随着人们法律意识的加强，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编帮大家整理的建筑施工合同，希望对大家有所帮助。

建筑施工合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商达成如下协议：

　　一、在施工过程中所有的水电路三通，由甲方负责

　　二、在施工中安全质量第一，现场工伤事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。

　　三、在施工中如：砌墙要正，不能误差太大，灰份要匀，砖缝要一条线，井桩、地梁、防震柱、上圈梁，壳子板要正、平、不能偏，扎钢筋混凝土比例必须按要求，粉墙要平、瓷砖要粘土正，上下左右要均匀，地砖必须要平、正、不能有斜块，顶要平整。房顶、防水要做好、保证不漏水。

　　四、在施工中甲方发现乙方不按要求操作，或偷工减料现象者，第一以说服，第二再说服，要是第三次发现甲方有权终止合同或扣10%的现金。

　　五、施工中如果甲乙双方有不同意见发生争吵，先由村委会调协，如果调协不成则在乡一级调协。

　　六、在付款方面，第一次减5%，第二次减5%，这10%在交付钥匙时一次性付清。

　　七、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签合同签字之日起生效。

　　九、工程完工时自动结束。

　　十、工期为：3月9日动工，5月10完工，甲乙双方合作愉快。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑施工合同2

　　__________建筑职业技术学院(发包人名称)：

　　根据__________建筑工程总公司(承包人名称)(以下称“承包人”)与___________建筑职业技术学院(发包人名称)(以下简称“发包人”)于______年______月______日签订的__________建筑职业技术学院学生食堂工程(项目名称)建筑工程标段施工承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

　　1.担保金额人民币(大写)______万元(￥______万元)。

　　2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的.进度付款证书说明已完全扣清止。

　　3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

　　4.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

　　担保人：_________________建设银行(盖单位章)

　　法定代表人或其委托代理人：___________________________(签字)

　　地址：________________

　　邮政编码：_________________

　　电话：______________

　　传真：______________

　　______年______月______日

建筑施工合同3

　　发包方(甲方)：_________

　　联系地址：_________

　　代表人：_________

　　电话(传真)：_________

　　邮政编码：_________

　　承包方(乙方)：_________

　　联系地址：_________

　　代表人：_________

　　电话(传真)：_________

　　邮政编码：_________

　　鉴于：甲乙双方就甲方所属的_建筑物拆除工程承包一事，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，签订合同条款如下：

　　第1条、拆除工程基本情况及要求

　　1.1、项目座落：

　　1.2、砖混结构房屋建筑面积大约3518.92㎡;砖木结构房屋建筑面积大约607.17㎡,土木结构房屋建筑面积大约776.59㎡,简易搭架面积大约1799.39㎡;

　　1.3、乙方拆除的时限为20_年元月20日前;

　　1.4、乙方对本工程的拆除期间为20_年×月×日至20_年×月×日，拆除后应将所拆除的物料全部运走，将土地平整清楚，按约定时间交由甲方。

　　第2条、拆除工程承包费交纳

　　乙方交纳的拆除工程承包费为_元，于本合同签订当日一次性缴清，甲方收到乙方交付的`拆除工程承包费时，应出具正式票据交乙方收执。

　　第3条、拆除工程履约保证金

　　乙方应在本合同签定当日即向甲方交纳拆除工程履约保证金人民币壹万元整;在约定的时间内拆除完成，该履约保证金如数退还;若拆除超过时限，每拖延一天罚款人民币伍佰元;拆除超过_天取消保证金。

　　第4条、特别约定

　　4.1、乙方在进行拆除时应按安全规范进行作业，其工人的安全保护措施等要到位;乙方对工程拆除的安全责任负全责。

　　4.2、甲方应免费提供拆除现场用电电源、用水水源给乙方使用;乙方应自行连接;乙方用电要注意安全，要节约用水;若乙方不安全用电、不节约用水，甲方有权停止供给，其责任乙方承担。

　　第5条、其他事项

　　5.1、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

　　5.2、本合同经甲、乙双方代表人签章后即时生效。

　　5.3、本合同一式叁份，甲、乙双方各持壹份，华安县公共资源交易中心存档用壹份。

　　甲方：(盖章)

　　乙方：(盖章)

　　法定代表人：(签字)

　　法定代表人：(签字)

　　____年___月___日

建筑施工合同4

　　甲方建房者:

　　乙方承包者:

　　以下简称甲乙双方,经友好协商达成如下协议:

　　1、甲方与乙方商议,甲方计划拆旧建平房工程,以的方式承包给乙方做建房工程。

　　2、具体协议如下：

　　(1)瓦工部分：基础由自然地面下挖公分，打地圈梁为，套子为c，地梁主筋根，套子间隔c;外墙为墙，屋内隔断为墙;打顶钢筋为，间隔c。打顶水泥抹光，不包括防水工程。

　　(2)装修做法：外墙水泥砂浆抹光。屋内水泥砂浆抹光，大檐水泥砂浆抹光;屋内顶棚用插板;地面镶砖ca;2;，价格每平米不超过元;屋内顶棚和墙面998腻子粉两遍，不包括内墙涂料。屋内灯具只要按上灯泡亮就算完工。其余不包括组合柱、上圈梁、外墙保温、外墙涂料、前脸镶砖等。屋内不包括坐便、洗手池、窗帘、厨房用具等。

　　3、结算方式：按基础外皮墙体长度乘以宽度计算每平米元结算。

　　4、付款方式：分三次付清所有款项，

　　1)工人进场时，甲方预付给乙方材料款占全部的30%。

　　2)主体长完墙时，甲方需向乙方预支付打顶费用占全部款项的30%。

　　3)拆模时，甲方需向乙方支付装修预付款以及安装窗户的费用占全部的20%。

　　4)完工后____日内，甲方需向乙方支付剩余全部款项的20%

　　5)另注：乙方在承建甲方工程过程中需使用人工费可与甲方商议，临时支取使用。

　　5、甲方可以要求乙方注意施工安全和工程质量等问题，乙方的.施工人员在施工过程中出现事故由乙方负责，甲方不需要承担任何责任。

　　6、甲方对乙方有质量监督的责任，当发现工程质量问题应及时与乙方进行有效沟通，并核实质量问题，友好协商解决问题，尽量避免施工材料的损失和浪费，并使该质量问题得到有效改善。当乙方尽最大努力达到甲方满意成果时，甲方不得再以任何借口克扣和拖欠乙方各种费用。

　　7、甲方在施工过程中，需要自行支付乙方所用铅丝。

　　此协议一式两份，一经签字，即可生效!

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

建筑施工合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方共同协商，甲方将位于砖混构造民房交由乙方承建，为了使工程能按质、按量、按时完成，根据《中华人民共和国合同法》，签订以下协议：

　　一、工程名称：

　　砖混构造柱一楼一底共二层民房（总面积约平方米），其中：第一层层高4米，第二层高为3、8米。地脚圈梁高度为40厘米，除天井为混凝土地坪外，其它均要贴地板砖，要求平墙，内墙刮钢化粉二道，外墙体临路一面帖瓷砖、背面用水泥沙浆抿滑。

　　二、承包性质：

　　包工不包料，按主体建设实际投影面积计算，每平方米工价元整（￥：元/平方米）。

　　三、承包范围：

　　工程从地脚圈梁、化粪池、室内装潢（铺瓷砖、卫生间、楼梯、钢化粉等属包工范围的）、围墙等所有主体和附属工程由乙方负责承建施工，达到平整光滑、美观。

　　四、双方的权利和义务：

　　工程均由甲乙双方协商的建设方案进行施工，在施工过程中不要给甲方造成材料浪费，合理使用，如有需要更改的地方经甲方同意后方可更改。

　　1、甲方在施工前必须为乙方保证水、电、路畅通，提供必要的建筑材料；

　　2、施工所需的搅拌机、震动器、模板、顶衬及施工工具由乙方提供；

　　3、每层的浇灌、浇柱必须使用搅拌机并且有振动器振动，浇柱必须使用插入式振动器振动；

　　4、整幢房子的施工的'线条要平直，墙面要平整、光滑，瓷砖的角线及平整度必须符合建筑质量要求；

　　5、乙方要严格遵照甲方的要求，按国家颁布的现行有关设计施工规范行政标准施工，为确保工程质量，如发现质量达不到甲方要求，甲方有权责令乙方停工或返工，若不改正，甲方有权单方终止合同并拒付工程款。

　　6、乙方及临时工的食宿由乙方自行解决，甲方不再提供任何费用。

　　7、在施工过程中，安全第一，闲杂人员不得进入施工现场，乙方必须按国家的安全生产规定施工，在施工过程中造成各种意外事故，一切责任由乙方负责。

　　10、乙方所需的建材，必须事先通知甲方，乙方不能以任何借口私自停工。

　　11、甲方负责把材料运到工地，其它由乙方自行解决。

　　12、双方均有权提供建议和要求，并有义务接受对方的合理化建议，要求难以达成一致的，按甲方意见处理。

　　13、因不可抗力因素所造成的损失，由双方共同承担。

　　五、施工及工程质量要求：

　　按国家民用建筑标准和图纸要求进行施工，未明确的由双方共同协商，必须符合质检要求。

　　1、室内铺地板砖，卫生间帖卫生砖，其它墙面用钢化粉刮白抹平，达到平整光滑、美观为宜。若铺地板砖、刷钢化粉的施工人员不是一伙的，单项施工完毕，施工人员必须将室内的残渣清干净。

　　2、楼梯踩步贴地板砖，竖面贴地板砖，面积按投影面积计算，不按斜度计算。墙体右山墙和内墙为18厘米厚，卫生间及厨房门墙为12厘米，干后刮两道钢化粉。

　　3、乙方在施工期间不得随意浪费材料，原则上当天的浆料必须当天用完，浆号必须符合建筑标准所需的浆号。

　　4、施工人员进入施工现场后必须严格施工管理，确保施工安全，对施工过程中造成的人员伤亡（包括第三者的人员伤亡），由乙方承担，甲方概不负责。

　　5、整幢房屋的主体和附属工程建设的质量，甲方聘请建设质量监督管理部门会同乙方共同进行质量验收，若达不到验收标准需返工的部分，工料全部由乙方承担。

　　六、工期要求：

　　乙方必须按甲方测定好的时间进行浇制，施工日期从20x年月日起至20x年月日，全部工程必须在年月日前竣工验收，交付使用。

　　七、乙方每建好一层结束后支付工价4000元，以后按工程进度付款。

　　工程完工，经验收合格后，付清所余工价。

　　八、违约责任：

　　1、新建房保修期为二年，若出现下列情况，甲方不得以任何借口不维修，保修和维修的工料由乙方自负。

　　①板面、墙体等出现裂缝（板面细小线缝在2mm以内除外）；②房屋出现坍塌跳壳、顶板脱落；

　　③其它因建筑质量不合格而引起的损失。

　　2、双方必须严格认真履行合同协议，否则甲、乙双方有权单方解除合同，违约造成的所有损失均由违约方承担。

　　九、如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决，此合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方不得在合同中做任何改动（除允许对方同意外），此合同从签字之日生效，在工程全部完工验收合格、结账完毕自行终止。

　　甲方（签字盖手印）：__________

　　乙方（签字盖手印）：__________

　　_____年_____月_____日

建筑施工合同6

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方在_____________，建筑总面积约__________平方米，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：

　　一、承包方式

　　采用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、图纸，乙方负责包括：_________________红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。

　　二、承建项目

　　乙方按照设甲方提出的要求承建。甲方房屋主体为活动板房，同时作好防渗处理。

　　三、承包价格

　　______元

　　四、付款方式：

　　工程竣工验收后全部付清。

　　五、质量要求

　　乙应当按照甲方要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。

　　六、注意安全

　　文明施工，如果乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

　　七、工期要求：

　　二十天

　　八、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。

　　甲方签字(章)：_________________

　　乙方签字(章)：_________________

　　日期：_________________

建筑施工合同7

　　招标编号( )

　　甲方(建设单位)：

　　乙方(施工单位)：

　　遵照《建设工程施工招标投标监督管理规定》要求，经工程项目报建和市招标办备案，甲、乙双方对本工程项目进行了商议。经甲、乙双方协商，特定协议如下。

　　一、工程项目的综合说明

　　1、名称：

　　2、地址：

　　3、规模：

　　4、结构及层数：

　　5、发包方式：

　　6、发包范围：

　　7、年 月 天

　　8、质量要求：

　　二、工程造价

　　1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为：

　　人民币： 元(大写： )

　　人民币： 元(大写： )

　　2、价格计算依据：

　　(1)标定的定额为：

　　(2)标定的取费标准：

　　(3)政策性调价文件截止日期：

　　三、材料采购供应

　　材料采购、运输、保管的责任和计价依据：

　　对材料质量的要求：

　　四、工程款支付方式

　　1、在合同签署后，开工前%作为工程付款。

　　2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。

　　3、按XX市有关文件规定，工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价的 %;留 %做维修款，待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。

　　4、施工期允许调整的`内容和依据：

　　五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取

　　1、施工过程三通一平由甲方负责，其费用不含在总价内。

　　2、基础垫层以下的地基处理有乙方负责，其费用不含在总价内，待竣工结算时按实际发生给与调整。

　　3、结构、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或变更说明，并由乙方负责施工，其费用不含在总价内。待竣工结算时按实际发生给予调整。

　　六、工程保修

　　本工程保修按《建设工程质量管理规定》执行。

　　七、遇有本合同未尽事宜，由甲、乙双方通过协商另订补充条款，作为本合

　　同不可分割的组成部分，且与本合同具有同等法律效力。

　　八、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，由双方协商解决;协商不成，按本合同约定的下列方法之一进行解决：

　　1、由仲裁委员会仲裁;

　　2、向 人民法院起诉。

　　以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 代表人(签字)： 代表人(签字)： 电话： 电话：

　　签约日期：

　　签约地点：

建筑施工合同8

　　甲方（建筑施工企业）：_______________

　　名称：_______________法定代表人：_______________

　　地址：_______________电话：_______________

　　乙方（农民工）：_______________

　　姓名：_______________性别：_______________年龄：_______________文化程度：_______________

　　住址：_______________身份证号：_______________

　　甲乙双方根据《劳动法》及《国务院办公厅转发建设部等部门关于进一步解决建设领域拖欠工程款问题意见的通知》规定，平等自愿、协商一致，签订本合同。

　　一、合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止或者____工作（工程）结束止。

　　二、工作内容甲方分配乙方在岗位担任____职务（工种）。在正常情况下乙方应当完成生产（工作）任务，具体生产（工作）任务和质量标准为：

　　三、工作时间

　　1、甲方实行每日不超过8小时、每周不超过40小时工作制；如实行综合计算工时或不定时工作制，由甲方报劳动保障行政部门批准后实行。

　　2、因生产工作需要，经协商安排乙方加班加点，甲方按规定支付工资。日加班不超过3小时，月加班不超过36小时。

　　四、劳动报酬甲方按月足额以货币形式支付乙方工资，每月日为发薪日。工资制度和分配形式按下列第项执行：

　　1、实行计时工资制，乙方完成生产工作任务，每日工资元，每月工资元；

　　2、实行计件工资制，具体标准为：

　　五、劳动保护

　　1、甲方按照自治区人民政府的规定参加工伤保险，乙方因工负伤、致残、死亡依法享受因工伤亡待遇。

　　2、甲方为乙方提供符合国家、自治区有关劳动安全、职业卫生规定的作业场所和防护设施；

　　3、乙方遵守甲方的.安全规定和操作规程，不得违章操作。

　　六、其他约定的事项

　　七、违约责任本合同具有效力，双方应严格履行。一方违反本合同，应承担违约责任；给对方造成经济损失的，依法赔偿相关损失。

　　八、因履行本合同发生劳动争议，甲乙双方均可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

　　九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（章）：________法定代表人（签章）：________

　　乙方（签章）：________

　　____年____月____日

　　鉴证机关（章）：________鉴证人（签章）：________

　　____年____月____日

建筑施工合同9

　　发包方：

　　承包方：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　二、工期

　　1、承包方应按发包方人要求的工期完成全部工作。

　　开工日期：本工程定于 20xx 年 9 月 5 日开工。

　　竣工日期：本工程定于 20xx 年 9 月 25 日竣工。

　　合同工期总日历天数 20 天。

　　2、工期奖罚：本工程以发包方验收通过为竣工。分承包方不能按上述工期完成时，每推迟一天罚款 元。

　　3、有下列情况之一，并经发包方签证，工期可以顺延。

　　(1)因发包方原因影响开工。

　　(2)工程量有较大的增加。

　　(3)不可抗力。

　　(4)发包方同意工期顺延的其他情况。

　　非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失。

　　三、工程质量及验收

　　1、质量标准 。

　　2、承包方应按照施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方案组织施工。

　　3、承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任，因承包方责任造成工程质量事故、返工，其经济损失由承包方自负，因此造成工期延误的，承包方承担全部责任。

　　4、承包方必须接受发包方在施工过程中的.管理，及时办理质量检验手续。承包方应按国家竣工验收有关规定，向发包方代表提供完整的过程检验资料。

　　5、质量达不到约定标准，发包方罚承包方总造价的 。

　　四、过程结算、工程款支付

　　1、结算方式：

　　(1)承包方式：包工包料

　　(2)计价方法： 按固定价格计价

　　(3)合同价款(大写)：壹拾万元整

　　(4)结算方法： 分期拨款

　　2、工程款支付：自合同签订之日起，2日内甲方拨付工程款的 % 即： 整，余款竣工验收完成后 3 日内付清。

　　五、材料供应及设备管理

　　1、全部材料由承包方自行采购，经发包人认可后使用。

　　2、机械设备由承包方自备。

　　六、发包方责任

　　1、负责办理有关建设手续。 无约定

　　2、审查承包方编制的施工方案，各种技术资料和工程预决算。 无约定

　　3、提供施工图纸 套。

　　4、负责组织工程设计交底、图纸会审。

　　5、发包人指派 同志为工地代表。 无约定

　　七、承包方的责任

　　1、承包方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理班子。

　　2、遵守发包方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度，接受发包方代表的指挥、检查和监督。

　　3、本合同生效后 日内编制出施工方案，报发包方审核，并按施工方案组织施工。 无约定

　　4、做好施工原始记录，按发包方要求的工程资料的样式及填写方式，汇集施工技术资料，提供给发包人2套。

　　5、承包方指派 王跃民 同志为工地代表。

　　八、安全生产与文明施工

　　1、承包方应派专人对施工用电、施工机械进行管理，加强使用过程中的检查，确保使用安全。

　　2、承包方必须按文明施工要求组织施工，做到施工现场文明整洁。

　　3、承包方在施工中，应严格安全措施，严禁高空抛物。

　　4、承包方在施工中，如发生人身和设备事故，一切费用和善后问题的处理，均由承包方负责，并承担因此给发包方造成的经济损失。

　　九、其它

　　1、本合同双方约定经签字，盖章后生效。

　　2、合同份数：

　　(1)本合同正本两份，具有同等效力，由发包方、承包方分别保存一份。

　　(2)本合同副本 无 份(发包方执 ，承包方执 )。

　　十、补充条款

　　发包方(签字盖章)：

　　承包方(签字盖章)：

　　合同订立日期： 年 月 日

建筑施工合同10

　　一、建筑施工合同中管理费

　　（一）管理费全额返还给实际施工人

　　最高人民法院（20xx）民抗字第10号案件中，最高人民检察院提起抗诉，理由为：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《解释》）第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。”《建筑法》第六十七条第一款规定：“承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。” 收缴或者没收非法转包、违法分包的非法所得，充分体现了法律对非法转包、违法分包行为的否定性评价，立法目的在于规范建筑业市场，保证建筑工程质量，进而保证人民群众生命、财产安全。具体到本案，十六化建公司依据无效的《设备租赁合同书》取得的105万元管理费，系违法分包所得，是典型的非法所得，无论是判归十六化建公司还是返还胡某，都没有法律依据，应当予以收缴。

　　最高人民法院审理认为：根据《解释》第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。”上述司法解释通过对“非法转包”等无效行为取得的“非法所得”规定“可以”进行收缴，目的在于平衡当事人之间的利益关系，及时制裁违法行为，进一步规范建筑市场，保证建筑工程质量，进而保证人民生命、财产安全。对建设工程施工合同中的民事违法行为是否惩罚应根据案件实际情况及当事人违法情节而定，不能因为适用惩罚措施而导致当事人利益严重失衡。最高人民法院根据本案实际情况，判决十六化建公司全额返还已收取的管理费。

　　上述案件中，最高人民法院在认定建设工程合同无效后，依据《解释》第四条对定，将非法转包人已经取得的管理费，认定为“非法所得”。但是对该“非法所得”最高人民法院没有采取收缴的方式，而是根据案件实际情况，以公平公正原则为基础，以平衡各方利益为标准，做出了符合“个案平衡精神”的合理判决。

　　（二）法院酌定管理费支付比例

　　最高人民法院（20xx）民申字第1277号案件中，最高人民法院审理认为：本案中所涉及《工程施工合同》因属非法转包而无效，合同自成立时起不具有法律约束力，因此该合同中约定腾达公司转包后可向实际施工人姚汉昭、姚汉林收取施工管理费的条款亦无效，故腾达公司根据合同中约定请求姚汉昭、姚汉林支付管理费用，不予支持。腾达公司在施工过程中派出了工作人员参与管理和协调，原审判决酌情确定姚汉昭、姚汉林向腾达公司支付施工管理费55．6241万元，并无不当。

　　最高人民法院（20xx）民申字第1635号案件中，最高人民法院审理认为：原审判决鉴于教育公司对工程进行了施工管理和组织工作，依照公平原则，酌定以工程款8236363.09元为基数，参照教育公司发包小额工程按照造价2%收取管理费的实际情况，按照工程价款1.5%的比例确定管理费公平合理。

　　上述案件中，最高人民法院在确认建设工程合同无效后，根据无效合同的处理原则，认定合同中的管理费条款亦无效。但是上述案件中，违法分包人或非法转包人实际上进行了施工管理和组织工作，依据民法中的公平原则，酌定实际施工人管理费支付比例。最高人民法院并未将管理费视为工程价款的一部分，从而参照合同约定确定管理费数额，而是将管理费确定为违法分包人或非法转包人实际进行的管理和组织工作的劳务费用，从而酌定实际施工人管理费数额。

　　（三）根据过错原则确定管理费数额

　　最高人民法院（20xx）民申字第861号案件中，最高人民法院审理认为：20xx年12月30日《工程施工承包协议》约定：乙方（余松坚、黄泽喜）按工程实际结算总价的22%扣缴甲方（中太公司）的工程管理费、税金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包协议》性质为转包合同，应认定为无效，中太公司与余松坚、黄泽喜对合同无效均有过错。此笔管理费、税金的法律性质主要是转包诉争工程渔利费用，属违法所得，不宜认定为合同无效后应当据实结算的工程款；尽管此约定是当事人真实意思表示，但合同被认定为无效后，如何分配此笔费用属审判权即自由裁量权调整范畴；一、二审判决根据案件实际情况决定各半分配并无不当。中太公司再审主张按照无效合同约定收取此款，法律依据不足，本院不予支持。

　　上述案件中，最高人民法院在确认建设工程合同无效后，根据我国《合同法》第五十八条规定：“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。”上述案件中，非法转包人和实际施工人对涉案承包协议的无效均有过错，最高人民法院根据过错责任原则，依据法院自由裁量权确定管理费数额。

　　（四）根据合同履行情况结算

　　最高人民法院（20xx）民申字第1078号案件，最高人民法院审理认为：对管理费，从二审查明的案件事实来看，双方在有关会议纪要中明确路航公司按工程造价的5.5%比例向谢剑标收取。对此，实系路航公司为履行合同所产生的必需的开支，属于工程价款的一部分，即使合同无效，双方亦应根据合同情况按实进行结算。因此，二审判决认定谢剑标应按工程造价的5.5%比例向路航公司支付管理费，并无不当。

　　上述案件中，最高人民法院在认定建设工程合同无效后，认定涉案管理费属于工程价款的一部分。《解释》第二条规定：“建设工程施工合同无效，但是建设工程竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”上述案件中，涉案合同虽然无效，但是路航公司实际履行了管理义务，该管理义务对应工程款中的一部分。涉案工程竣工验收合格，双方参照合同结算工程价款时，亦应当参照合同约定按实结算管理费。

　　（五）尚未支付的管理费无需再支付

　　最高人民法院（20xx）民申字第1522号案件中，最高人民法院审理认为：《解释》第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的`非法所得。”根据上述规定，人民法院收缴当事人非法所得的前提条件为当事人已经实际取得。本案中，因当事人未实际取得分包合同中约定的10%管理费，且华隆公司未能提交对此项工程进行过管理并支付相应管理费的证据，二审法院对此处理并无不当。

　　二、建筑施工合同的法律含义

　　建设工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平等的民事主体。

　　三、管理费用的法律意思是什么

　　管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各种费用。包括的具体项目有:企业董事会和行政管理部门在企业经营管理中发生的，或者应当由企业统一负担的公司经费、工会经费、待业保险费、劳动保险费、董事会费、聘请中介机构费、咨询费、诉讼费、业务招待费、办公费、差旅费、邮电费、绿化费、管理人员工资及福利费等。

　　管理费用属于期间费用，在发生的当期就计入当期的损失或是利益。

　　企业应通过“管理费用”科目，核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用，贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用，结转后该科目应无余额。该科目按管理费用的费用项目进行明细核算。

建筑施工合同11

　　甲方（房主人）： 乙方（承包人）：

　　甲乙双方在平等自愿的原则上，根据有关法律法规，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。

　　一、建筑工程概况：

　　开工期为xxx年xx月xx日，竣工期为xxxx年xx月x日。本工程为一层砖混结构，面积约125平方米， 以实际建筑面积为准。

　　二、工承承包方式：

　　1、工程承包价格：本工程为甲方包料，乙方包工，每平方米包工价为：xxx 元人民币，总包工价以实际面积为准。

　　2、承包方式: 工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砖、石灰、砂石、瓷砖等建筑材料均由甲方提供，乙方施工所用的`各种机械设备,如搅拌机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。

　　3、工程内容: 从基础以上开始，主体按图施工。包括：地板、墙体粉刷、贴瓷砖、水、电安装、化粪池；室内刮瓷、室内外石膏线条。

　　4、工程质量要求:乙方必需按图纸要求施工，砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,房屋四角要水平，保证工程质量合格，如不合格乙方必须返工直到甲方满意为止，造成的损失由乙方负责。

　　三．双方的责任：

　　1、工程必须按照甲方要求施工，乙方不得随意改变施工方式，因施工过程中，发现设计问题，要及时通知甲方，确实需要变更的，需双方协商一致。

　　2、安全问题由乙方负全责，发生任何安全事故，甲方不承担任何责任。乙方在施工中必须做到安全生产，安全施工，要有足够的安全保障机制和措施。

　　四、付款方式：从正式施工开始先支付一定的伙食用具费3000元，一层封顶后再付10000元，甲方工程完工后，如无重大质量问题即一次性付清余款。五、施工电费由乙负责。

　　六、未尽事宜由双方协商解决。

　　七、本合同一式二份，双方各执一份，望甲、乙双方遵守执行，违约方负全部责任。

　　甲方签字（手印）：

　　乙方签字（手印）：

　　20xx年 月 日

建筑施工合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方就乙方承建甲方围墙事宜，为明确双方的权利、义务，经协商一致，签订本合同：

　　一、工程范围及内容：

　　1、 乙方承建甲方位于 地块的施工围墙工程，围墙长度约1950米左右。

　　2、 该围墙的建筑施工按照甲乙双方确认的施工图进行(见本合同附件)。

　　3、 由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用，以保证围墙的安全建设和使用。

　　4、 乙方在围墙施工的同时，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。

　　二、工程质量：

　　1、 乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。

　　2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。

　　3、乙方所承建围墙在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。

　　三、 工期：20xx年 月 日20xx年 月 日。

　　四、 工程价款及支付：

　　1、 甲乙双方协商确定，围墙承建单价为每米 元(全部费用包干)。

　　2、本工程无预付款，工程款按进度分阶段支付给乙方(甲方不接受乙方任何形式的委托付款或转付款要求)。具体如下：

　　A、工程款按每完成500米验收合格后支付已完成工程量的80%进度款;

　　B、 全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内，支付款达到合同总价的95%给乙方，乙方需提供工程发票;

　　C、留工程决算总价的5%作为保修金。保修金在保修期满乙方履行全部保修责任后一月内支付(保修期为两年，自工程验收合格次日起算)。

　　五、成品及半成品保护：

　　1、 工程成品及半成品保护工作，从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责

　　2、 乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品保护工作……

　　3、 乙方应协助甲方搞好项目周边的`工作，杜绝发生各种纠纷。如果出现纠纷，乙方应自行与有关责任方协商解决，确保工程项目正常进行。

　　六、施工管理及协调：

　　1、 乙方应针对本工程特点制定施工方案(具体工期安排)交甲方审核

　　2、 为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。

　　3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。若发生上述事件，乙方应自行与责任方协商解决。

　　4、在乙方施工过程中，如果发生安全事故，由乙方自己承担责任，与甲方无关。

　　5、在施工过程中，若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响，甲方有权向乙方索赔，其损失按实计算(直接、间接损失)，其费用直接从工程款中扣除。

　　七、工程质量保修与售后服务：

　　在保修期内，所发生的故障，由乙方负责无偿返修，乙方应在接到甲方电话通知24个小时内上门维修，并在五天内排除故障，超过此时间限制，乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金。在保修期内围墙垮塌导致人身伤亡事故，由乙方承担全部责任。

　　八、违约责任：

　　1、 乙方未按合同条件规定的质量要求施工，甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求，乙方自行承担返工费用，且工期不得顺延，还应承担给甲方造成的经济损失(费用按实计算)。

　　2、 若因乙方原因而致围墙工程工期延误，则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金1000 元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级，其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失(包括直接损失和间接损失)。甲方有权直接解除合同。

　　3、 以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。

　　4、 超出双方确认工期十天视乙方严重违约，甲方有权变更或解除合同。

　　九、本合同一式四份， 双方各执贰份。其中村委会 作为乙方的担保方与乙方共同承担责任和义务。经双方盖章后生效。

　　十、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认，补充协议、本合同附件与本合同具同等法律效力。补充协议由双方加盖公章，设计变更和签证应由甲方加盖公章。

　　十一、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议，应协商解决，若协商未果，当事人一方可向本合同履行地(即工程所在地)人民法院提起诉讼。

　　甲方：(签章)甲方代表：联系电话：

　　乙方：(签章) 乙方代表： 联系电话：

　　年月日：

建筑施工合同13

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及有关行政法规，遵循平等、互利、合理的原则，就有关事项经双方协商，达成一致，特订立本合同，供双方共同遵守履行。

　　第一条 工程概况

　　一、工程名称：资兴长远房地产远景花园

　　二、工程地点：资兴市天桥中天公司原址

　　三、结构类型：框架结构、电梯

　　四、质量标准：合格工程

　　五、建筑面积：11万平方米

　　六、承包范围：设计图纸内的桩基础工程、土建工程、安装工程、小区给排水、道路工程图纸以外的经甲方认可的附属工程及双方文字约定的内容均在本合同承包范围内，系总承包工程。

　　第二条 双方诚信

　　甲、乙双方为确保合同诚信，特作以下承诺：

　　乙方承诺：

　　乙方为表达信誉，在签订本专用条款后一周内自愿向甲方交纳本工程项目履约保证金人民币 壹仟贰佰万元整(￥120xx000.00元)。

　　一、甲方承诺：

　　1、收到乙方信誉金后，甲方承诺在100天之内搞好项目三通一平，并通知乙方进场开工桩基础工程。若甲方在100天后仍不能使桩基础开工，每月按信誉金总额25‰的月息支付补偿金给乙方，不足一个月按一个月计算。

　　2、信誉金退付方法：桩基础工程完工，土建工程开始后7天内信誉金80%退回乙方;如在桩基础工程施工过程中，遇到不可预见的非乙方原因造成工期延长，保证金交款时间已满六个月，退80%保证金，其余土建工程(即承台开始施工)时7天内退完。

　　3、本工程需履行招标程序所需的有关资料及手续和办理由乙方提供，乙方按程序依照本合同规定的条件中标。

　　第三条 价款结算与审定

　　1、工程竣工决算按竣工图及相关签证的工程量计算。

　　2、本工程决算定额按20xx年《湖南省建筑工程消耗量标准工程》、《湖南省安装工程量消耗量标准工程》、《湖南省市政工程消耗量标准工程》;本工程量计价办法执行湖南省建设厅湘建价[20xx]406号文件《湖南省建设工程计价办法》规定及相关文件，费率标准按各专业相关标准计取不下浮。

　　3、材料价格按同期郴州市《造价信息》发布的材料预算信息价格计算，无信息材料价格的按市场价格经双方签证计算。

　　4、人工工资单价按施工期现行发布价格(取上限值，即市场工资单价)执行，按其它工程和装饰工程分类计算，如有新的规定按新发布的文件执行。

　　5、经双方协商，税前造价下浮5%后的工程造价为工程结算造价。

　　第四条 施工准备

　　一、甲方

　　1、开工前做好建筑物施工现场的“三通一平”(即水通、电通、路通、场地平整)。

　　2、本合同签订后，土建工程开工前1个月内提交建筑施工许可证给乙方。

　　3、本合同签订后，在正负零以上开工前1个月内提供完整的建筑、水电安装设计施工图五份及坐标控制点叁份。

　　4、组织甲、乙方和设计、勘察、质监、监理及有关部门参加施工图纸会审及技术交底，并做好各方签署的会审交底纪要。

　　5、负责协调好周边关系，不得有强买强卖随意阻工现象出现，提供良好的施工环境。

　　二、乙方

　　1、负责施工区域的临时设施、施工临时用水、用电管线的铺设、管理、使用和维修工作，其费用由乙方负责。

　　2、组织施工人员和材科、机械进场。乙方在进材料时，保证质量的前提下同等价格优先当地人。

　　3、编制施工方案，施工进度计划，并报监理方、建设方代表批准，同时，做好各项所需的材料，机械设备准备

　　4、做好安全防护设施，文明施工，切实保证施工人员安全，如因乙方违规操作，防护措施不到位.所发生的意外安全事故，一切责任及费用由乙方全部承担。

　　5、乙方施工人员应办理暂住证、用工证等有关手续。严禁偷、赌、嫖等违法人员进入工地，乙方对施工人员违反计划生育的，应向有关部门报告，所造成的责任及费用与甲方无关。

　　第五条 工期

　　一、乙方自接到甲方所提交的建筑施工许可证通知日期起计算，总工期为540天(有效工作日)全部竣工。

　　二、如遇下列情况，经甲方现场代表和监理工程师签证后，工期顺延。

　　1、按施工准备规定，“三通一平’未做好.障碍物未清除及当地工农矛盾影响施工的;

　　2、设计变更的;

　　3、在施工中因停水，停电八小时以上或连续间歇性停

　　4、甲方施工员和监理不按时签证，影响下一道工序施工的;

　　5、甲方未按合同规定日期拨付工程款而影响施工的;

　　6、人力不可抗拒的.因素(如台风水灾、自然火灾、地震，雨、雪天气)等而延误工期的;

　　7、乙方每推迟交付一天，按500元/天支付违约金给甲方。

　　第六条 工程质量

　　一 、本工程质量标准必须达到合格工程。

　　二、本工程以建筑安装工程质量检验评定标准为评定工程质量等级的依据，由郴州市质安监站实行质量安全监督。

　　三、乙方必须严格按照设计施工图纸及说明和国定颁发的建筑工程质量验收规范、技术标准、经批准的施工方案进行施工，并接受甲方派驻代表及监理工程师的监督。

　　四、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　1、隐蔽工程必须由乙方自检合格，填写验收表格，经甲方代表和监理工程师检查合格并签证后，方可进行下道工序施工，甲方代表在接到乙方的隐蔽工程验收通知一天内必须进行检查签证，否则视为认可，但乙方须提前两天通知甲方代表。

　　2、乙方按合同内容全部完成，技术资料审核符合要求

　　3、工程竣工后，承包方提供技术资料叁套(原件一套，复印件二套)给建设方，并按规定对工程实行保修，保修期限自竣工验收之日算起，屋面五年，水电二年，主体终身，其保修金按工程结算总造价预留5%，第一年期满退付2%，第二年期满退付2%，五年期满后退付1%。

　　第七条 建筑材科，设备的供应

　　在施工过程中，乙方应严格按图施工，施工材料必须具有出厂证、产品合格证并及时按规定送检。

　　一、本工程中所有建筑材料、设备由乙方自行采购。

　　二、不符合质量要求的材料、设备一律不得使用。

　　三、因乙方使用不合格的材料所造成的经济损失费用及法律责任由乙方全部负责。

　　第八条 工程价款的支付

　　一、工程价款的拨付甲方应根据以下双方协议约定进行拨付(以栋号为准)：

　　二、甲方按每栋进度及完成工程量支付该工程进度款，并及时拨付汇入施工单位帐户，如甲方未按时付款，乙方有权停工，停工给乙方所造成的一切经济损失由甲方负担，并按月利率2.5%计算利息。

　　三、工程款支付时段如下：

　　1、电梯房暂按1200元/㎡的造价约定支付工程进度款(实际平方米单价以竣工决算准)分主体、内外装饰、安装三项分部工程计算，再按以下各栋号的各分部、分项所完成的工程量进行拨付进度款，其比例及金额确定如下：

　　2、桩基础工程：

　　工程完成至50%时，按完成工程量的清单报价的75%拨付进度款，工程完工后支付已完工程清单报价的80%，余款在工程检测合格后，办完工程决算后，付工程款95%，余5%尾数竣工验收合格一年后付清。

　　3、主体分部工程：

　　①、各栋承台及地梁基础完成按完成工程量造价的80%拨付进度款;

　　②、各栋架空层(车库)现浇楼面完成按完成工程量的造价80%拨付进度款;

　　③、各栋每完成六层标准层现浇楼面按完成工程量造价的80%拨付进度款;

　　④、各栋斜坡屋面完成现浇板按完成工程量造价的80%拨付进度款;

　　①～④项主体(含基础、屋面)共拨付总造价的60%工程款，合计为720元/㎡。

　　4、装饰装修分部工程：

　　内外装饰装修分二个阶段拨付工程款，每个阶段完成总工程量50%，每个阶段拨付已完成工程量造价80%的进度款;内外装饰装修分部工程共拨付总造价的20%工程款，合计为240元/㎡。

　　5、安装分部工程：

　　铝合金窗、栏杆、扶手、防盗门、水、电安装时，拨付总价的10%进度款，进度款按完成工程量造价的80%付款，每栋分两次付款。

　　6、待本工程各栋竣工验收，结算造价审定后，二个月内甲方付足该栋总造价的95%，预留5%作为工程质量保修金。

　　7、每次拨付工程款甲方须在5个工作日内办理支付手续，如甲方违约，则按总结算后余款的2.5%每月支付赔偿金给乙方。

　　8、甲方所支付乙方的工程款和履约保证金退还必须汇入乙方指定的银行基本帐户，否则乙方不认可，造成双方损失由甲方负责。

　　第九条 施工与设计变更

　　一、甲方交付的设计图纸及说明和有关技术资料，作为施工的有效依据。开工前由甲方组织技术交底和三方会审，做出会审纪要作为施工及结算的补充依据，甲、乙双方均不得擅自修改。

　　二、施工中如发现设计有错或严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改变更的设计文件进行施工，若其增加工程量，按本合同第三条第一款方法进行结算。乙方不得擅自变更设计和施工图纸。

　　第十条 纠纷解决办法

　　任何一方违反合同规定时，双方协商解决，如协商不妥可向甲方所在地人民法院起诉。

　　第十一条 附件

　　一、本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。

　　二、本合同自双方法人代表签字，加盖公章即生效。

　　三、本合同签订后，未尽事宜经双方协商一致后签订补充协议作为本合同的补充合同，与本合同具有同等法律效力。

　　发包人(盖章)： 承包人(盖章)：

　　法人代表(签字)： 法人代表(签字)：

　　委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

　　电话： 电话：

　　年 月 日 年 月 日

建筑施工合同14

　　合同编号：XXXXXXX

　　发包方：XXXXXXXXXXXXXXXX

　　承包方：XXXXXXXXXXXXXXXX

　　签约时间：XXXXXXX

　　签约地点：XXXXXXX

　　为了保证XXXXXXXX施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　1、工程名称：XXXXXXXXXXXX

　　2、建筑面积(工程形式)：XXXXXXXXXXXX

　　3、施工地点：XXXXXXXXXXXXXXXX

　　4、工期：

　　(1)开工：XXXX年XX月XX日;

　　(2)竣工：XXXX年XX月XX日;

　　(3)合同工期总共历时XXXX天。

　　5、承包形式：XXXXXXXX

　　6、工程质量标准：XXXXXXXX

　　7、工程价款：共计人民币XXXX元。

　　8、付款方式：本合同生效后支付合同款项的XX%，计XXXX元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的XX%，计XXXX元;质保金XXX元，质保期满后支付。

　　9、质保期：XXXX年。

　　10、双方的责任义务

　　(1)发包方的责任义务

　　①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

　　②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;

　　③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;

　　④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;

　　2、承包方的责任义务

　　①按发包方要求及图纸要求进行施工;

　　②如期完成施工任务;

　　③接受发包方的技术指导和质量标准要求;

　　④负责发包方提供料物及设备的保护;

　　⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;

　　⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;

　　11、其他

　　(1)本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

　　(2)本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。

　　(3)合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

　　二、建筑工程纠纷管辖法院如何确定

　　建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖，但合同没有约定时，由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。

　　依据《民事诉讼法》第二十三条的规定：因合同纠纷提起的诉讼，由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。

　　第三十五条的规定：两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖。

　　三、建筑合同合同履行地的理解

　　所谓“合同履行地“，通常是指合同规定的'履行义务和接受履行义务的地点，即义务清偿地点。

　　建设工程设计合同是双务合同，即由发包人提供设计工作所依据的基础文件和情况，设计人交付设计文件，并由发包人支付设计费用。建设工程设计合同在实际操作中，与建设工程施工合同有所区别，有的明确了交付设计图纸的地点，有的对交付图纸的地点没有约定。

　　根据《合同法》第六十一条的规定“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充;不能达成协议的，按合同有关条款或者交易习惯确定”。根据交易习惯，建设工程设计合同所涉及的履行地点应该是发包人接受图纸所在地。

　　发包方：XXXXXXXXX 承包方：XXXXXXXXX

　　委托代理人：XXXXXXXXX 委托代理人：XXXXXXXXX

　　20xxX年XX月XX日 20xxX年XX月XX日

建筑施工合同15

　　发包方：_________________(以下简称甲方)

　　承包方：_________________(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致，订立本建筑门窗施工合同。

　　一、工程名称：_________________。

　　二、工程地址：_________________

　　三、承包方式：_________________

　　四、工程内容：_________________

　　五、工程用料：

　　1、框架：_________________

　　2、拉筋：________________

　　3、玻璃：________________

　　六、承包总价： (1500元)每平方米，大约66平方米，总计(99000元)，拉筋单独合算，不在总平方米造价之内，最终结算以验收实际测量面积结算。

　　七、工期：收到预付款之日起一个月内完成工期。

　　八、付款方式：合同签订后，预付壹万元订金，主框钢板进入现场后

　　付工程款的30%，主框安装完毕后在付30%，完工验收合格后付37%，留3%的质量保证金。(无质量问题按国家规定一年内返还保质金)。

　　九、违约责任：

　　1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工，在施工期间，由乙方造成停工或人员不足，质量达不到本合同规定要求，须返工重来，造成损失由乙方承担，工期不予顺延。

　　2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的'期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款，乙方有权予以停工，工期顺延，造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担，并在复工前支付违约费用。

　　十、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成可诉讼至肇东市人民法院。

　　十一、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，望共同遵守。

　　甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________

　　法定代表人(签字)：_________________法定代表人(签字)：_________________

　　_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日

【建筑施工合同】相关文章：

建筑施工合同03-31

住宅建筑施工合同03-30

小型建筑施工合同04-09

工程建筑施工合同04-16

建筑木工施工合同04-16

建筑施工劳务合同04-07

建筑施工合同【荐】04-01

建筑施工合同【精】04-01

建筑施工合同【热】04-03

【精】建筑施工合同04-03