建筑施工安全合同(15篇)

建筑施工安全合同

更新时间：2024-06-08 13:01:51

相关推荐

建筑施工安全合同(15篇)

　　在人们的法律意识不断增强的社会，很多场合都离不了合同，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编精心整理的建筑施工安全合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

建筑施工安全合同1

　　总包方：_________ 建设有限公司

　　分包方：_________ 建设工程有限公司

　　为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特与建设单位分包方签订本合约。

　　根据本工程实际情况，总包单位只对分包单位进行工作中的协调管理，在施工工程总分包合同的执行上，本合约具有优先权。

　　一、管理目标：

　　1. 杜绝重大安全事故，工伤事故为零；

　　2. 重伤频率控制在万分之三以下，负伤频率控制在千分之四以下；

　　3. 现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%，杜绝现场重大隐患的出现；

　　4. 现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%；

　　5. 不发生重大中毒事故以及群发性的传染病；

　　6. 必须保证施工现场创建安全施工工地；

　　7. 确保总包企业形象的要求。

　　二、安全责任及生产要求：

　　1. 分包方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成自身及他人的安全事故责任和因此发生的费用由分包方全部承担。

　　2. 分包方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁发实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。

　　3. 分包方必须尊重并且服从总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。

　　4. 分包方必须执行下列安全管理制度：

　　4.1 安全技术方案报批制度：分包方必须执行总包方总体工程施工组织设计和安全技术方案。分包方自行编制的单项作业安全防护措施，须报总包方审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批，但此批准并不减轻分包方的安全责任。

　　4.2 分包方必须执行安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全讲话制度，并做好跟踪检查管理工作。

　　4.3 分包方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度。

　　4.3.1分包方项目经理、主管生产经理、技术负责人须接受安全培训、考试合格后办理分包单位安全资格审查认证后方可组织施工。

　　4.3.2分包方的工长、技术员、机械、物资等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人须接受安全技术培训、必须持《安全生产资格证书》上岗。

　　4.3.3分包方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件(原籍地、市级劳动部门颁发)和当地劳动部门核发的特种作业临时操作证，持证上岗。

　　4.3.4分包方工人变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育。

　　4.3.5分包方必须执行周一安全活动一小时制度。

　　4.4 分包方必须执行总包方的安全检查制度。

　　4.4.1分包方必须虚心接受总包方以及上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查，否则造成的罚款等损失均由分包方承担。

　　4.4.2分包方必须按照总包方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施。

　　4.4.3分包方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。

　　4.5 分包方必须严格执行检查整改制度。

　　4.6分包方必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检查制度。

　　4.6.1分包方自带的各类施工机械设备，必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。

　　4.6.2分包方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报总包方有关部门验收，合格后方可使用。

　　4.6.3分包方的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上申报总包方，接受专职部门的专业验收，分包方必须按规定提供设备技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案记忆防护设施支搭(安装)方案，其方案必须满足总包方所在地方政府有关规定。

　　4.7分包方须执行安全防护验收表和施工变化后交接检验制度。

　　4.8分包方必须执行本企业和当地政府行业主管部门对劳动防护用品的定点采购制度。

　　4.9分包方必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。

　　4.10分包方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。

　　4.11分包方必须严格执行职工因工伤亡报告制度。

　　4.12分包方必须执行安全工作奖罚制度：分包方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。

　　4.13分包方必须执行安全防范制度。

　　4.13.1分包方要对分包工程范围内工作人员的安全负责，上班前对外架、脚手架板等进行检查，符合安全要求后方可使用。

　　4.13.2分包方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险。

　　4.13.3分包方的`专业分包商和他在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款。

　　4.13.4施工现场内，分包方必须按总包方的要求，在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明，必要时要提供手提式照明设备。

　　4.13.5总包方有权要求立刻撤走现场内的任何分包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场，除非事先有总包方的书面同意。

　　4.13.6施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。

　　4.13.7对不符合安全规定的，总包方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所须费用从工程款中加倍扣除。

　　4.13.8分包方应给所属职工提供必须的和有效的安全用品，如：安全帽、安全带等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、绝缘手套等的个人人身防护设备。

　　4.13.9分包方应在合同签约后15天内，呈送安全管理防范方案，详述将要采取的安全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的安全管理条例，以报总包方批准，但此批准并不减轻分包方的安全责任。

　　4.13.10分包方应指定至少一名合格的且有经验的安全人员负责安全方案和措施得到实施。

　　三、消防保卫工作要求：

　　1、必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例，分包方应严格按总包方消防保卫制度以及总包方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受总包方的安全检查，对总包方多签发的隐患整改通知，分包方应在总包方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合总包方的要求，总包方有权按规定对分包方进行经济处罚。

　　2分包方须配备至少一名专(兼)职消防保卫管理人员，负责本单位的消防保卫工作；分包方管理以及自身防范措施不利或分包方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由分包方独自承担，因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿，总包方可对其处罚。

　　四、现场文明施工及人员行为管理：

　　1、分包方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合总包方要求，按总包方的规定执行，在施工过程中，对其全体员工的服饰、安全帽等进行统一管理。

　　2、分包方应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的一切损失和费用均由分包方自己负责。

　　3、分包方应按照总包方要求建立全工地有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施。

　　4、分包方必须严格执行保安制度、门卫管理制度，工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌、切忌上班喝酒、寻衅闹事。

　　5、分包方应严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证其劳务人员的安全、卫生、健康，并且采取适当的措施以预防传染病，给工人提供应有的福利和卫生条件。

　　6、分包方作业人员不的擅自拆除安全围护设施，发现一次罚款500元；作业人员不佩戴安全帽，高空作业不戴安全带每次罚款200元。工地现场内煮饭者罚款500元/一次。

　　五、争议的处理。

　　当合约双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿通过调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。

　　六、其他补充条款

　　七、本协议书一式两份，由双方各持一份。

　　八、有效期：自__年______月______日生效至合同书的截止期同时截止

　　总包方：(公章) 分包方：(公章)

　　法定代表人：_______ 法定代表人：____________

　　委托代理人：_______ 委托代理人：____________

　　______年______月______日 ______年______月______日

建筑施工安全合同2

　　发包单位：

　　承包单位：

　　甲方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。

　　一、工程概述：

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、分包形式：

　　二、工程项目期限：

　　自 XX 年月日起开工至 XX 年月日止完工。

　　三、协议内容：

　　1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、企业安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关安全生产以及劳动保护法规、条例、规定。

　　2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

　　3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：

　　（1）工程项目应由甲方编制施工组织设计；

　　（2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。

　　4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

　　5、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

　　6、施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、安全措施的落实以及防火工作等；甲方指派同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、安全措施以及防火等的落实情况。甲乙方双方应经常联系，进行项目安全检查等工作，共同预防事故发生。

　　7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，乙方必须限制整改。

　　8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。

　　9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。

　　10、由乙方提供的机械设备、脚手架等设备，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

　　11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用和租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须尽心检验。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任，负责赔偿。

　　12、甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的.，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。

　　13、特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

　　14、甲乙双方必须严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用，不准任意玩意，损坏偷盗。动用明火必须有三级动火审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。焊工必须持有效证件上岗作业，严禁无证操作。生活设施内，严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服，不准私自拉接电线插座，不准躺在床上吸烟。电饭锅、电炒锅等电热器具应到指定的专间集中使用。

　　15、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。

　　16、遵循先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。

　　17、甲乙双方在施工中，应注意地下管线、障碍物及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

　　18、乙方在签订建筑工程施工合同后，应自觉地办理从业人员的登记注册手续。

　　19、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。

　　20、其他：

　　（1）为认真落实安全管理等规定以及责任制方针，乙方需向甲方交纳安全风险保证金元，以作为甲方对项目的安全监督检查和安全考评的奖罚。

　　（2）项目工程安全生产奖罚办法具体参照附件。

　　21、本协议经双方代表签字后盖章即生效：协议作为合同正本的附件一式四份，甲、乙方各执二份。

　　甲方代表人：乙方法定代表人：

　　甲方安全负责人：乙方安全责任人：

　　XX年月日

建筑施工安全合同3

　　总包单位：（以下简称甲方）_____________________

　　分包单位：（以下简称乙方）_____________________

　　工程名称：____________________________________

　　为加强建筑施工起重机械设备租赁使用管理，确保建筑施工起重机械设备的完好与安全运行，使建筑施工用起重机械设备租赁使用处于安全受控状态，双方本着平等、自愿的原则，签定本协议书。甲方和乙方应当按照各自职责，对施工现场起重机械设备进行监督管理，严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场起重机械设备安全运行。

　　一、甲方的权利、责任和义务：

　　1．贯彻落实国家和北市建委及集团公司起重机械设备的规程、规范和规章制度。负责对施工现场起重机械设备租赁使用进行全面监督、管理，有权对施工现场起重机械设备进行安全监督、检查和指导。

　　2．按照乙方提出的起重机械设备进出场要求，负责为乙方提供起重机械进出场安装、拆卸现场条件。

　　3．甲方向乙方提供有关基础勘察报告，轴线位置、标高及相关资料，按乙方图纸要求完成塔吊基础的'制做工作。

　　4．有权制止违章指挥、违章作业行为。对违反安全生产、文明施工要求的有权进行处罚。

　　5．严禁施工现场甲方人员上起重机械设备或与起重机械设备有关的其他作业，发生事故，由甲方负责。

　　6．甲方配备持证专业指挥信号人员按照操作规程负责起重机械的指挥工作。

　　二、乙方的权利、责任和义务：

　　1．必须严格执行国家和北市建委及集团公司起重机械设备的规程、规范和规章制度。对提供的起重机械设备负全面管理责任。

　　2．遵守甲方施工现场机械设备管理规定，不得损坏现场安全防护设施，不服从甲方管理造成事故的，由乙方负责。

　　3．向甲方提供检验合格、技术性能良好的起重机械设备，并保证在施工期间起重机械设备处于良好工作状态。

　　4．向甲方提供起重机械设备基础处理方案及运行方面的有关图纸及技术资料和相关文件。负责编制起重机械设备安装、拆除方案，由持有安装、拆除资质的企业进行，安装完毕后，必须办理验收手续及有关资料。

　　5．负责对起重机械设备进行日常检查和维修保养，提供维修保养制度和实施情况及设备的履历书。起重机械设备出现故障，要及时通知甲方，乙方应积极组织抢修。

　　6．负责配备齐有效证件的起重机械设备司机，持证上岗，严格遵守起重机械设备操作规程和管理规定，禁止酒后操作机械。

　　7．乙方起重机械设备司机服从甲方信号指挥人员指挥，严格执行操作规程，禁止违章操作，遇有非信号工指挥或违章指挥时，有权拒绝操作。

　　三、补充条款：

　　补充条款如下：_________________________________

　　本协议书一式两份，甲、乙双方签字盖章立即生效。各保存一份。本协议书自签字之日生效至工程竣工终止。

　　总包单位：（盖章）___________

　　分包单位：（盖章）___________

　　负责人签字：_________________

　　________年________月_______日

建筑施工安全合同4

　　甲方：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　为加强合作意识，明确责任，本着“安全第一，预防为主”的目的，让安全隐患消灭在萌芽中，经甲、乙双方协商，签订如下合同：

　　一、工程项目期限：

　　自_____年____月_____日起开工至_____年____月_____日止完工。

　　二、甲方安全责任

　　1、甲方不得对从事建设活动的勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规的要求。

　　2、甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法规要求的机械设备、设施等。

　　3、进场施工作业前对乙方项目负责人进行安全事项交底。

　　4、指定专人负责监管该项目的安全工作，并配合乙方解决因甲方因素而影响安全施工的问题。

　　5、在易燃易爆、带电运行、机械运作的危险区域内作业，事先要求和协助乙方制订安全措施并监督实施。

　　6、监督检查乙方的安全施工作业情况，对违法乱纪现象按甲方单位安全检查考核细则规定进行违规执罚。因乙方严重违规施工作业而影响甲方正常生产时，有权停止其施工作业至整改验收合格为止。

　　三、乙方安全责任

　　1、乙方要根据《施工现场安全管理制度》做好各项安全工作。

　　2、乙方的特种作业人员要依照《特种作业人员持证上岗管理制度》做好安全工作。

　　3、施工中，乙方因操作不当人为造成的事故，由乙方负全责。甲方有权制止乙方的违章指挥和违章作业。乙方如不依照甲方提出的各项安全管理制度具体操作，甲方有权终止合同。

　　4、施工中，如因不可预知或自然灾害发生，乙方负责对现场的紧急救险和处理，保护好现场，并立即启动应急预案。

　　5、乙方要保证定期开展对员工的安全活动及安全检查工作。

　　6、乙方的施工管理干部，工程技术人员必须熟悉《建筑安装工程安全技术规程》，凡不了解“规程”的技术人员和未受过安全教育的人员，都不许参加施工。

　　7、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

　　8、在出现安全隐患时，乙方要及时予以排除。

　　9、乙方对工程施工对象的质量安全终身负责，除不可预知或自然灾害发生，乙方要保证建筑不发生倾斜、墙体裂痕、墙皮脱落等质量安全事故发生。

　　四、施工安全保证金

　　甲方预留工程款的`10%作为乙方的安全保证金。乙方在施工过程中未发生人身重伤、电网和设备及以上事故，于工程竣工验收后将该保证金全额退还；若施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故，扣除相应数额的安全保证金：

　　1、发生人身死亡事故、电网和设备重大事故，扣除全部安全保证金；

　　2、发生人身重伤事故、电网和设备事故，扣除50%安全保证金；

　　3、乙方人员发生违章行为的经济处罚，按处罚规定从安全保证金内扣除。

　　五、违约责任

　　1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

　　2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

　　3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

　　4、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

　　5、乙方人员安全工作规程抽考不合格，乙方应承担50元/人次的违约责任；特种人员无证上岗乙方应承担100元/人次的违约责任。

　　六、该合同一式____份，甲乙双方各持____份。签字之日起生效，工程终止后本协议即告终止。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　______年_____月_____日

　　乙方：

　　法定代表人：

　　______年_____月_____日

建筑施工安全合同5

　　发包方：_____________甲方；

　　承包方：_____________乙方

　　为保障某地住宅楼的顺利完工，甲乙双方经过友好协商达成一致，甲方将以包清工的形式把住宅楼交给乙方施工，并签订以下协议：

　　一、承包范围：乙方负责住宅楼的整体土建项目，包括地基、主体、盖瓦、粉刷等。乙方必须保证工人的工资发放，以确保施工正常进行。甲方只需提供建筑材料，但乙方需提前七天通知甲方所需材料的数量。同时，乙方也负责卸车和搬运建材的安全。

　　二、工程质量：乙方应按照施工规范进行施工，对浇梁、柱、平面等重要工序要亲自监督指导。主体工程按照图纸进行施工，如有改动需事先取得甲方的书面同意。若在施工中出现质量问题，所有责任由乙方承担。

　　三、付款方式：地基以上主体按投影面积结算，单价为元/平方米；阁楼包括盖瓦为元/平方米。每层主体浇好后支付该层工程的70%，内、外墙完工后支付到总价的.90%，余下的10%款项将在验收合格后一个月内付清。

　　四、责任：乙方的施工人员必须遵守法律法规，同时要做好安全工作并参保建工险。如有意外事故，乙方负全部责任。乙方还需保管好施工现场的工具、设备和材料，如有遗失或损坏，须自行承担责任。

　　五、工期：从__年__月__日至__年__月__日，总计__个月，包括节假日及返修延误的工期，除非遭遇不可抗拒的因素。

　　六、违约：如果乙方未能在规定时间内保质保量地完成施工任务，则每天向甲方支付元作为补偿。

　　七、生效：本协议自甲乙双方签字之日起生效，双方各执一份。若有未尽事宜，可进一步商议解决。

　　八、终止：住宅楼建筑验收结束后，且工程款结清后，本协议自动失效。

　　甲方签名：________

　　乙方签名：________

　　签署日期：__年__月__日

建筑施工安全合同6

　　为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本公司湖北金美地源空调工程有限公司（以下简称“甲方”）与承包人山东泰安钻机设备有限公司（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

　　一、甲方职责

　　1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

　　2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

　　3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

　　4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

　　5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的'各项安全隐患。

　　二、乙方职责

　　1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合现中的有安全要求。

　　2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

　　3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

　　4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

　　5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

　　6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为

　　7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

　　8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

　　9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

　　10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

　　11.乙方人员必须遵守有关安全保护、环境保护及其它规章制度，对施工人员必须购买意外伤害保险，并进行安全保健防护，乙方负责承担费用。生产中发生的任务安全、环保事故，均由乙方自行负责。

　　三、违约责任

　　如因乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同正本一式二份，合同双方各执一份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

　　甲方：湖北金美地源空调工程有限公司

　　法定代表人：

　　授权代理人：

　　乙方：山东泰安钻机设备有限公司

　　法定代表人

　　授权代理人：

建筑施工安全合同7

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律法规，为保证双方生产安全，明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施，就本工程的安全生产施工事项达成如下协议。

　　第一条建设单位：

　　工程名称：________________

　　工程地点：________________

　　第二条乙方资质及安全生产条件：

　　乙方的资质：________________

　　乙方的安全生产条件：________

　　说明：乙方应将资质、安全生产资格证书、安全生产条件的有关资料原件送给甲方审核并对资料的真实性负责，资料复印件交到甲方工程管理部备案。

　　第三条乙方现场负责人及安全生产管理人员：

　　乙方现场负责人：______________________

　　乙方安全生产管理人员：________________

　　第四条甲方的责任和权利

　　1．向乙方提供本单位的安全生产规章制度。

　　2．对乙方安全生产进行监督、检查和管理，对违章、违规行为有权制止，限期整改，并根据具体情况进行处罚。

　　3．对乙方制定的安全方案和安全技术措施进行审查、审批和检查落实，对无方案、无措施和措施不落实的有权停止施工，限期整改，并根据具体情况进行处罚。

　　第五条乙方的责任和权利

　　1．乙方负责人是安全生产的第一责任人，对安全生产负全责。

　　2．乙方的安全目标应与甲方总体安全目标相一致。

　　3．严格执行甲方的安全生产管理制度及甲方的质量、职业健康安全、环境管理体系标准。遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。

　　4．建立健全安全生产保障体系及安全组织机构，设立专职安全生产管理人员，建立健全现场安全责任制和消防安全责任制度。

　　5．乙方的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员，应当按照国家有关规定经培训考核合格后，持证上岗。

　　6．乙方投入现场的全部机械及种类生产工具，必须经检验合格，符合国家的.有关标准，并遵守操作规程。

　　7．乙方必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并支付保险费；将保单复印件交给甲方备查。

　　8．根据工程特点，在施工组织设计（或施工方案）编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，达到一定规模的危险性较大的项目工程编制专项施工方案。做好安全教育和安全技术交底工作，保证进场施工人员经过安全教育，必须持本岗位有效证书上岗。

　　9．施工过程中，对人的不安全行为、物（设备）的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全施工要求进行施工，杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现。

　　10．乙方施工现场的控制，由乙方单位负责人负责。服从监理单位、建设单位对施工现场的安全管理。

　　11．按部颁JGJ59－99标准要求对施工现场进行有效控制。如有严重违反JGJ59－99标准保证项目条款的情况，甲方单位有权提出停工并罚款。

　　12．平时进行安全检查，对安全隐患及时整改。对甲方单位签发的安全检查整改通知书，单位应无条件进行整改。

　　13．乙方有权对甲方的安全管理提出合理化建议。

　　14．每月在规定的时间内，向甲方上报各种安全事项的统计数据。

　　15．乙方在施工过程中一旦发生安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报；生产安全事故发生后，乙方应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。按照国家有关规定进行调查、处理，做好事故的善后处理工作。同时必须明确事故的责任主体为乙方，不得将经济损失和矛盾转移到甲方。不得对事故隐瞒不报。

　　16．乙方在施工中必须加强安全管理，由于管理不到位而造成的负面影响，乙方应承担全部责任；并承担由此给甲方造成的名誉及经济损失。

　　17．向甲方单位交纳安全保证金时，缴费额为承包合同总额的____％，并在进场前划到甲方单位。

　　18．如乙方不遵守本合同条款，甲方将取消承（分）包资格，不再与其合作。

　　第六条其他

　　1．本合同签订后，未经双方共同协商同意，任何一方不得私自改动或终止。

　　2．本合同与工程合同具有同等效力，期限与工程合同一致；如果工程合同工期有变动，本合同期限也随之变动；工程施工结束以后，本合同也一同解除。

　　3．合同履行过程中发生争议时，双方应协商解决；如果协商不成，双方可以向仲裁机构申请仲裁。

　　4．本合同自签订之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：_____________乙方：_____________

　　代表：_____________代表：_____________

　　日期：_____________日期：_____________

建筑施工安全合同8

　　合同编号：

　　立协单位：

　　发包单位：（以下简称甲方）

　　承包单位：（以下简称乙方）

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、分包工程范围和内容：

　　4、分包形式：

　　二、工程项目期限：

　　自年月日起开工至年月日止完工。

　　三、协议内容：

　　1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

　　3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：

　　（1）工程项目应由甲方编制施工组织设计；

　　（2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。

　　4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

　　5、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

　　6、施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲方双方应经常联系，项目协助检查工程项目中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

　　7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，乙方必须限制整改，对甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利。

　　8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。

　　9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。

　　10、由甲方提供的机械设备、脚手架等设备，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

　　14、甲乙双方必须严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用，不准任意玩弄，损坏偷盗。动用明火必须三级动火审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。焊工必须持有效证件上岗作业，严禁无证操作。生活区内，严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服。不准私自使用液化石油气。不准私自拉接电线插座，不准躺在床上吸烟。电饭锅、电炒锅等电热器具应到甲方指定的专用间集中使用，甲方应创造条件为乙方使用提供便利。

　　16、遵循先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均有关方负责。

　　17、甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

　　18、乙方在签订建筑工程施工合同后，应自觉地向暂住地的公安派出机构办理暂住登记手续，并向区（县）城建办（建设局）安监站、劳动局劳动保护检察部门办理施工登记手续。

　　19、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。

　　20、其他：

　　21、本协议经双方代表签字后即生效：协议作为合同正本的附件一式六份，甲、乙方各执二份，送劳动局劳动保护监察科、区（县）城建办（建设局）安监站各一份备案。

　　甲方：乙方：

　　单位名称：单位名称：

　　法人代表或法人委托人：法人代表或法人委托人：

　　地址：地址：

　　联系电话：联系电话：

　　日期：日期：

建筑施工安全合同9

　　甲方：﹙以下称甲方﹚

　　乙方：﹙以下称乙方﹚

　　为了搞好房屋建筑施工安全的管理工作，让甲方今后在此居住全家安康幸福，子孙兴旺。因此，杜绝发生一切安全事故，经双方协商签订本协议。

　　第一条、本工程为私人房屋建筑施工。

　　第二条、甲方安全责任：进场施工前甲方须对乙方代表进行现场口头的安全事项说明，其内容是：将该房屋建筑有关联的安全注意事项﹙即砌砖，搭架，升架，打楼面及进行一切高空施工﹚向乙方讲清楚。

　　第三条、乙方安全责任

　　（1）乙方代表为安全责任人，负责该房屋建筑工程项目的`日常安全管理工作，严格遵守现场安全规章制度，并负责监管安全施工作业。

　　（2）开工前必须对所属人员进行建房注意事项等安全教育，不安排未经安全教育人员进入建筑场地。

　　（3）乙方的任何人员均不得在施工地打架斗殴、酗酒。严禁酒后上班。

　　（4）乙方负责此项房屋建筑的全部安全责任，如果在建筑中发生生产安全事故，由乙方自己承担全部的事故责任和经济责任。

　　第四条、甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好房屋建筑施工。

　　第五条、本协议双方签字后生效，一式两份，甲、乙方、各执一份。

　　十四、本合同自双方签字之日起生效，承包施工结束后自行失效。

　　甲方（签字盖章）：________

　　乙方（签字盖章）：________

　　联系电话：________________

　　____年____月____日

建筑施工安全合同10

　　总包方：_________项目部

　　分包方：_________

　　建设单位将项目委托分包方施工，为了明确总分包双方的安全生产责任，确保施工安全，分包方在与建设单位签订建筑施工合同的同时，还须与总包方签订本安全生产协议。

　　一、分包方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例和规定。

　　二、分包方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部;应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

　　三、总包方对分包方的治安、消防进行检查。对分包方的材料、机具等进行进出场登记，凡未经登记的材料机具等不得外出。

　　四、总包方有权提请建设单位督促分包方的加强治安、消防、安全生产、文明施工、卫生方面的管理，对分包方的违法违纪行为有权实施处罚，必要时可移交公安机关处理。

　　五、分包方在施工前要认真勘察现场并认真做好以下工作：

　　1、工程项目应由分包方编制施工组织设计;根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施。

　　2、工程项目在具体施工中应由分包方按总包方的要求对专业较强的工程项目另行编制专项安全施工组织设计，并严格按该施工组织设计的要求施工，保证安全施工。

　　六、分包方的相关负责人必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育。增强法制观念，提高职工的'安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度和法规。

　　七、施工前，分包方应组织召开管理和施工人员安全生产教育会议，通知总包方委派有关人员出席会议，并介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求。分包方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

　　八、施工期间，分包方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作;总包方指派同志负责联系，予以协助督促分包方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，总包方督促分包方检查工程项目中有关的安全、防火工作，预防事故发生。

　　九、分包方在施工期间必须严格执行和遵守总包方的安全生产防火、管理的各类规定，接受总包方的督促、检查和指导。总包方有督促分包方搞好安全生产防火管理以及定期检查的义务，对于查出的隐患，分包方必须限期整改。

　　十、在生产操作过程中分包方须安全管理，应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。

　　十一、分包方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由分包方自备。如分包方必须向总包方借用和租赁，应由甲、乙双方有关人员办理借用租赁手续。分包方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但分包方必须进行检验。分包方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障、损坏、遗失或造成伤亡事故均由分包方方承担责任、负责赔偿。

　　十二、分包方的人员，对施工现场的各类安全防护措施、安全标志和警告牌不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经总包方现场施工负责人和总包方指派的安全管理人员的同意、并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。分包方人员擅自拆除所造成的后果，均由分包方负责承但。

　　十三、特种作业必须执行，《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证;中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作;起重吊装作业人员必如遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作;严禁不懂电器，机械设备的人擅自操作使用电器、机械设备。

　　十四、分包方必须严格执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。

　　十五、分包方需用总包方提供的电气设备，及时向总包方提出。违反本规定或未经总包方许可，擅自乱拉电气线路造成的后果均由分包方负责。

　　十六、施工期间，贯彻谁施工谁负责安全的原则，如分包方发生各类伤亡、火灾事故，应由分包方负责迅速统计上报。总包方督促分包方抢救伤员，保护好事故现场，并协助政府有关部门做好事故的调查工作。分包方对事故负全部责任，做好家属的安抚工作并赔偿经济损失。

　　十七、文明施工：

　　(1)设置车轮冲洗龙头和排水沟，保证带有泥土的车辆经冲洗干净后才能驶出工地。

　　(2)施工现场要进行有组织排水，项目部派专人对排水管网定时检查、疏通，保证有效、有组织的排水。整个现场实行分区责任制，所有施工道路时刻保持路面平整、清洁，无明显低洼不平和积水，决不影响车辆通行。

　　(3)分包方要加强对全体员工的文明施工教育，制定各种文明生产和生活制度，做到有章可循，严格考核。大力提倡员工的文明与卫生，保证项目良好的精神风貌。

　　(4)分包方要加强“落手清”意识，建立施工现场分区域责任制，由专人管理负责;做到现场清洁、卫生、整齐。

　　(5)分包方施工现场人员必须配戴施工单位统一印制的胸卡，安全帽按照规范、工种要求区分颜色，并在安全帽前后都印上各单位的标志。

　　(6)分包方应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、施工噪声、施工现场环境卫生和场外污染等管理规定，并办理有关手续，分包方造成的罚款等全部责任由分包方负责。

　　(7)分包方在施工过程中应完善文明施工措施，并事先预防由于分包方施工可能对周边居民和企事业单位产生的各种影响，尤其避免对周边房屋和构筑物产生不良影响，在施工组织设计中充分考虑相应技术措施，否则分包方自行承担由此造成的一切后果。

　　(8)施工期间由于分包方违反安全操作规范，被政府有关部门处罚，如通报批评、警告和罚款等，一切后果由分包方负责。

　　(9)施工用电配电总箱、分线箱必须是正规厂家产品，经现场监理、总包方现场安全负责人检验合格后方可使用，严禁使用自制木箱或其它不正规产品。所有电气设备必须做到一机、一闸、一漏电保护器，设备外壳必须进行保护接地。总配电箱内必须配有合格的漏电保护器、空气开关、电表等，施工现场所有电气设备必须采用保护接零系统。一经检查发现不符合要求的立即勒令停止使用并进行整改，并每次扣罚200元。

　　(10)施工期间，分包方应及时整理和统筹安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，工程建设中多余材料、建筑垃圾必须运输到总包指定场地，严禁随地乱堆，否则，总包方对分包方处以500元的罚款，以上物品在不需用时应按总包方要求清理出本工地。

　　(11)施工现场各类垃圾应当天清理，否则由总包方指派人员清理，清理费用由总包方核定，从分包单位扣除。

　　(12)为确保施工现场的安全生产和文明施工，分包方有义务禁止一切与施工无关人员进入施工现场，一经发现总包方给予分包方每人次200元的罚款。

　　十八、分包方必须遵守总包方的各项管理制度条例，协调好工作，确保施工生产的顺利进行。

　　(1)严格执行安全生产六大纪律，进入工地必须正确戴好安全帽，无帽不准进工地，不准赤膊、穿拖鞋，否则处以每人次100元罚款。

　　(2)严格按施工用电规范进行，禁止私拉乱接。禁止使用非生产性电加热器，手持电动工具必须有接零保护，杜绝违章作业。有违章者处以每次200元～500元的罚款。

　　(3)禁止损坏总包方的一切安全防护设施，施工中有妨碍的必须得到总包方许可后方可拆除或位移，施工结束必须立即补好。擅自拆除或损坏的，以每处500元～1000元罚款，造成后果的分包方负责全部责任。

　　(4)做好文明卫生工作，工地内不得随地大小便，如经发现，除进行清理外并处以每次200元罚款，保持清洁卫生。

　　(5)配备消防器材，重点部位禁止动用明火。需要动火的必须有动火审批报告，并有防火措施，否则禁止动火。

　　(7)做好自身的财物保管工作，防止发生失窃事件。

　　(8)分包方一律不准在现场设食堂和宿舍，违反者酌情罚款。

　　十九、本协议经双方代表签字，单位盖章后生效。甲、乙各执一份，到工程竣工自动终止。

　　总包方(盖章)：_________分包方(盖章)：_________

　　安全负责人(签字)：_________安全负责人(签字)：_________

　　综合治理负责人(签字)：_________综合治理负责人(签字)：_________

　　_________年_________月_________日

建筑施工安全合同11

　　甲方：xxxx投资置业有限公司

　　乙方：xxxx建设工程有限公司

　　甲方投资的西都大厦工程发包给乙方施工，为明确责任，特对安全施工措施费用订立如下协议，共同遵守：

　　一、现场文明施工措施费的'基本费、现场考评费按徐建发（XX）77号文件规定执行，甲方积极配合乙方办理相关手续，但奖励费不支付。

　　二、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，合理投入，严禁挪用基本费与现场考评费。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

　　三、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、临街交通要道施工等方面采取安全防护措施，由此而发生的防护措施费，经工程师确认后，由甲方承担。

　　四、施工现场暂时停止施工的，乙方应当做好现场保护保护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。

　　五、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

　　六、本协议一式两份，双方代表签字，单位盖章后生效。各执一份，监督执行。

建筑施工安全合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方投资的西都大厦工程发包给乙方施工，为明确责任，特对安全施工措施费用订立如下协议，共同遵守：

　　一、现场文明施工措施费的基本费、现场考评费按徐建发（______）77号文件规定执行，甲方积极配合乙方办理相关手续，但奖励费不支付。

　　三、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、临街交通要道施工等方面采取安全防护措施，由此而发生的防护措施费，经工程师确认后，由甲方承担。

　　四、施工现场暂时停止施工的`，乙方应当做好现场保护保护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。

　　六、本协议一式两份，双方代表签字，单位盖章后生效。各执一份，监督执行。

　　甲方（签字盖章）：________

　　联系电话：________________

　　____年____月____日

　　乙方（签字盖章）：________

　　联系电话：________________

　　____年____月____日

建筑施工安全合同13

　　建设单位（以下简称甲方）：

　　代理人：

　　联系电话：

　　联系地址：

　　风险提示：

　　发包人或者发包单位审查承包人主体资格，应注意以下几个方面：

　　（1）审查承包人的企业形式，如果承包人是个人、合伙企业、或是个人独资企业，按现行法律法规将不能签订建设工程承包合同。

　　（2）审查承包人企业是否具有建筑企业资质，资质等级是否与合同的建设项目相适应。按《建筑法》规定，将工程发包给不具有相应资质的建筑企业的发包人也要承担法律责任。同时联合体承包的，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。

　　（3）审查承包人是否存在挂靠情况，挂靠导致合同无效。

　　发包人在签施工建设合同前应当注意审核承包人资质，是否存在超越资质等情况，避免合同无效。承包单位（以下简称乙方）：代理人：联系电话：联系地址：为加强建设施工安全监督管理，明确双方的安全生产责任，保障人身和财产安全，根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》的规定，结合本工程的具体情况，双方签订如下施工安全管理协议。

　　第一条建筑安装施工项目基本情况

　　1、工程名称：_______________

　　2、工程地点：_______________

　　3、承包方式：_______________

　　第二条建筑安装现场管理人员为保证施工安全管理及安全责任，必须明确现场管理人员：

　　1、乙方项目负责人：____________________，联系电话：____________________

　　2、乙方现场安全负责人：____________________，联系电话：____________________

　　风险提示：

　　施工现场情况复杂，有的一个施工工地，会同时有几个不同的分包单位在施工，因此，针对安全生产来说，就是要服从总承包单位的安全生产管理，包括制定安全生产责任制度，遵守相关的规章制度和操作等。

　　同时，发包方与承包方双方的安全责任也应当明确界定，保障工程建设安全，双方应当做好沟通与管理，避免发生安全事故时候双方相互推诿。

　　第三条甲方责任

　　1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场____区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。

　　2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

　　3、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

　　4、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

　　5、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

　　第四条乙方责任乙方作为工程项目的承包方，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

　　1、乙方按照国家的有关规定，为施工人员办理人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

　　风险提示：

　　工程开工前，承包方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育、技能和安规考试，合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必须进行安全教育和技能安规考试，并报给发包方安全部门备案。特种作业人员，必须持有有效的《特种作业证》。

　　2、乙方人员进入甲方场地或区域，必须遵守国家及行业相关法规及甲方的各项规章制度和要求。并对全体施工人员进行安全培训和教育，施工人员必须严格按照施工项目的`操作规程施工和作业。

　　3、乙方在甲方场地或区域内施工，必须按安全要求做好安全防范措施、及悬挂和设置安全标准，并按安全规程、标准及规定执行，加强施工安全检查和监督，发现违章作业者要坚决纠正并做出处理。

　　4、乙方安全责任的负责人必须全面负责监督其施工人员，按照甲方安全制度有关要求安全施工，直至该工程和项目结束为止。

　　5、乙方在施工过程中，要接受甲方及监理单位的监督检查。

　　6、承包单位人员对所在施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并落实整改后方准施工。一经施工，就表示已确认该施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。承包单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。风险提示：

　　如果一方存在违反以上规定或者违反消防、治安及其他安全规定的，其行为严重影响另一方正常生产经营及安全管理工作的开展，双方可以据此约定违约责任，以便发生违约行为，可以比较方便执行。

　　第五条违约责任

　　1、由于甲方或乙方责任造成对方或

　　第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或

　　第三方因此造成的全部损失。

　　2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

　　3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

　　第六条出险理赔责任

　　对于施工过程中出现意外，造成人身伤亡事故，由保险公司依据相关条例规定和额度负责理赔，甲方不承担赔偿责任。

　　第七条甲乙双方必须严格执行本协议

　　本协议的法律效力独立于主合同。

　　第八条本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：（盖章）_______________

　　法定代表人或委托代理人：（签字）_______________

　　签订时间：________年____月____日

　　乙方：（盖章）_______________

　　法定代表人或委托代理人：（签字）_______________

　　签订时间：________年____月____日

建筑施工安全合同14

　　发包方（甲方）：__________

　　承包方（乙方）：__________

　　甲方委托乙方承建农村居住住房，为明确乙方在承揽甲方房屋施工过程中的安全责任，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合该工程实际，为了加强房屋建筑施工安全的管理工作，确保乙方在房屋建设过程中安全施工，经双方协商签订本协议。

　　第一条：本工程为甲方私人房屋建筑施工。

　　第二条：甲方安全责任：进场施工前甲方须对乙方代表书面说明施工现场安全事项。

　　第三条：乙方安全责任

　　（1）乙方为该工程安全责任人，负责该房屋建筑工程项目的日常安全管理工作，制定并严格遵守现场安全规章制度，并负责监管安全施工作业。

　　（2）开工前必须对所属人员进行建房注意事项等安全教育，不安排未经安全教育人员进入建筑场地。

　　（3）乙方的任何人员均不得在施工地打架斗殴、酗酒。严禁酒后上班。

　　（4）乙方负责此项房屋建筑施工过程中的`全部安全责任，如果在施工中发生生产安全事故，由乙方自己承担全部的事故责任和经济责任。

　　第四条：甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，确保房屋建设全过程施工安全。

　　第五条：本协议双方签字后生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　附件：施工现场安全事项说明

　　甲方（按手印）：__________乙方（按手印）：__________

　　身份证号：__________ 身份证号：__________

　　联系电话：__________联系电话：__________

　　日期：__________日期：__________

建筑施工安全合同15

　　发包单位：____________________

　　承包单位：____________________

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地址

　　3、分包工程范围和内容：

　　4、分包形式：劳务承包

　　二、协议内容：

　　2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员;应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

　　3、工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。

　　6、施工期间，乙方承包人同志负责本工程项目的有关安全、防火工作第一负责人，全面负责安全施工、管理、监督以及安全事故事后妥善处理负责人;甲方指派陈发年同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲方双方应经常联系，项目协助检查工程项目中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

　　8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。

　　10、由甲方提供的机械设备、脚手架等设备，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的'情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

　　12、甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。

　　13、特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证;中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

　　18、乙方在签订建筑工程施工合同后，应自觉地向暂住地的公安派出机构办理暂住登记手续，并向鄂托克前旗区(县)城建办(建设局)安监站、劳动局劳动保护检察部门办理施工登记手续。

　　三、责任承担及处理

　　1、甲乙双方违反本合同约定，但未造成事故的，违约方应承担违约责任。(违约方所承担的违约责任应与主合同约定保持一致，包括但不限于支付违约金、停工整改、赔偿损失等。)

　　2 、发生事故时，甲、乙双方有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

　　3、乙方组织施工时，不得使用不符合国家、行业标准和甲方规定的原材料、设备、装置、防护用品、器材、安全检测仪等，否则，由此引发的事故由乙方承担全部责任。

　　4、甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任。

　　5、乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任并报告甲方;由于乙方工程质量导致的事故，由乙方承担责任。

　　6、甲、乙双方共同违约造成的事故，按双方责任大小承担相应责任，并按规定追究有关人员责任。

　　7、对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，经查证属实，乙方每次应向甲方支付违约金5000元。情节严重的，取消其进入甲方市场资格。

　　8、乙方招用的分包商，应经甲方认可，并具备承担工程服务项目的施工资质和安全资格，从事特种作业的工程人员必须经过专业培训并取得特种作业资格证书，乙方招用的分包商的安全责任由乙方承担。

　　9、乙方应当承担由于其施工期间发生环境污染事故、纠纷或受到政府环境主管部门处罚的一切费用和责任。

　　10、若乙方施工过程中所控制或使用的甲方财产出现损坏、丢失等情况，乙方应及时报告甲方，并承担由此所造成的一切损失。