工责任
1、甲方在乙方施工中为乙方提供水、电等便利,并负责同住户及下属有关部门协调。乙方按施工工艺要求施工。
2、乙方在施工中要保护好单位的方砖步道、花草树木,不能损坏。
3、工程竣工验收合格且交付使用前乙方负责对现场的一切设施和工程成品、半成品进行保护并承担费用。
4、乙方维修时必须每天将垃圾集中在甲方的指定地点,保持施工现场的清洁,并在甲方要求的时间内清除,竣工前做好卫生清扫和处理工作,否则,甲方有权委托他人清理,所发生的费用由甲方在应付给乙方的工程款中扣除。
5、在施工中随时接受甲方代表及其委派人员的质量检查、检验及监督,为检查、检验、监督提供便利条件,并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改,承担因自身原因导致返工、修改的费用。
6、本合同约定的维修工程必须由乙方自行完成,未经甲方同意,乙方不得将该工程擅自分包、转包或交由其他任何第三人完成,否则,甲方有权解除本合同。
九、其它
1、本合同壹式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份,本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
2、未尽事宜或合同执行中发生纠纷,双方应友好协商解决。协商不了,由该维修工程所在地人民法院解决。
甲方(签字):
______年______月______日
乙方(签字):
______年______月______日
主体施工合同9
主体安装施工合同签字仪式上的讲话各位领导、各位来宾、同志们、朋友们:
今天,大家欢聚一堂,共同出席江西分宜国产首台自主研发1×300MWCFB机组扩建工程主体安装施工合同签字仪式。首先,我代表中电投电力工程公司分宜项目部,向参加签字仪式的各位领导和来宾表示诚挚的欢迎和感谢,并对这次合同的顺利签定表示热烈的祝贺!今天到场的领导有:中电投集团公司总工程师 、高级主管张 ,中电投江西分公司 、安全部副经理 ,中电投电力工程有限公司副总经理 、合同采购部经理 ,分宜第二发电有限公司副总经理 、中电投电力工程有限公司分宜项目部总经理 ,江西火电建设公司总经理何友农等领导。
江西分宜1×330MW循环流化床机组扩建工程是首台国产自主研制循环流化床机组,也是中电投工程电力工程有限公司承担的国内第二个EPC总承包项目。EPC总承包管理模式是按国际惯例推行的先进管理模式,是国家确定的基本建设管理改革的目标和方向。它是由总承包单位按照合同约定,一体承担工程项目的设计、采购、施工工作,并对承包工程的'质量、安全、工期、造价全面负责的总承包方式。作为EPC总承包方的代表,中电投工程电力工程公司分宜项目部将严格按EPC管理模式的要求,以中电投集团公司“四二二”工程建设标准和“创建精品工程”为目标,以“一流的管理、一流的服务、一流的产品”为工作方针,精心组织,积极协调,真抓实干,确保机组年底点火。把分宜项目建设成为国内EPC总承包项目的窗口工程和示范工程。
主体安装施工合同的正式签定,标志着1×330MW循环流化床机组扩建工程建设进入了一个新的阶段。在此,我代表中电投工程公司分宜项目郑重表态:
1、全面提升分宜项目的各项管理水平,加快推进工程建设的步伐。切实按照集团公司的要求,精心组织,科学管理,做到“五个确保”:一是确保安全、质量、进度、造价四大目标的“可控、在控”;二是按计划确保各项里程碑目标的实现;三是确保机组按期达标验收和高水平移交;四是确保项目部在最短的时间内通过质量、安全和环境健康三大管理体系的贯标;五是认真处理好工期与质量、安全与效益的关系,确保实现项目履约与质量效益协同共进、互利双赢。
2、严格按EPC管理模式推进33万机组建设,解决好设备到货、设计优化、工程管理等环节出现的各种问题和不利因素,在职责范围内,周密部署,统筹安排,为各参建单位服好务,为工程的顺利开展创造有利的条件。
3、加强项目部的执行力建设,着力提升项目部的整体素质和形象,切实调动员工积极性,确保执行力落到实处。
4、按上级的要求,认真抓好下一步发展目标的落实。
最后,祝各位领导、位来宾身体健康、工作顺利、家庭幸福!
谢谢大家!
【主体施工合同】相关文章:
主体施工合同06-08
承包广场主体结构施工项目协议书05-29
合同主体变更函模板05-30
劳动合同主体变更协议04-12
施工的合同06-14
施工合同05-16
施工单位定点采购施工合同04-22
建设工程施工项目施工合同05-04
水电施工合同03-30