建筑工程劳务合同

建筑工程劳务合同

更新时间：2024-05-16 12:59:21

相关推荐

建筑工程劳务合同

　　在当今不断发展的世界，合同的用途越来越广泛，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编帮大家整理的建筑工程劳务合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

建筑工程劳务合同1

　　甲方（发包单位）：____________

　　乙方（承包单位）：____________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：林肯公园A区3#楼粗（精）装修工程

　　二、工程地点：亦庄开发区

　　三、工程内容：甲方下发图纸所包含的水电安装项内容

　　四、工程工期： ____________天

　　五、工程质量要求：合格

　　六、工程造价：见后附综合单价表零用工： 120元/综合工日

　　七、工程承包方式：劳务分包

　　八、工程价款的拨付及结算方式：本工程无工程款，工程量以总包单位清单及图纸为参考，以室内面积实测实量为依据。按月进度工作量70%付款，竣工验收30日内付至合同内完成工程量的95%，结算款于结算完成后30天内支付至结算总额的95%，5%为保修金，1年保修期满后15日内一次付清。

　　九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。

　　十、考核验收：工程竣工由总包方、业主、监理、甲方共同验收并要求在以下四个方面对乙方进行考核后方可结算：

　　1、乙方应加强，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全，确保施工安全，如因乙方原因发生安全事故，一切后果由乙方自行承担。

　　2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求；竣工后的维修由乙方负责，如乙方不能及时保证维修，甲方有权另派他人维修，费用由乙方承担。

　　3、工程工期：20_____________ 年 05 月 05 日至 20_____________ 年 05 月 20 日

　　4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，由于乙方未能达到总包方的文明施工标准所产生的处罚，由乙方自行承担。

　　十一、甲方责任：

　　1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

　　2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

　　3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。

　　十二、乙方责任：

　　1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。

　　2、按甲方的`工期计划要求，认真编制施工作业计划。

　　3、严格执行安全中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。

　　4、按国家和北京市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。

　　（1）乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。

　　5、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。

　　十三、、零用工说明

　　（1）卫生清理、自用材料搬运不计零工

　　（2）线槽、线盒、墙洞等修补一次不计零工

　　（3）总包方组织如技术竞赛、考试考核等活动不计零工

　　十四、违约责任：

　　1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

　　（1）甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率，并按拖欠金额量向乙方支付每日 3 ‰的违约金；

　　（2）甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违约金 200 元，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间。

　　2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

　　（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方每日支付工程款的 1% 的违约金；

　　（2）乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付 200 元的违约金；

　　（3）乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付 200 元的违约金，乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

　　3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　十五、本工程甲方委派 ____________为现场负责人，乙方委派为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。

　　十六、甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。

　　十七、本合同自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。

　　十八、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式贰份，双方各执壹份。本合同副本叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

　　十九、承包项目范围及要求：

　　1、施工承包范围：

　　1）电气安装，（强弱电箱、开关插座、剔槽、配管配线、灯具、烟感、广播、小电器、等电位、系统调试）

　　2）水暖安装，（冷热水管敷设、卫生洁具、阀门、水表、地漏、散热器及配件预埋件、打压、调试）

　　3）甲供图纸及清单内所包含的其他内容。

　　4）现场临时水电维护。

　　5）其他承包范围：小型手动、电动工具（靠尺、水平尺、梯子、凳子、灰板、灰斗、灰铲、水桶、铁锹、电钻、电锤、电焊机、切割机具等）；零星耗材（各类刀片、锯片、焊条、钻头、钉类、胶布、胶带、美纹纸、砂纸等）；劳保用品（安全帽、安全带、口罩、手套等）；临时水电（三级电箱、电缆、临时照明、临时水管等）；材料二次运输、保管以及竣工清理等。以上费用均由乙方自理。

　　6）施工人员食宿、证件办理，或如需备案、等费用由乙方自理。

　　2、成品保护根据总包方的要求及规定进行成品保护（详见成品保护方案），其中窗台板、栏杆等由抹灰组进行保护，所需材料由甲方负责提供，所需人工费用由乙方承担。如未按照《成品保护方案》进行保护，或保护措施不合要求而造成的成品损坏、丢失以及总包方的处罚所产生的经济损失，由乙方全部承担。

　　3、材料用量严格按照总包方有关规定进行使用。如发生因乙方管理从而导致的返工、丢失、损坏等原因而造成的材料浪费，一切损失乙方自行承担。

　　4、质量要求

　　详见东宁丽致下发《质量标准》及甲方下发《技术交底》资料。

　　5、工程款结算需现金结算，甲方向乙方收取0。5%手续费。

　　甲方（签章）： ____________乙方（签章）：____________

　　电话： ____________电话：____________

　　____________年 ____________月 ____________日 ____________年____________ 月 ____________日

建筑工程劳务合同2

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守)：

　　一。工程概况：

　　1.工程名称：西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程。

　　2.工程地址：

　　3.建筑面积：16662.80平方米

　　4.结构类型：框架

　　5.工程造价：

　　二。承包方式：

　　承包方(乙方)对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程项目劳务人工费总承包。

　　三。承包范围：

　　1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程)

　　四。承包工期：

　　1.开工时间：XX年月日(以双方确定的开工报告为准)

　　2.竣工时间：XX年月日

　　五。费用标准：

　　1.劳务费按实际施工建筑面积+─0.000以上/每平方米122元(结算单价：框架每平方75/m2计算，砖砌体内外墙抹灰及面砖，楼地坪按每平方米为47元)

　　2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。

　　3.工程在施工过过程中若发生设计变更，劳务整体在人民币XX元以内，甲方不另外补份，变更量在XX元以上，甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)。

　　六。工程质量

　　在甲方工程技术人员的安排下，工程质量必须达到合格标准。

　　七。履行保证金及劳务人工费及支付：

　　1.乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。

　　2.甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。

　　3.本工程主体框架结构到五层楼面完，甲方按总价的85%支付乙方劳务费，以每本月25日进行工程量的结算，次月五日内支付85%人工工资。

　　4.该现场除合同包干外的另外用工，每日平均50元，技工为每日70元。

　　5.甲方应将乙方的'人工工资打入乙方的账户，乙方向甲方提供人工费收据。

　　6.工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。

　　八。甲。乙方的职责：

　　1.乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝，元钉铅丝，”其余均由甲方负责。

　　2.甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房，食堂的设备及锅具。

　　3.乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。

　　九。由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。

　　十。现场安全：

　　1.现场按甲方要求，乙方人员应遵守现场的规章制度，做到安全生产、文明施工。

　　2.乙方人员违反操作规程发生的安全事故，由乙自行负责。

　　甲方：乙方：

　　负责人：负责人：

　　电话：电话：

　　年月日年月日

　　注：本协议一式四份，甲乙双方各执两份，本协议具有法律效力

建筑工程劳务合同3

　　总承包单位：

　　分包单位:

　　工程名称：

　　工程地点：

　　分包范围：

　　为加强施工现场文明施工、安全管理，对分包方文明安全施工进行管理、监督，有效地预防、控制电气安全事故的发生，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工现场的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和北京市建委关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工消防安全达成如下协议，协议未尽事宜按照国家和地方的有关法律、法规、条例、规范、规程办理。

　　一.分包项目开竣工时间

　　自__年__月__日至__年__月__日

　　二.管理目标

　　杜绝发生重大电气安全责任事故;杜绝因电气事故导致的人员伤亡和重大经济损失。文明安全施工所发生的一切费用已包含在合同价款内。

　　三.安全管理责任人

　　总承包单位：(岗位证书号：)全面负责文明安全施工管理工作，(岗位证书号：)为电气工长负责施工用电管理工作。

　　分包单位：(岗位证书号：)全面负责文明安全施工管理工作，(岗位证书号：)为电气工长负责施工用电管理工作。

　　四.协议内容、双方责任

　　总承包单位

　　1、签定工程项目施工用电安全管理协议书的同时，向分包方提供总承包单位的文明施工、安全管理规章制度一份，供分包方组织学习。

　　2、坚持教育领先，预防为主的方针，对进场工人进行安全教育，根据参施人员的思想动态、安全知识、操作技能情况，对分包人员进行培训、考核，提高参施人员的安全意识和操作技能。使参施人员了解、熟知国家、北京市的有关法律法规规定和总承包单位制定的文明安全施工管理的各项规章制度。

　　3、在涉及现场用电或机电设备的分项施工前，对分包单位承担的施工项目进行安全技术交底。

　　4、总包方有权对分包单位的施工作业情况进行安全检查，对分包方的违章、违纪和安全隐患进行纠正和处罚，并责令整改。分包方整改不力或不进行整改，有权停止分包方施工。

　　5、根据施组中的施工现场平面布置和现场的具体实际情况，合理划定施工生产和生活责任区，划分到分包单位，按北京市文明安全工地的标准进行检查和监督落实。

　　6、总包方应为分包方单位创造良好的作业环境，提供的安全防护设施、消防设施、供电设施、临时用水设施、大型机械设备符合国家和北京市的有关标准。完全因总包方的安全设施、设备不良造成的事故，应由总包方负责。

　　7、协调各分包方之间配合，安排施工时间、作业区域和机械设备使用。

　　8、总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的.安全教育情况。

　　分包单位

　　1、分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位(法人单位)的委托书，分包与其资质相符在授权委托书范围内工程的经济组织。

　　2、分包方必须熟悉并能严格执行《安全生产法》《建筑法》《安全生产管理条例》以及北京市的《建设工程施工现场管理标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其他有关施工安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。

　　3、分包方必须学习、掌握，并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。

　　4、分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。依据总承包单位的安全技术交底，将交底内容落实到每个操作人员，经常对所属工人进行深入细致的安全教育，施工过程中进行安全自检，及时发现、纠正、消除安全隐患，确保施工安全。

　　5、分包方必须执行三级安全教育制度，项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。

　　6、分包方必须执行安全生产检查整改制度，安排专职、兼职的安全管理人员对现场作业进行安全、消防检查。

　　7、分包方必须接受总包方或总包方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。

　　8、分包方必须执行安全生产的配电、机电设施、设备验收制度。

　　9、分包方自带的施工用电、机电设备，必须符合国家标准、规定，且机械性能良好、安全防护装置、齐全、灵敏、有效。

　　10、分包方必须按规定为电工及作业人员配发合格的劳动防护用品。

　　11、分包方必须承担因为分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。

　　12、分包方有权拒绝总包方的违章指挥。

　　13、分包方不得使用超过建筑施工企业允许年龄(五十五岁)及身体有残疾、缺陷不适合从事建筑施工的人员参加施工，禁止使用童工。

　　(一)进场手续

　　1、进场后提供单位资质、营业执照、施工安全许可证、外地企业进京注册备案手续、人员花名册、专业管理人员上岗证、特殊工种操作证报总承包单位备查，并与总承包单位签订文明安全施工管理责任协议。

　　2、按照北京市对外地进京施工企业的管理规定，及时办理工人相关证件。

　　(二)现场管理

　　1、按照总承包单位划分的施工责任区、生活区、加工区，按北京市文明安全工地的标准管理所属区域。

　　2、施工使用的材料按照总包单位指定地点，负责堆放整齐(高度不超过1.5米)，设有明显的材料标识。易燃易爆、化学危险品必须设专库存放，确保安全，严防火灾、爆炸事故的发生。

　　3、按照施工现场平面布置图，配合总包单位安装现场固定式供配电箱，现场的移动式配电、开关箱由分包单位自带，分包单位负责所属的配电、开关箱安全性能良好，开关日常试跳检测保护有效，箱内布线正规，接线压接牢固。

　　4、现场使用移动配电箱、机电设备，电缆线必须进行可靠支撑，电缆经过现场道路支撑高度不低于6米防止车辆挂线，电缆严禁直接支挂在现场脚手架、金属构件上防止漏电伤害。

　　5、现场的固定式配电箱必须按照北京市标准进行有效防护，做到“防水防砸”，固定式配电箱必须有良好接地装置和重复接地装置。箱内应有配电箱配线图，配电箱进行编号、定专人进行管理，显著位置挂电工安全技术操作规程。

　　6、现场的基坑临边防护、消防设施处应按照规范要求设置红色低压警示灯，夜间指示识别，防止人员误坠和方便使用消防设备。

　　7、在施工程地下室、积水作业面、密封房间或管道、容器内施工作业的照明用电必须使用安全电压(低于36V)，严禁在上述部位设置高压(220V/380V)电源配电箱。

　　8、严禁挪用、破坏、损坏总承包单位提供的供配电设施、设备、器材，损坏的负责维修，严重的要赔偿或接受处罚。施工中需拆改以上现场设施，必须报总承包单位同意并安排专人负责施工。

　　(三)施工管理

　　1、分包单位设现场电工负责施工用电管理和操作作业，电工必须是经过有关部门培训合格，取得上岗证的人员。现场安装电气设备必须按照总包单位的安排和指定位置，安装后报总包单位电气工长验收合格后方可使用。

　　2、现场的塔式起重机、施工电梯、混凝土输送泵、钢筋加工机械、木工加工机械等机械设备进行维修、保养时，必须按照电工安全技术操作规程，申请停电挂牌作业，一人操作一人监护。作业完毕后，检验无误申请送电。

　　3、现场供电、配电设施因故障或其它原因需要停电的，按照规范要求，电工操作工作票制度，报告总包单位批准，逐级停电、送电，一人操作一人监护，挂停电标识牌作业。

　　4、分包的各类电气设备、加工机具设备，进场和使用前必须进行安全检查，保证机具安全性能完好，防护到位，单机开关控制，漏电保护有效，严禁电气机具设备带病作业，防止因电气机具设备故障引发事故。总包单位电工工长、安全管理人员可参加检查验收。

　　5、现场使用的配电箱、电缆、开关等电气设施，使用前、安装后必须进行绝缘电阻测试，设备安装后进行接地电阻摇测，必须符合规范要求方可投入使用。

　　6、严禁非专职电工人员现场进行电工操作作业，严禁现场“私拉乱接”违反规范作业。

　　7、总包单位日常检查发现分包单位的机具、开关箱设备存在安全隐患，可立即制止分包单位使用，整改符合要求后再行使用，不整改或整改不符合要求的，总包按照制度进行经济处罚。

　　8、施工现场严禁使用国家或地方建设行政管理部门明令禁止使用的电气设施、材料，如：“敞开式碘钨灯”。严禁违规使用电气设备材料，如：“塑套电缆线明线无固定拖地使用”。

　　(四)生活区管理

　　1、执行总承包单位的生活区(含食堂、宿舍、厕所)管理制度，认真搞好卫生，保持整洁干净。严禁在生活区使用“电热器具(电热毯、电炉子、电热器等)、煤炉”等易引发电气、火灾、中毒事故的器具。

　　2、宿舍区有条件尽可能采用安全电压供电，防止发生触电伤害事故。

　　3、分包单位严格管理所属工人，严禁宿舍内“私拉乱接”电源，严禁使用不合格的电线、插座等。

　　4、分包单位的宿舍应实行宿舍房间编号管理，房间设负责人制度，负责人对管辖房间的安全负责，日常检查发现问题及时制止，防止发生事故。

　　5、食堂使用的大功率电气蒸车必须使用专业开关箱控制，接线规范，防水处理，防止发生事故。

　　五、违约

　　1、根据本协议约定，若分包单位违约，总承包单位可要求分包方立即进行整改和补充完善，分包方应按总包方要求进行整改和补充完整，直到符合协议约定条件。

　　2、因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承担违约责任和经济支出。

　　3、因总包方原因达不到约定条件的，由总包方承担违约责任和经济支出。

　　4、当总、分包发生争议时，可通过总、分包双方上级主管部门协商调解，若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。

　　六、奖惩

　　1、施工过程中违章施工或存在安全隐患、造成安全事故、环境污染，总承包单位根据北京市和公司的有关规定，可视情节和造成损失情况给予20-50000元经济处罚，从工程款中扣除。

　　2、发现重大安全隐患，上报总承包单位杜绝了事故发生的、发生事故抢救人员和物资的有功人员总承包单位给予一定经济奖励。

　　六、发生安全事故的处理

　　分包方必须并执行“因工伤亡事故报告制度”，如分包方施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向总包方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录或拍照。不准破坏事故现场。分包方须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证。

　　分包单位人员发生意外伤、残、亡事故，双方应尽力抢救，同时保护好现场，由有关部门进行勘察鉴定，按照有关法律法规处理。不管事故的责任在何方，分包方必须做好事故的善后处理工作。当总包方对事故的发生负有一定管理责任时，总包方应积极协助分包方做好善后工作。

　　总承包单位：

　　(签章)

　　地址：

　　法定代理人：

　　代理人：

　　电话：

　　日期：__年__月__日

　　分包单位：

　　(签章)

　　地址：

　　法定代理人：

　　代理人：

　　电话：

　　日期：__年__月__日

建筑工程劳务合同4

　　甲方： (发包方)

　　乙方： (承包方)

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　第一条工程概况

　　1、工程地点：

　　2、工程承包方式：。

　　3、工期：年月年月日止。

　　4、合同价款：本合同工程预算造价人民币(大写)，若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按实结算。

　　与业主结算下浮13%作甲方管理费。

　　5、A、工程量确定方式(按以下先后顺序执行)：

　　1、按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。

　　B、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式：

　　1.合同附件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用；

　　2.合同附件工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。

　　如合同附件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用，如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按双方协商一致的材料单价结算。

　　3.当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求(发出指令)后5个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。

　　4.由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。

　　若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。

　　5.由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用，乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。

　　6.当甲方提出的施工方案有变更时，乙方不得以甲方尚未审批其对应的变更价款及工程量而拒绝进行变更工程的施工，否则，由此引起的.损失和(或)延误的工期由乙方承担。

　　7.凡图纸会审记录涉及工程实体内容变化的，均须转变成设计变更后才能作为调整合同价款的依据。

　　8.在变更实施过程中，乙方应在发生变更的必要工序提请甲方确认实际发生的情况，

　　以此作为将来费用结算的依据，否则甲方可以拒绝计量，甲方无须支付相关费用，费用由乙方自负。

　　第二条关于材料供给约定

　　1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。

　　2、甲方供应的材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。

　　如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

　　3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。

　　第三条关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程应严格执行国家《装饰装修工程施工规范》和《装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

　　3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

　　第四条关于安全生产各防火的现场治理的约定

　　1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

　　2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

　　5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

　　第五条工程付款方式、承包内容、结算的约定

　　1、第一笔；

　　工人及材料进场预付款支付 14 %，计：元。

　　2、第二笔；

　　天花线槽，线管及卫生间给排水管道安装完成 50% 支付20 %。计：元。

　　3、第三笔；

　　天花线槽，线管及卫生间给排水管道安装完成100 %支付 17% 计：元。

　　4.第四笔；

　　管内穿线完成 50% 支付 10% 计：元。

　　5.第五笔；

　　所有管线，开关插座，灯具安装完成并自检调试完成100% 支付 20% 计；元

　　6.第六笔；

　　工程竣工及经甲方验收后支付 14% 计；元。

　　7.第七笔；

　　工程保质金，竣工验收起计壹年后柒天内支付5% 计；元。

　　5、后期灯具及洁具的安装；

　　6、本工程保修期，保修期从竣工验收签章之日起算；

　　7、乙方承包内容：板安装。

　　第六条纠纷处理

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第七条全同的变更和解除

　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。

　　任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。

　　2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第八条其它约定

　　1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的`工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

　　第九条附则

　　1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　4、合同有效期至

　　5、工程保修期年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

　　甲方签字： (盖章) 乙方签字： (盖章)

　　日期：____年____月____日日期：____年___ 月____日

建筑工程劳务合同5

　　工程名称：

　　工程承包人：

　　劳务分包人：

　　工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：

　　劳务分包人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　1、劳务分包人资质情况

　　资质证书号码：

　　发证机关：

　　资质专业及等级：

　　有效期：

　　2、劳务分包工作对象及提供劳务内容

　　工程名称：

　　工程地点：

　　分包范围：

　　提供分包劳务内容：木工、瓦工、钢筋工、力工及现场随时发生的零工。

　　3、分包工作期限

　　开始工作日期：年月日

　　结束工作日期：年月日

　　总日历工作天数：天。

　　4、质量标准

　　工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作质量标准：省建筑验收标准的合格工程。

　　5、合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　（1）本合同;

　　（2）本合同附件;

　　（3）本工程施工总承包合同;

　　（4）本工程施工专业承（分）包合同。

　　6、标准规范

　　除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：

　　（1）相应施工规范

　　（2）7、总（分）包合同

　　7、1工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。

　　7、2劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。

　　8、图纸

　　8、1工程承包人应在劳务分包工作开工7天前，向劳务分包人提供图纸2套，以及与本合同工作有关的标准图集1套。

　　9、项目经理

　　9、1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：职称：。

　　9、2劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：职称：。

　　10、工程承包人义务

　　10、1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责;

　　10、2除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：

　　（1）在开工前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：承（分）包人确认符合施工条件

　　（2）在开工前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;

　　（3）在开工前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料;

　　（4）在开工前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外）：技术交底及验收标准的确定;

　　（5）在开工前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：承（分）包人确认符合施工条件;

　　（6）在开工前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施：承（分）包人确认符合施工条件，其交验要求与保护责任为：原样交回，损坏赔偿;

　　10、3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收;

　　10、4负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;

　　10、5统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;

　　10、6按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;

　　10、7按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬;

　　10、8负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　11、劳务分包人义务

　　11、1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

　　11、2劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前5天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施;

　　11、3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的.质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

　　11、4自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;

　　11、5按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;

　　11、6按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收;

　　11、7做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

　　11、8妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施;

　　11、9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。

　　11、10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

　　12、安全施工与检查

　　12、1劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。

　　12、2工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。

　　13、安全防护

　　13、1劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。

　　13、2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人承担安全防护措施费用。

　　13、3劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。

　　14、事故处理

　　14、1发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、法规对事故进行处理。

　　14、2劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

　　15、保险

　　15、1劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。

　　15、2运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。

　　15、3工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。

　　15、4鼓励劳务分包人为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

　　15、5保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

　　16、材料、设备供应

　　16、1劳务分包人应在接到图纸后7天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划（具体表式见附件1）;经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。

　　16、2劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备、构配件。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

　　16、3工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料：

　　U托、步步紧、钉子、绑线、8#线、挂线及钢筋加工设备。

　　17、劳务报酬

　　17、1本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算：

　　（1）固定劳务报酬（含管理费）。

　　17、2本工程的劳务报酬，为一次包死，不再调整。

　　17、3采用第（1）种方式计价的，劳务报酬共计元。

　　18、工时及工程量的确认

　　18、1采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。

　　19、劳务报酬的中间支付

　　19、1采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付：

　　中间支付：

　　第一次支付时间为第九层完工，支付一次;

　　第二次支付时间为第十四层完工，支付一次;

　　第三次支付时间为第十七层完工，共支付三次，总额为已完成工费的60%。

　　竣工验收合格后三个月内结清。

　　20、施工机具、周转材料供应

　　20、1工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材料（由工程承包人依据本合同委托劳务分包人采购的除外）应按时运入现场交付劳务分包人，保证施工需要。如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时，费用另行约定。

　　20、2工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件2。

　　20、3工程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件3。

　　21、施工变更

　　21、1施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

　　（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;

　　（2）增减合同中约定的工程量;

　　（3）改变有关的施工时间和顺序;

　　（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

　　21、2因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失，由工程承包人承担，延误的工期相应顺延;因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。

　　21、3施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。

　　21、4因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬。

　　22、施工验收

　　22、1劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。

　　22、2全部工程竣工（包括劳务分包人完成工作在内）一经发包人验收合格，劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。

　　23、施工配合

　　23、1劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程承包人承担。

　　23、2劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合，且工程承包人应承担因此而发生的费用。

　　24、劳务报酬最终支付

　　24、1全部工作完成，经发包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。

　　24、2工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。

　　24、3劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。

　　25、违约责任

　　25、1当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：

　　（1）工程承包人违反本合同第19条、第24条的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬;

　　（2）工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

　　25、2工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日0、5‰的违约金。

　　25、3工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金1000元，工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。

　　25、4当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：

　　（1）劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付违约金20xx元;

　　（2）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付违约金5万元;

　　（3）劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金20万元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。

　　25、5一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　26、索赔

　　26、1工程承包人根据总（分）包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总（分）包合同。

　　26、2在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总（分）包合同可以索赔的情形出现，则工程承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。

　　26、3当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。

　　26、4工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人承担责任的其他情况，造成工作时间延误和（或）劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失，劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔：

　　（1）索赔事件发生后21天内，向工程承包人项目经理发出索赔意向通知;

　　（2）发出索赔意向通知后21天内，向工程承包人项目经理提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料;

　　（3）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据;

　　（4）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可;

　　（5）当该项索赔事件持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

　　26、5劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。

　　27、争议

　　27、1工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第（2）种方式解决争议：

　　（1）双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁;

　　（2）向有管辖权的人民法院起诉。

　　27、2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

　　（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

　　（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受;

　　（3）仲裁机构要求停止合同工作;

　　（4）法院要求停止合同工作。

　　28、禁止转包或再分包

　　28、1劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担违约责任。

　　29、不可抗力

　　29、1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

　　29、2不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

　　29、3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：

　　（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担;

　　（2）工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用;

　　（3）劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担;

　　（4）工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承担，但停工损失由劳务分包人自行承担;

　　（5）停工期间，劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担;

　　（6）工程所需清理、修复费用，由工程承包人承担;

　　（7）延误的工作时间相应顺延。

　　29、4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

　　30、文物和地下障碍物

　　30、1在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

　　30、2劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，同时提出处置方案，工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置。

　　31、合同解除

　　31、1如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬，劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天，工程承包人仍不支付劳务报酬，劳务分包人可以发出通知解除合同。

　　31、2如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。

　　31、3如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。

　　31、4合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

　　32、合同终止

　　32、1双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。

　　33、合同份数

　　33、1本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份;本合同副本3份，其中一份报送建设行政主管部门备案时留存，工程承包人执1份，劳务分包人执1份。

　　34、补充条款

　　35、合同生效

　　合同订立时间：年月日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定合同签订后生效。

　　附件1：工程承包人供应材料、设备、构配件计划

　　附件2：工程承包人提供施工机具、设备一览表

　　附件3：工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表

　　工程承包人：（公章）劳务分包人：（公章）

　　地址：地址：

　　法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

　　委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）

　　合同员：（签字、盖章）合同员：（签字、盖章）

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　邮政编码：邮政编码：

　　电子邮箱：电子邮箱：

建筑工程劳务合同6

　　发包方：___________ (以下简称甲方)

　　承包方：___________(以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国民法典》及涉及中华人民共和国相关的法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第一条、工程概况

　　1.工程名称：____________

　　2.工程地点：____________

　　3.承包范围：_____________

　　4.工作内容：____________

　　5.承包方式：____________

　　6.工期：______年______月______日开工，于_____年______月_____日竣工。

　　7.工程质量：合格

　　8.合同价款(RMB大写___________)：一次性包干价计：建筑面积___________平方米,按包干(_______元/平方米。

　　第二条本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73—91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300—88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　1.本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

　　2.由于甲方提供的`材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　3.由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　4.工程分部分项工程验收，乙方必须提前____天通知甲方。

　　5.在非正常天气(气象局标准大雨及以上、零度以下气温)条件下，乙方要自行采取措施，保证施工的进行。

　　6.安全文明施工押金为该工程清包合同总价的_____%，到竣工验收合格后一次性返回乙方。安全文明施工押金提取：按甲方每次支付给乙方的工程款中提取。

　　7.本合同生效后，甲方按付款方式支付给乙方工程款。

　　第三条付款方式

　　双方约定的进度款支付的方式和时间：

　　(1)基础工程完工甲方支付乙方清包合同总价的_____%

　　(2)每完成一层甲方支付乙方清包合同总价的_____%

　　(3)砌体完工甲方支付乙方清包合同总价的_____%

　　(4)粉刷完工甲方支付乙方清包合同总价的_____%。(5)待工程竣工验收合格后支付至清包合同总价的_____%，留_____%到年终一次性付清。

　　第四条、附则

　　1.本合同正本肆份，双方各执贰份。甲方执贰份，乙方执贰份。

　　2.本合同所有款项结清后，则本合同自动终止。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建筑工程劳务合同7

　　甲方：______乙方：______

　　甲、乙双方经协商，就甲方______施工事宜，达成如下一致：

　　一、乙方为甲方的建筑工程进行施工，仅含.

　　二、工程概况：

　　1、工程名称：______

　　2、工程地点：______

　　3、工程施工范围：__________________和___________。

　　三、工程价格：-_____________元/平方米，_______________部分________________-元/平方米________________面积按实际测量为主等等

　　，自乙方进入施工现场、具备开工条件后开工并连续施工至工______月______日。

　　四、工程款的支付时间、方式：工程完成前付清工程款的%，尾款__年__月__日内结清。

　　五、乙方按照国家现行施工及验收规范进行施工，负责保证工程质量，并按合同约定时间开工，按正常工期完成施工。

　　六、甲方负责办理-_______________或提供些____________________。

　　如因甲方原因造成乙方不能按时开工，由此产生的.损失由甲方承担。

　　七、工程施工期间，甲方所有__________________提供给乙方使用，但因乙方操作不当导致的损坏由乙方自行负责并_________________。

　　八、未尽事宜，双方经协商后以书面形式确定。

　　九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

　　十、本合同一式两份，双方各执一份。

　　发包方，

　　甲方：______村

　　承包方，

　　乙方：______第三建筑有限责任公司

建筑工程劳务合同8

　　发包方：____________________________

　　承包方：____________________________

　　甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就____________工程施工的劳务人工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　(一)工程名称：____________________________

　　(二)工程地点：____________________________

　　(三)施工面积：____________________________

　　二、承包范围

　　人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。

　　三、承包金额

　　详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。

　　承包金额的构成=单价____________实收方量上、下浮比例金额

　　本工程劳务人工费除绿化工程外，所有工程价格均已包括，不再另立项目，若有，现场根据实际情况确定。

　　本工程进场前乙方向甲方缴纳____________元保证金，工程顺利进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面，作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。

　　四、工期(____________个月)

　　(一)开工日期：____________________________

　　(二)竣工日期：____________________________

　　五、施工技术要求

　　(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。

　　(二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板，达标后再施工。

　　(三)第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。

　　六、双方责任及工作

　　(一)甲方工作

　　1、提供食宿条件：

　　2、为乙方施工协调有关工作关系：

　　3、派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。

　　(二)乙方工作

　　1、严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按规范进行施工。

　　2、加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。

　　3、组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明施工，周转材料包干使用。①。扣件按____________%，②。u形扣按____________%，③。钢管、钢模按________%包干，全奖全赔。

　　七、工程验收

　　(一)工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。

　　(二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。

　　(三)因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。

　　(四)因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的`实际记工，以每人____________元一天支付给乙方。

　　八、人工费支付

　　(一)工程开工后，由甲方向乙方预支工人生活费，每人每月共借支代金卷____________元，现金____________元，每____________天借支一次，总额控制。

　　(二)每____________天根据形象进度计算工作量，若达到预计工期则支付总工作量的____________%人工费用，完成工作量超出计划量，则支付____________%，达不到则支付____________%.付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资，乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。

　　(三)工程竣工、验收合格、再计算总工作量，扣除总借支(预支代缴保险费)，交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等，扣除损毁、短缺部份赔偿后10日内付足总额的____________%，余款一个月后付清。

　　(四)本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程，甲方按附件单价上浮____________%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励;若不能达到优良，甲方则按附件单价下浮____________%与乙方作结算。

　　九、安全责任

　　乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关，工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。

　　十、未尽事宜由双方另行协商，并成为本合同之附件，双方共同遵守

　　十一、其它约定

　　若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求，甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算，甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。

　　十二、本合同一式二份，甲乙双方各捃一份，具同等法律效力，双方签字(盖章)后生效，工程竣工验收合格，结清尾款后自然失效。

　　甲方：__________________乙方：_________________

　　负责人：________________委托人：_______________

　　代表：__________________代表：_________________

　　签约时间：____________年____________月___________日

建筑工程劳务合同9

　　工程承包人：

　　劳务承包人：承包合同

　　建设工程施工劳务承包合同

　　工程承包人：

　　劳务承包人：

　　依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于）与工程承包人所在公司(山东宁建建设集团有限公司)已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就本工程的劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　一、劳务承包工作对象及提供劳务内容

　　1.1、工程名称：1.2、工程地点：1.3、承包范围：1.4、劳务承包内容：

　　1.5、辅助材料及工具：

　　二、承包工作期限及工作进度

　　三、质量要求

　　工程质量：确保所承担的分项工程合格率100%，优良率95%。确保验收达到优良。每层达不到优良，结算时扣结算总值的10%。由于工程质量不合格造成的返工损失有劳务承包人承担。

　　四、标准规范

　　执行本工程总包合同约定的标准规范，本合同亦适用标准规范如下：

　　4.1、二标五规范及康居标准

　　4.2、省市施工工艺标准及各项规程

　　4.3、质量／安全／环保与职业健康管理体系

　　4.4、发包人、监理管理办法及工地各项规章制度

　　五、工程承包人义务

　　5.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需要量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。

　　5.2 工程承包人提供工具房间，作为劳务承包人办公及小型工具存放之用。

　　5.3负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

　　5.4统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。

　　5.5按本合同约定，向劳务承包人支付劳动报酬。

　　5.6负责与发包人（即甲方）、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　5.7 负责劳务承包人在现场使用的安全防护用品（如安全帽、安全带等）。

　　5.8 负责提供本合同施工中所使用的材料设备等。

　　六、劳务承包人义务

　　6.1负责组织具有相应资格证书，能够胜任本职工作，并在数量上能满足工程进度要求的员工队伍，全面履行本合同。对本合同劳务承包范围内的工程质量与工程进度向工程承包人负责。

　　6.2负责对所属员工进行安全、质量、操作技能等教育培训交底工作。全面负责承包范围内工作的组织与实施，直至所有义务及工作程序完结。

　　6.3负责向项目部提供在施工现场内所使用的安全防护用品计划，并负责使用、发放和完工后交回。

　　6.4负责在接到图纸（或技术交底）后10天内，向工程承包人提交材料设备周转工具等供应计划，并负责验收（质量、品种、规格、型号、数量）,保管、使用、维护。工程承包人的设备在使用完后负责向工程承包人交回。需要劳务承包人进行装卸的，劳务承包人必须及时执行（费用另行约定）。

　　6.5对经验收的材料与机具应按工程承包人统一规划堆放。

　　6.6按工程承包人标准化工地的要求进行生活区的管理，并负责自身责任区的治安保卫工作。

　　6.7负责对已完工程部分的成品保护工作。

　　6.8接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查，与现场其它单位协调配合，照顾全局。

　　6.9实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务承包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人应承担的安全防护措施费用，以上特殊行业操作人员须持证作业。

　　七、劳务承包人的工作职责

　　7.1、质量

　　对本合同劳务承包范围内的工程质量向工程承包人负责，并按照总包合同的保修时间对工程保修。

　　执行国家和上级部门的.法律、法规及公司、分公司、项目部制定的各项规章制度。接受发包人代表及监理的管理，服从工地管理人员的统一调度。听从指挥、搞好协调，积极配合工作，对所下达的整改通知书、停工令等必须无条件执行。严禁与发包人代表及监理发生争执，严禁与管理人员争吵，发现问题及时汇报。

　　根据工程进度及各方面需要，合理调配组织。在施工中严把质量关，建立健全自检交检互检的三检制。验收不合格，不得进行下道工序施工。严格按施工图、规范、安全技术操作规程施工。

　　7.2、安全

　　劳务承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务承包人现场管理不善、措施不力违章操作、野蛮施工等

建筑工程劳务合同10

　　甲方：乙方：

　　为确保甲方承建的工程顺利完工，根据施工安排，甲方将工程劳务承包给乙方，由乙方具体组织实施，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工过程中的权利义务及经济责任，经双方协商，签订本合同条款如下：

　　一、甲方的工作及责任

　　1、负责对乙方进行施工技术交底，并对乙方工程质量、进度及安全及文明施工进行监督。

　　2、负责进行施工的初次放样测量，控制点有测设与定期复核，并不定期对乙方的施工放样、防线进行抽检。

　　3、按本合同的约定的分工范围和要求，供应工程所需的所有材料。

　　4、按实际变更、增减的工程量，及时组织对工程数量审核、签证。

　　5、按本合同约定办理支付手续，拨付和结算工程价款。

　　6、对乙方进行技术指导和质量监督，对乙方的施工进度、工程质量、安全生产、文明施工等进行监督检查，发现问题即时向乙方提出整改意见，必要时有权发出停工令和返工令。

　　7、甲方负责协调地方关系。

　　8、根据施工现场情况即时会同监理进行检查验收。

　　二、乙方的工作及责任

　　1、负责工程测量和施工中的放样、放线工作，并承担相应的费用，配合甲方做好测量和试验工作，服从甲方的监督和检查。

　　2、服从甲方、甲方上级主管部门级本工程业主、监理的规章制度和管理规定。

　　3、严格按照设计图纸和实施性施工组织设计要求进行施工，确保工程创优目标，按合同约定时间完工和交付使用（包括阶段性进度计划）。

　　4、坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。

　　5、乙方撤场之前必须将当地的民工费、材料费等外欠款清还完毕，保证不因外欠款问题影响甲方施工和损害甲方企业信誉。

　　三、工程承包范围

　　本工程包括甲方提供施工图纸及工程变更内所涉及的所有工程量如实结算（变更内容另外计算增加款其中主体部分木工按接触面每平方米_____元，混凝土每立方米_____元，钢筋每吨__________元，砌墙每页砖_____元，素土回填每立方米__________元，粉刷部分变更价格待议，其中增加款项的管理费按增加总款的__________%补偿），（本工程所涉及的水、电工程、建筑电气工程、门窗工程、建筑屋面积防水工程、内外墙保温工程及涂料均不在本合同约定范围内。）

　　1、以施工图纸及工程变更为准，本合同涉及的工程量主要内容包括：

　　（1）模板的帽作、安装、拆除，成品的堆放、保护，余料的整理及合同利用。

　　（2）钢筋工程：

　　钢筋的调直、制作、安装、绑扎、闪光对焊及余料的合理利用。

　　（3）混凝土工程

　　主体结构混凝土采用商品混凝土，包括浇筑、振捣、找平、养护及现场清理。零星工程混凝土采用现场搅拌，包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣、找平、养护及清理。

　　（4）脚手架工程：

　　外架的搭设、拆除，搭设前的钢管和扣件的场内运输及拆除后的钢管和扣件的整理、堆放和保护。

　　（5）砌体工程：

　　本工程的所有砖砌体。包括：砂子的过筛、运输、砂浆的制作、运输，砖的浇水、运输、砌筑，砌筑后的现场清理，屋面工程，门窗、过梁预制、安装。

　　（6）粉刷工程：

　　工程范围内的所有内墙粉刷。包括：内墙粉刷所需材料的过筛、制作、运输、粉刷及粉刷后的现场清理，地砖、内瓷、琉璃瓦、散水。

　　（7）外墙工程：

　　外墙刮槽、保温面外墙压光均由乙方负担，外墙保温不在乙方施工范围内。

　　（8）土方回填工程：

　　室内外回填（泛指散水以内），运输回填土，乙方机械及人工配合摊派平、夯实。

　　（9）混凝土散水

　　混凝土散水下回填土的夯实，混凝土的`制作、运输、浇捣、找平、养护、收缩缝的处理。

　　（10）现场施工机械、设备均由甲方承担。

　　（11）乙方承担甲方到场的木方、板子、钢管、扣件、小型机械的装卸及施工地范围内的部分零工和钢筋棚、木工棚的搭设（不包括工地大小机械机具的维修和用电的搭设接拆）。（注：在主体完工且钢筋、木工、混凝土、瓦工离开场地后一切装卸停止，所有所做一切零工只能是为工地工程所需的零工）。

　　2、地基与基础工程：土方开挖及灰土回填均由甲方负责，灰土以上出砼垫层开始，地沟的砌体、粉刷、盖板、二次素土回填的人工配合及机械，均由乙方承担。

　　3、施工放线：放线工作均由乙方负责。甲方负责进行施工的初次放样测量，控制点的测设与定期复核，并不定期对乙方的施工放样、放线进行抽检。

　　四、工程质量要求：

　　1、乙方在施工现场必须按甲方贯用标准的要求建立完善的质量保证体素，负责工程质量的管理和检查，服从甲方在质量方面的统一管理。

　　2、乙方必须严格按照本工程设计文件、现行技术规范及相关工程施工规范组织施工，并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查并提供必要的检查条件。

　　3、严格现场管理，做好文明施工，积极配合甲方接受甲方、监理、业主等组织的各种检查，每道工序施工结束后，及时对施工现场进行清理和环境保护。对建筑材料进行归类堆放，对工地现场有机械和设备进行养护和维护，对成品和相关成品妥善保护。

　　五、安全要求：

　　1、在施工中，乙方必须遵守国家和行业关于安全生产的规定，重视施工现场作业安全，制定安全措施，做好特殊工程的劳动保护工作。

　　2、为了保护工程、保障施工人员和群众的安全，在必要的地点和时间内，甲方应设置照明、安全警戒标志和看守。同时做好劳动保护保证措施及相应工程项目要求的硬件措施，若出现人为安全事故甲方不承担任何费用。

　　3、乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施的监督、检查。

　　4、乙方必须积极配合甲方创建安全文明工地活动，并提供必要的条件，绝对服从甲方的统一部署。

　　六、承包方式：

　　按包工不包料形式承包，包含所有土建工程内容及基础，基础由灰土以上开始，施工所需机械设备以及模板、钢管、支撑及小型工具用具均由甲方承担。

　　七、工程价款：

　　承包价按建筑面积计算，建筑面积每户为_____㎡，基础按±0以上一层主体面积的_____%计算面积，主体为_____元/平方米，粉刷为_____元/平方米。

　　八、进度款及结算方式

　　1、结算面积以图纸建筑面积为准。

　　2、工人进场三天后支付生活______元。

　　3、基础完付基础总造价的_____%（总造价以单排楼体为单位结算），主体完付主体_____%，且基础剩余_____%付清。粉刷过程中按进度支付进度款，单排粉刷完付单排总款的_____%，内外涂料完付粉刷总款的_____%，甲方验收完一月内余款付清（注：前面付款每一次均按单排楼体为单位结算）。

　　九、其它约定：

　　1、本合同签字盖章后生效，如需解除合同，甲、乙双方提前十五天通知对方，在双方认可后办理相关手续十五天后自行失效。

　　2、乙方必须根据合同条款，保质保量如期完成施工任务。

　　3、本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商解决。

　　4、本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　_______年____月____日

建筑工程劳务合同11

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　因工程建设需要，甲方将及附属工程的模板制作，安装分项发包给乙方，为了明确双方的权利、责任、义务，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的实际情况，为了明确双方在施工过程中有关权利、义务和经济责任，本着平等互利的原则，经双方协商签订如下条款：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、工程情况：全框架，剪力墙结构，以实际面积为准。

　　二、承包范围、方式、内容

　　(一)承包范围：本工程施工图(建施、结施)及设计变更所含的全部模板制作、零平以下地梁及剪力墙基础，标准架管按施工规范的搭拆等所需模板制作安装的全面完善。

　　(二)承包方式：本单项工程采用大包干式，即包工、包料、包质量、包工期、包安装、包造价等，具体是：

　　包工：乙方自行组织足够的有操作证的技工，对本工种承包范围内的用工总承包，同时必须保证工程质量，进度要求。

　　包料：甲方提供模板的安装主要材料，其余耗材如(铁丝、元钉、打磨用的.机具及磨片等)施工工具和生活用具等由乙方自己承担。

　　包质量：本工程主体为优质结构，同时在施工中必须满足建设方、监理方、施工方、甲方的相关要求，必须对梁、柱、模板的爆模移位，垂直度进行修补、打磨。

　　包工期：乙方满足进度要求，满足建设方、监理方、甲方要求。

　　包安全：乙方负责安全教育、安全检查、安全督促，如不按国家安全相关规范施工，乙方承担全部经济责任和法律责任。

　　(三)承包内容：

　　1、对该工程所使用模板的维护保养、质量由施工方和甲方现场验收。

　　2、对自己所做周边材料的收集、清理并堆码整齐。

　　3、负责开工进场到竣工撤场期间所有材料的掉运，同时在施工方指定地点进行堆码，如不按甲方要求，一切费用由乙方负责。

　　4、乙方不按甲方所说的规范去做，后果由乙方全部承担。

　　5、乙方必须设自己套房的梁、柱、断头线。

　　6、乙方承担元丝、元钉、墨斗、墨汁、广线等全部工具。

　　(四)其它约定

　　1、每楼层完工后材料必须按要求堆码。

　　2、在楼层掉运完后不准有木工的任何杂物。

　　3、各楼层浇混凝土时，必须派人护模，如发现没有人护模，每一次按100元计算。

　　4、不准乱锯门条、木板，如被施工方发现，造成金额由乙方承担。

　　5、无条件配合施工现场的质量、安全的文明施工，若产生的损失由乙方全部承担。

　　6、模板拼缝密实，梁柱节点不允许凹凸不平现象，若发现必须立即修改，梁、柱、板、雨棚、空调板、阴角四周的水平和垂直度，只能在5mm内，梁柱节点(含内外墙面)不能出现流浆。

　　7、支模过程中造成安全网损坏必须全额赔偿，吊模位置陷入砼的由自己处理砼缺陷。

　　8、工地上严禁酒后上班，不准穿拖鞋，不准打架斗殴，酒后闹事及偷盗行为，按损失额加倍赔偿，情节严重送公安机关。

　　(五)工程单价和付款方式：

　　1、工程单价

　　根据以上乙方承担的工程范围和要求，结合甲方的实际情况，本单项工程模板制作安装，单价定为模板接触面积为元/m2计算)。/m2计算，安全按2、付款方式：采用乙方先垫支做完所有楼层，甲方阶段性的付生活费，乙方不得故意，以工资原因停工和其它原因停工和在中途离去，给甲方带来一切困难和经济损失，甲方按工程款余付给乙方工资，撤出现场和撤出合同。其作为违约金。

　　2、付款方式（略）

　　三、如上述不违规，甲方在全体完工后一个月内付清所有工资。

　　四、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方：代表：

乙方：

　　签计地址：

　　签订日期：年月日

建筑工程劳务合同12

　　甲方（发包方）：

　　代表人：

　　乙方（承包方）：

　　责任人：

　　以合同法为依据，甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就___________工程的劳务承包事宜，达成如下协议，双方共同遵照执行。

　　第一条、工程概况

　　（一）工程名称：

　　（二）工程地点：

　　（三）承包范围：

　　（四）承包金额：

　　第二条、工期

　　（一）开工日期：____________________________

　　（二）竣工日期：____________________________

　　第三条、施工技术要求

　　（一）每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。

　　（二）乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板，达标后再施工。

　　（三）第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。

　　第四条、双方职责

　　（一）甲方工作

　　1、提供食宿条件；

　　2、为乙方施工协调有关工作关系；

　　3、派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。

　　4、乙方完成指定项目时，及时组织人员验收。

　　（二）乙方工作

　　1、严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按规范进行施工。

　　2、加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，加强安全、防火、防盗意识。

　　3、组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明施工。

　　4、指定项目完工时，积极配合甲方完成验收。

　　第五条、工程质量与验收

　　（一）工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求，以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。

　　（二）以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。

　　（三）因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。

　　（四）因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工。

　　第六条、工程款支付

　　（一）工程开工后，由甲方向乙方预支工人生活费，占工程款的_______%。余款分四次付清。

　　（二）第一次，若完成预计工期______%，则支付总工作量的30%人工费用；第二次，完成工作量，则支付80%，达不到则支付60%。如甲方不按时支付工资，乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。

　　（三）工程竣工、验收合格、再计算总工作量，扣除总借支（预支代缴保险费），交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等，扣除损毁、短缺部份赔偿后10日内付足总额的'95%，余款一个月后付清。

　　第七条、安全责任

　　乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关；工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。

　　第八条、违约责任

　　在合同履行过程中，任何一方违约，都应向守约方承担因此受到的全部损失。

　　第九条、其它

　　（一）本合同一式______份，甲乙双方各执_____份，具同等法律效力，自双方签字（盖章）后生效，工程竣工验收合格，结清尾款后自然失效。

　　（二）未尽事宜由双方另行协商，并成为本合同之附件，双方共同遵守。

　　（三）因履行本合同发生争议，协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。

　　甲方：

　　地址：

　　联系人：

　　联系电话：

　　合同履行地：

　　________年______月______日

　　乙方：

　　地址：

　　联系人：

　　联系电话：

　　合同履行地：

　　________年______月______日

建筑工程劳务合同13

　　发包方：_______________(以下简称甲方）

　　承包方：_______________（以下简称乙方）

　　按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方（甲方）承包方（乙方）双方友好协商。特制定以下条款（双方共同遵守）：

　　一．工程概况：

　　1．工程名称：_____信息产业园区_______________工程。

　　2．工程地址：_______________

　　3．建筑面积：__________平方米

　　4．结构类型：框架

　　5．工程造价：_______________

　　二．承包方式：

　　承包方（乙方）对_____信息产业园区_______________工程项目劳务人工费总承包。

　　三．承包范围：

　　1．本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。（不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程）

　　四．承包工期：

　　1．开工时间：20_____年_____月_____日（以双方确定的开工报告为准）

　　2．竣工时间：20_____年_____月_____日

　　五．费用标准：

　　1．劳务费按实际施工建筑面积_____─_____以上/每平方米_____元（结算单价：框架每平方_____/㎡计算，砖砌体内外墙抹灰及面砖，楼地坪按每平方米为_____元）

　　2．甲方委托乙方完成承包范围以外的工作（包括地梁面及以外的工程）双方以现场市场价进行协商处理。

　　3．工程在施工过过程中若发生设计变更，劳务整体在人民币__________元以内，甲方不另外补份，变更量在__________元以上，甲方将变更的`劳务费按实调增（建筑面积增加不在此约定范围内）。

　　六．工程质量

　　在甲方工程技术人员的安排下，工程质量必须达到合格标准。

　　七．履行保证金及劳务人工费及支付：

　　1．乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。

　　2．甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。

　　3．本工程主体框架结构到五层楼面完，甲方按总价的85%支付乙方劳务费，以每本月25日进行工程量的结算，次月五日内支付85%人工工资。

　　4．该现场除合同包干外的另外用工，每日平均50元，技工为每日70元。

　　5．甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户，乙方向甲方提供人工费收据。

　　6．工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。

　　八．甲．乙方的职责：

　　1．乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝，元钉铅丝，”其余均由甲方负责。

　　2．甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房，食堂的设备及锅具。

　　3．乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。

　　九．由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币_____元。

　　十．现场安全：

　　1．现场按甲方要求，乙方人员应遵守现场的规章制度，做到安全生产、文明施工。

　　2．乙方人员违反操作规程发生的安全事故，由乙自行负责。

　　甲方：_______________ 乙方：_______________

　　负责人：_______________负责人：_______________

　　电话：_______________ 电话：_______________

　　20_____年_____月_____日 20_____年_____月_____日

　　注：本协议一式四份，甲乙双方各执两份，本协议具有法律效力

建筑工程劳务合同14

　　发包人：以下简称甲方

　　承包人：以下简称乙方

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和甲方就工程所签订的《建设工程施工合同》，通过劳务招标，甲方将本工程劳务分包给乙方。遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，本着对业主负责的精神，为了实现甲方和乙方约定的质量目标，切实加强在施工过程中对工程质量、安全、环境保护、职业健康安全、材料使用、文明施工的控制和管理，双方进一步协商，达成以下协议，供双方遵照执行。

　　第一章普通条款

　　第一条工程概况和分包范围：

　　1、工程名称：

　　2、工程概况：

　　（1）建设地点：

　　（2）结构形式：结构

　　（3）建筑面积：平方米（包括地下室平方米）

　　上述面积作为双方结算的依据。因设计变更导致上述面积增加或减少，结算时按本章第四条。3中执行。

　　（4）层数：地下 3 层，地上 16 层。

　　（5）檐高：米。

　　3、承包方式：

　　（1）本工程实行固定综合单价承包，结算时单价详见附件一，单价为乙方在本合同约定工期内完工的结算依据，乙方充分考虑到施工期间各类材料及劳动力市场的价格风险，以及国家政策性调整风险系数，一并计入综合单价里，以后不作任何调整，但若乙方未在约定工期内完成施工任务，除承担违约金外，结算综合单价下调为清单报价单价的 80 %。

　　（2）本合同固定综合单价为乙方完成合同工程内容及修复缺陷所需的一切费用及隐含风险在内的费用总和。

　　4、分包工作内容：

　　第二条劳务人员

　　1、乙方根据分包工程需要指派的作业人员不得低于甲方施工组织设计中按进度规定的劳动力需用计划数量，且符合北京市建委关于现场施工人员配备的有关规定，满足质量、安全、进度、文明施工、环境保护等方面的需要，具体管理人员的岗位清单和需要持证上岗人员的名单作为合同附件，另行上报给甲方。

　　2、本合同签订之时，乙方须提供：

　　（1）管理人员岗位清单（相关证件复印件）

　　（2）需要持证上岗人员清单（相关证件复印件）

　　（3）相关工伤保险交纳单据凭证复印件

　　（4）乙方资质证书、营业执照复印件和授权委托书原件。

　　第三条合同工期

　　1、本工程开工日期定于年月日，结构封顶日期定于年月日，装修工程完成日期定于年月日。

　　2、上述日期或时间如有变更则以甲方的书面通知为准。

　　第四条合同价款

　　1、合同价款的确定

　　（1）本合同采用固定清单综合单价报价，综合单价中已包含乙方所必须交纳的各种税金、政府规费、保险、培训、劳保、临建人工费及租赁费、承包范围内的全部人工费用、现场安全防护设施、优质工程奖和安全文明工地奖、材料检验实验等费用，同时还包括本工程要求乙方提供的材料、机械和工具的费用，施工期间各类材料和劳动力的市场价格风险及国家政策性调价风险系数均已计入单价里，不做任何调整，乙方同意不以任何理由增加此项费用。

　　（2）各分项工程承包综合单价分别见报价清单，未注明项目视为已包含在合同综合单价中，实际完成工程量除注明外，所有的面积均指工程的施工面积。

　　2、乙方分包工程的合同价款包括但并不限于下列工作内容所对应的工程价款以及业主（建设单位）及甲方对乙方制订的规定和提出的要求所对应的费用：

　　（1）乙方已明确了解甲方并未将所有应由乙方承担的工作在报价中一一进行表述。所有未表述的工作内容将会以通知、方案、交底、规章、制度等形式给乙方明确，乙方对甲方的指令有异议的，应首先予以执行，并在接到甲方指令后2天内提出书面异议，如在规定时间内未提出书面异议或异议不成立的，则基于甲方指令所对应的支出费用视为已包含在本合同约定的固定单价中。

　　（2）乙方接受甲方制订的关于本工程质量、工期、环保、职业健康安全、文明施工、安全生产的规定和要求所发生的费用。

　　（3）施工依据和施工内容及施工标准包括但不限于设计的图纸和图纸中规定的标准图籍、规范、法规、以及甲方编制制订的方案、交底。施工内容中还包括：临时水、电的安装、施工脚手架的搭拆，竣工工程清理垃圾外运、保洁和维护，成品保护工作和为达到工程施工目标而在施工过程中需做的全部辅助工作内容，包括材料、机具、现场设备的倒运、加工、整理、清理安装和进出场的装卸车和在周转料库房的装卸车工作；施工内容中还包括为所有建设单位、甲方所另行分包的各专业分包的配合工作及专业分包施工期间所必需的停工等待而支出的费用。

　　（4）现场临时水、临时电的安装、维护、拆除等全部用工所发生的费用。

　　（5）为达到北京市安全文明工地的要求，对施工现场、生活区等进行清理、保护而支出的费用。

　　（6）为达到环境保护、职业健康安全工作所付出的人工投入和支出的费用。

　　（7）固定综合单价中包括双方签订的正式合同和补充合同所述的全部工作内容、按照施工技术要求所规定的施工周期间歇所发生的用工等待费用、以及现场安全文明施工所支出的费用，对于乙方按照政府有关规定办理的所有证件、许可证、保险、用工手续时所发生的费用也同样包含在固定综合单价中，固定综合单价中还包含乙方需上缴的各种税费、非生产性开支等方面的费用；还包括了为指定分包单位配合工作所支出的人工费用。

　　（8）除甲方安排乙方到甲方承包的本工程以外的工程项目进行施工，经双方协商费用外，其他一切发生在本工程内的生产、质量、安全、文明施工、环境保护、料具整理、材料的检验实验费等方面的工作无论是否由甲方进行安排，结算时均不对劳务合同中的固定单价进行增减。

　　（9）施工条件不具备但乙方未经甲方同意并擅自将人员进场，造成的人员停工、窝工、误工，甲方不予任何补偿；施工条件具备，但乙方相应施工人员不足造成后续人员窝工，甲方不予任何补偿。

　　（10）与工程施工相配合的架子及安全防护工程；安全文明施工、生活区管理；除由甲方提供的材料、机具以外的所有辅助材料、工具用具，小型电动工具及设备的购置或租赁费用。

　　（11）固定综合单价中还包括现场临时水、电新建的施工及管线拆除、材料现场卸料以及现场材料二次搬运及装卸车、周转材料及中小型机械的场内、外进场就位、退场归还的一切费用。管线出建筑物外规定范围内的人工挖土方、回填土、预埋件预制和回收用工、现场文明施工清理用工、应对有关方面检查的现场和生活区及办公区清理用工、工程验收时发生的清理用工及配合业主分包等的用工，以及施工完成后按照甲方的要求，将现场清理至甲方要求，所需的费用支出也包括在固定单价中。

　　3、关于合同价款的增减及窝工补偿：

　　（1）乙方接受甲方下发的所有设计变更，对于承包范围以外的洽商项目按照（ 20xx 年）《北京市建设工程预算定额》计算规则确定综合单价（报价清单中不包括部分），但不再计取各种费用；设计变更或承包范围内发生的非乙方原因的返工，变更洽商（人工部分）按照（ 20xx 年）《北京市建设工程预算定额》计算规则确定工日，每个工日综合单价按元进行结算，但不再计取各种费用。

　　（2）对连续超过一周时间因甲方原因停水、停电或等原因造成的停工的补偿费用（一周内部分不予补偿），结算时按双方确定超过时间部分的工人人数以 40 元/工日标准给予补偿（以当时签字的确认单为准），但不再计取各种费用。

　　（3）对于乙方未经甲方经营主管书面认可、且超出工程施工图纸范围施工的和因乙方原因造成返工的工程量，一律不予结算。

　　4、暂定固定总价款为：（人民币）

　　大写为：人民币元整

　　第五条合同价款的结算与支付

　　1、合同文件解释顺序：

　　（1）本劳务分包合同

　　（2）劳务承包价及承包内容确认单、承诺书

　　（3）招标文件及招标补充文件

　　（4）现行施工验收标准、规范和其它有关的经济技术资料

　　（5）甲方向乙方提供的工程施工图

　　（6）乙方根据甲方下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制结算书

　　（7）经甲方书面批准的施工组织设计、分项施工方案、施工总进度计划

　　2、乙方在接到甲方下发的函件、会议纪要、工作联系单、总进度计划和月进度计划后，3天内没有书面回复予以否认和修改的，视为乙方已经接受，并作为合同附件及最终结算的依据。

　　3、合同价款的支付：

　　（1）本工程不支付预付款，乙方应投入资金保证按时发放农民工工资、保证施工生产的顺利进行，不得以甲方未支付作为乙方对外欠款的理由，无农民工工资发放签认表甲方不予结算。

　　（2）工程进度款结算：

　　1）每月25日前，乙方应提交手续完备的“工程数量签认单”到甲方经营部进行审核结算，并开据结算单进行中间结算；工程交工后28天内，乙方向甲方递交完整的结算资料，甲方在收到结算资料后30日内进行核实，给予确认并办理分包工程结算手续。若乙方未在交工之日起28日内提交书面结算资料，视为同意甲方的结算意见，同样甲方收到乙方结算资料后30日内未提出异议，视为承认对方的结算意见。

　　2）若乙方未及时报送结算原始资料，甲方有权单方面编制当月结算资料，乙方无条件予以认可，同时甲方将按元/期向乙方收取劳务费用。工程不符合结算标准，甲方不予结算。

　　3）未按上述程序进行的中间结算和最终清算的任何单据或签字不全的单据，甲方将视为个人行为，均不能作为中间结算和清算的依据。

　　4）甲方结算时将扣除乙方超用材料费、使用甲方的机械费用、违约罚款等各项费用。在最后一期结算单开出时，同时签订“合同结算终止协议”，协议签订后，并不影响乙方根据合同应履行的义务，甲方可直接在保留金中扣除乙方应承担的费用。

　　5）甲方每月扣留乙方工程款的10%作为保留金。其中5%在乙方全部完工后，且未发生任何安全责任事故后甲方支付予乙方。另5%待质量保修期满、最终交验后按建设单位返还情况而进行返还，至此全部履行完毕，合同自行终止。

　　6）每月扣留乙方工程款的8%的作为民工工资保证金。每月由乙方制好民工工资表后，在甲方监督下发放，并将民工工资发放签收表复印件在甲方财务备案后方可返还。

　　7）甲方每月扣留乙方工程款的2%作为安全保证金，如果发生安全责任事故，2%的合同金额作为事故处理的保证金额，多退少补；如果未发生安全责任事故，甲方将在清算时全部无息返还。

　　（3）工程款支付：

　　1）甲方给乙方结算时，原则上乙方法人代表（即合同签约人）应亲自到场，如派其他人员结算需出具法人或本人授权委托书及结算人员身份证，身份证复印件留甲方财务，授权委托书原件留存甲方经营部。乙方结算时应出具正规的、合法的劳务发票，付款办法和时间按业主付款办法和时间，由于业主推迟支付，甲方也将无息推迟支付。

　　2）支付时原则上只能以电汇等形式汇入合同指定的帐户，汇入合同非指定帐户或其他方式支付时，需提供正式公函原件，提供委托付款申请书。

　　3）如果乙方不能按时提供结算资料，导致甲方不能按期进行结算的，甲方有权不予进行资金支付。

　　4）甲方每期工程款支付时，控制在当期应付工程款的70%以内，乙方工程完工后，在扣除按照合同条款应该扣除或者暂扣项目后的余额进行无息支付。

　　第六条材料、机具供应

　　1、甲方提供的机械、工具及材料（）：

　　由甲方提供的机械设备、工具及材料由甲方采购供应到施工现场。

　　2、乙方提供的材料、机械和工具：除以上甲方提供的材料和机械及工具外，其余工程所需的机械（包括所有使用380v电压的电动工具、三级移动的配电箱、电缆和机械）及工具均由乙方提供且必须满足安全生产规定。由乙方自备的机械、工具及辅助材料须自带入现场，并符合国家安全标准。

　　3、乙方应遵守和执行甲方材料机具领用规定，对领用的所有材料、机具要与甲方共同清点，履行书面领、还手续，对领用的甲方的机具，如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在机械、机具进场及时提出，如未提出视为合乎要求，无论是否提出，乙方要严格按照操作规程使用，加强维修保养。

　　4、乙方自带小型机械的正常使用维修费用由乙方负责。

　　5、对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：

　　（1）由甲方提供的施工机具及材料，乙方安排专人负责，及时对机械清理保养，机械发生故障属乙方责任的，由乙方自行维修，费用自理，如发现人为损坏机具，乙方按照市场价格赔偿给甲方。

　　（2）甲供及调拨材料只限乙方在本工程使用不得外运；违者按材料数量双倍处罚。在施工中必须按规定位置堆放材料，做到工完料清，保持现场整洁。

　　（3）甲方供应调拨给乙方原材料，由乙方负责看管。因保管不善造成的损失、丢失等由乙方负责并承担因此给甲方造成的损失。

　　（4）所有材料领用人员必须是乙方负责人、负责人书面授权委托人员或乙方现场负责人员，以签名（盖章）为准，其授权委托书及身份证复印件留甲方机材部。

　　（5）其他：。

　　6、对本工程材料的使用及奖罚，双方约定如下：

　　（1）现场材料的'供应量应根据合理施工方案现场调整。由甲方根据工程进度分批供应至施工现场。

　　（2）乙方确保商品混凝土在浇筑过程中的模板、支撑等完善有效，发生因模板支撑等方面失效导致的混凝土浪费而被商品混凝土供应单位索赔的将由乙方承担，乙方还应确保混凝土到场后按时迅速浇筑，如因乙方人员原因发生混凝土浪费而被商品混凝土供应单位索赔的将由乙方承担，对于工程实体材料，除商品混凝土外，乙方现场卸货后，确认数量，并在料单上签字，作为甲方实际给付的工程实体材料数量依据（如果乙方拒绝签字，则按甲方签字为准）。

　　（3）乙方应合理使用材料，妥善保管，按甲方要求码放成堆，不得浪费和丢失。

　　（4）双方约定工程实体材料的损耗率控制在以下范围内（以设计图纸的工程数量为标准）：

　　1）钢材损耗控制在 %之内。

　　2）水泥损耗控制在 %之内。

　　3）混凝土损耗控制在 %之内。

　　4）砂石损耗控制在 %之内。

　　5）块料面层损耗控制在 %之内。

　　6）其他未注明材料按照计算。

　　如果实际损耗率小于上述控制率，则按超额节约部分价值的 %奖励乙方；如果实际损耗率大于上述控制率，则由乙方按超出控制率部分价值的100%赔偿给甲方且增加5%的材料采购费用。

　　7、乙方使用的劳动保护用品均由乙方自行承担（安全帽、安全带、手套、绝缘手套、绝缘鞋、工作服等），且质量必须达到规范要求。

　　8、乙方自行提供所有质检及测量放线所需设备、工具及临时用电的配电箱。

　　（1）本工程的放线测量工作由乙方负责，甲方只负责验线。

　　（2）工程的测量费、材料的检验实验费已包含在乙方的固定单价中，任何情况下均不得进行调整；工程试验工作由乙方配合甲方进行。

　　9、甲方提供的材料进场验收将由甲方与乙方联合办理。甲方供应的所有材料只负责运抵现场，乙方负责验收、核量、卸车、运转、倒运，并不再另行计取费用。

　　（1）一旦材料移交给乙方，乙方应负责材料保管、储存、合理使用，坚持厉行节约、严格管理、限额领料的原则，乙方承担因管理不善、操作不当或由于乙方施工质量达不到甲方的要求而返工造成的施工中实际材料用量超出材料损耗率以外部分的材料费用和其它费用。

　　（2）乙方必须按照工程进度要求至少提前两周对甲方应提供的材料提出材料申请计划，并按照甲方的要求验收接管材料。如果由于乙方所提计划不及时、计划量不足或规格型号错误等导致的工期延误及其它损失全部由乙方承担。

　　（3）乙方自行采购的辅料应符合国家相关标准，并且每月25日上报进度报表。

　　第二章质量、工期、安全

　　第一条工程质量及要求

　　1、本工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如果图纸、甲方指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，乙方应在取得甲方书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。

　　按甲方与建设单位约定，并按国家现行的《建筑安装工程施工质量验收规范》和《建筑工程施工质量验收统一标准》，本工程质量必须达到结构长城杯标准。

　　2、乙方必须按照现行的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。施工前乙方应进行图纸审核，一旦发现有设计错误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可进行施工。

　　工程验收以现行施工质量验收规范、质量验收统一标准及施工图为依据，自工程竣工验收之日起28日内由甲方、乙方共同办理书面验收手续。

　　3、本工程质量标准：。

　　分项工程一次交验合格率达到100%

　　分部工程质量验收合格率达到100%

　　质量问题整改合格率100% 。

　　4、工程质量具体要求如下：

　　（1）乙方的质量体系必须对应甲方的质量管理体系，同时乙方项目经理、专业工程师和主管工长要根据甲方管理人员的要求统筹安排、合理分配人力、物力，确保全面达到合同约定的质量标准。

　　（2）施工组织设计、创优计划由甲方编制，经建设单位及监理审批后，甲方存档，发、承包双方均按施工组织及创优计划组织施工，执行其中的各项要求。

　　（3）乙方应认真按照标准、规范和设计要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查验收，配合甲方接受建设单位及监理单位的检查、验收。

　　（4）隐蔽工程的检查

　　乙方自检检验合格后在隐蔽验收前24小时之内通知甲方代表参加验收，验收不合格的，乙方在甲方限定的时间内自行承担费用整改完毕并重新组织验收，达到设计要求、规范标准，报监理验收签字后，乙方方可进行下道工序施工。

　　（5）专业分项工程施工方案和技术交底由甲方专业工长编制，在编制过程中乙方主管工长和相应专业工长或分项负责人参与，提出乙方的意见和建议，最终定稿权为甲方。经监理审批后，甲方存档，下发到乙方。发、承包双方均按方案和交底中的措施和要求组织施工。

　　（6）分项工程施工前由乙方专业工长或分项负责人召集乙方参与该分项施工的所有人员，将交底向操作工人进行传达和讲解，要让每一个操作工人明白应如何施工，如何对自己所完成的工作进行质量检查以及应达到什么样的质量标准，完成技术交底。如未传达或传达不及时，造成一切损失由乙方承担。

　　（7）甲方相关人员有责任在施工组织、创优计划、施工方案和分项交底中明确施工安排、施工工艺、质量要求等相关内容；乙方相关人员有权利和义务提出符合质量标准的省工、省时、省材料，甚至达到更高质量标准的合理化建议。经甲方定稿、审批下发传达后，则双方应按此执行。

　　（8）乙方有责任和义务向甲方索取方案和交底。对没有方案或交底，没有明确质量要求的分项工程，乙方有权拒绝施工。乙方对该类工程擅自施工，未达到合同约定的工程质量标准的，其责任由乙方承担。

　　（9）乙方项目经理、工程师、主管工长应充分了解甲方下发的施工组织、创优计划中的施工部署、工艺流程及质量标准，精心组织己方人员，在甲方指挥下合理安排施工。

　　（10）各分项工程完成三检，符合质量标准后乙方质量检查员检查后报甲方专业工长、质量检查员核定验收。

　　（12）对甲方及监理在验收过程中提出的质量问题，乙方必须及时按要求完成。

　　（13）在施工过程中，乙方不能擅自修改甲方方案、交底中的施工工艺、质量标准，由于乙方擅自改动施工交底方案造成工程质量不符合标准的，乙方承担相应的全部责任。

　　（14）出现工程返工时，由责任方承担因返工造成的经济损失及相关其它损失。

　　第二条工期延误的确定及奖罚

　　1、对于以下原因造成完工日期推延的，经甲方现场项目经理确认，工期相应顺延：

　　（1）因战争、动乱、自然灾害或非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾及政府在特殊情况下造成的停工等不可抗力；

　　（2）甲方同意工期顺延的其他情况。

　　2、乙方应在上述情况发生之日起2日内，就延误内容向甲方施工代表提出书面报告，甲方收到相应的书面报告后应于2日内就延长完工日期事宜给予书面答复。乙方逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；甲方逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。

　　3、非上述原因造成未按照合同工期交工的，双方约定如下：每延迟一天，乙方向甲方支付 20xx0元/天标准的违约金。

　　4、乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此造成的甲方相关损失。

　　5、甲方制定承包项目的总工期和分段进度工期，乙方按照甲方制定的工期，合理调配人员安排施工，确保工期计划的实施。

　　6、乙方未按照甲方计划组织人力安排生产，造成工期延误，乙方必须采取有效措施，在确保工程质量、生产安全的前提下，重新组织人力进行施工，确保工期计划按照甲方预定计划实施。如未在原定工期内完成计划，甲方有权直接扣除违约金（按上第3条规定）。

　　第三条安全施工、重大伤亡及其他安全事故的处理

　　1、安全施工：甲方、乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，乙方所有施工人员必须参加医疗保险、工伤保险。严格按照安全标准组织施工。如未按安全标准施工，则一切由此造成的后果由乙方承担。

　　2、重大伤亡及其他安全事故处理：

　　发生重大伤亡及其他安全事故，甲方双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护好事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须做出书面记录或拍照。

　　按照有关规定，乙方双方应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。

　　3、对本工程安全生产标准，双方约定如下：

　　本工程安全生产标准为北京市安全文明工地，必须达到“ 北京市安全文明工地”的评分要求，有关安全、现场、环境的要求，否则由此产生的一切后果由乙方承担。

　　4、乙方自备必要的防护设施，乙方严格按照建设工程管理的有关规定施工，确保按照《中华人民共和国建筑法》、省及政府有关管理部门的规章制度进行施工，在施工过程中采取必要的防护手段，确保施工安全。同时遵守甲方根据现场情况制定的有关安全生产交底。安全生产事故责任明确的由责任方负责；乙方违反上述规定施工造成的一切事故损失及后续相关损失和责任均由乙方自行负责解决处理。

　　5、施工过程中的各项安全技术措施和方案由甲方在施工组织、施工方案、安全技术交底中制订，乙方须按甲方制订的措施、方案和交底进行施工和安全防护。未按要求施工造成事故的，责任由乙方承担。

　　6、由甲方根据政府的有关规定制订现场及生活区安全文明施工的各项管理制度，乙方项目经理负责向其管理人员进行传达。乙方所有人员进入工地应始终遵守各项安全管理制度，如有违反，按甲方制定的条款进行处罚。

　　7、安全文明工地施工各项管理制度见《施工现场管理制度》，在规定制度中未明确的并不表示甲方没有进行限制，甲方将根据现场发生实际情况，临时制订相关的管理制度，乙方同样需要执行这些制度。

　　8、乙方生产机械操作人员遵守挂牌标识的各种机械安全操作规程。

　　9、有关安全文明施工的各种技术措施、方案、制度、规程由乙方项目经理、安全员、生活管理员及各专业工长对其工人进行宣讲和传达。该项工作责任人为乙方相应管理人员。

　　10、乙方人员进入本项目工地，就必须严格遵守甲方制订的各项安全文明施工的管理规定。

　　11、在施工过程中，乙方各专业工长须按照已传达的甲方制订的相应的安全措施随时进行检查，对不安全的行为、做法及时纠正。

　　12、乙方安全员须熟知各项安全措施、规定，施工过程中随时在现场进行巡视、检查，发现任何不安全因素，必须及时提出并监督整改。

　　13、在施工过程中，乙方管理人员、操作工人必须接受甲方安全员、专业工长的随时检查，对甲方相关人员提出的不安全行为、因素及时按要求进行整改。

　　14、无论是甲方管理人员提出的、上级单位在安全生产检查中提出的、乙方安全员提出的各项安全生产的整改要求，乙方须按要求积极整改。

　　15、施工过程中，乙方须积极配合甲方项目部及其上级单位组织的各项安全文明施工检查。

　　16、对于乙方人员违章作业，形成安全隐患的行为，任何人有权制止，乙方作业人员必须听从。

　　17、无论甲方人员还是乙方管理人员进行违章指挥，乙方操作人员有权拒绝执行。

　　18、乙方作业人员有权拒绝无安全保障、存在安全隐患的环境进行施工作业。

　　xx、乙方生活管理员配合甲方生活管理员，按各项管理制度的规定随时对所管辖区域的环境卫生进行检查，发现问题及时整改，并检查整改结果，保证符合要求。

　　20、施工现场安全、施工现场机械安全、消防保卫工作应完全执行甲方制定的《安全生产协议书》。

　　21、凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）的灾害事故，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。

　　第三章文明施工、环境保护、职业健康安全、危险源辨识

　　第一条文明施工

　　1、甲方、乙方应严格执行江苏省人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”以及镇江市、扬中市等有关规定和标准，加强科学管理，坚持文明施工。

　　2、本工程文明施工标准为江苏省级安全文明工地，必须达到“江苏省级文明工地”的评分要求。如达不到文明工地，因乙方造成的，从总劳务款中扣除 2 %。

　　3、严格按照江苏省省“文明工地”评分表中的每一项执行，每月每项一次不合格者，罚款500～20xx元。要设专职环境、文明施工管理员和专职班组负责现场文明施工工作。

　　现场材料应按照甲方要求和施工平面布置图指定的位置整齐堆放，乙方应随时将自身施工垃圾清运到甲方指定的场所，乙方应使自己的生活设施保持整洁和卫生。

　　施工现场及生活区场容、环境卫生工作由甲方生活管理员负责组织检查和监督，乙方生活管理员直接受甲方生活管理员的领导和监督，并对在日常检查中提出问题的整改负责。乙方项目经理应全力支持其生活管理员的工作。

　　4、乙方应严格执行环境保护规定，防止并消除对大气环境、水的污染以及施工噪音的扰民

　　5、乙方项目经理、主管工长、安全员、生活管理员参加由甲方组织的安全文明施工大检查及相关的专题会议。

　　6、如乙方未服从甲方的文明施工要求，由此引起的违约责任均由乙方承担。

　　第二条环境保护

　　1、施工现场划分责任区域，由各专业分别负责。

　　2、乙方设专人，每日清扫，确保现场内环境卫生整洁。道路无积水，无泥砂。

　　3、现场办公室由专人负责管理，要求墙面干净，门窗玻璃明亮，地面无纸屑、烟蒂等垃圾；文件资料、图纸由谁使用谁管理，不得随意堆放，保持桌面整洁。

　　4、现场会议室设专人管理，保持整齐清洁。会议室内悬挂有项目经理部的组织结构图，各级管理人员岗位责任制、安全生产责任制及义务消防救灾组织名单。

　　5、乙方须按甲方要求对工人实行封闭式管理。

　　6、民工宿舍内由专人进行打扫，统一被褥，衣物等物品要摆设整齐，保持整洁、有序。宿舍内严禁乱接电源、乱设开关和插座，不得使用电炉等电器。

　　7、施工现场厕所由专人按厕所管理规定进行打扫，保持厕所内干净、整洁。

　　8、出现场的施工车辆遮盖严密，车轮清洗不带泥土出场。运输中遮盖不遗撒。

　　9、乙方设专人负责，每日打扫整个生活区的卫生，清运垃圾。

　　10、所有人员必须爱护公共设施，不得损坏或乱涂乱画。

　　11、及时排除积水并根据天气情况进行施放药物，防止蚊蝇孳生。

　　12、严禁随地大小便，做到大小便入坑。

　　第三条危险源辨识、风险评价和控制措施

　　甲方根据现场综合情况对危险源进行辨识和评价，并制定控制预防可控制事故的方案、程序和方案，乙方必须严格按照甲方的措施进行操作，将危险因素严格进行控制，所发生的费用由乙方承担，因其他人员、机具产生的由甲方负责监督整改，乙方予以配合。

　　第四条职业健康安全

　　甲方根据现场综合情况针对辨识出来的危险源进行评价后制订出专门的控制方案、程序和方法及安全技术交底，乙方必须严格予以遵守和执行，避免出现火灾、中毒、起重伤害、触电、雷击、坍塌、物体打击、机械伤害、高空坠落、中暑、疫灾等现象的出现，确保生产过程中的职业健康安全。劳保防护用品应保证发放到位，分别购置。健康证、特种人员作业证等必须的证件齐备，同时应响应国家安全生产部门制订的为特种作业和高危生产人员投保商业保险的有关规定。

　　第五条环境因素的识别与评价及运行控制

　　甲方根据本项目特点对环境因素进行识别和进行评价，并根据现场情况随时进行更新，乙方必须严格遵守甲方制订的各种方案、程序和方法，对生产活动进行有效控制，做到能源与资源的保护、废水与废物控制、扬尘控制、噪声控制和易燃易爆、危险化学品控制等管理，确保环境方针、环境目标、指标的实现；

　　1、严格控制能源消耗、合理使用和节约能源；

　　2、合理分配施工用水、电，避免浪费；遵守水体排放污染物的各项规定，保护水资源不被污染；

　　3、对在施工中遭受破坏的自然环境及时进行恢复，保护生态环境；

　　4、对扬尘和大气污染进行控制，控制粉尘、含尘气体的排放；对油漆、石棉等物品妥善保存，造成污染时及时进行清理，并妥善处理；

　　5、施工过程中严格遵守《建筑施工场界噪声限值》，确保对噪声进行控制，超过规定限值造成扰民的，扰民费由乙方承担；

　　6、生产垃圾和废弃物等物品，进行分类后，不可回收物要堆放到指定地点，可回收物另行堆放；由甲方统一处理；

　　7、由甲方材料部门制订易燃易爆物品的管理台帐，严格进行控制发放，在使用时必须严格遵守和执行有关操作规程、产品使用说明书或技术交底，必要时配备安全防护措施和用具，使用后剩余的易燃易爆和危险化学品应及时退回仓库。

　　第四章：权利、义务及违约责任

　　第一条甲方的权利和义务

　　1、负责提供场地、道路、水电等施工图纸，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、文明施工等方面的交底。

　　2、负责于开工前提供施工图纸壹套，积极向业主办理工程洽商。

　　3、负责组织施工检查、验收、监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。

　　4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。

　　5、负责组织施工图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查乙方编制的详细施工作业计划。

　　6、乙方在安全、质量、进度、文明施工等方面发现有违反合同约定内容的，甲方应提出整改意见，督促乙方整改。

　　7、负责组织工程的验收工作。

　　8、甲方有权要求乙方撤换委派的不称职工作人员。

　　9、当乙方不能按时或全面履行本合同，如工程质量或进度不能满足甲方要求或乙方不服从甲方的管理，甲方有权调整承包施工队或解除本合同。或当乙方自愿退出履行合同，结算时，甲方给予乙方已完工程量10%的罚款。

　　甲方签字：

　　签约日期：

　　乙方签字：

建筑工程劳务合同15

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　根据《民法典》的有关规定，本着互惠互利的原则，经认真阅读施工蓝图、现场勘察，双方充分友好协商后，特指定以下友好协议，以供双方共同遵守执行。

　　一、工作内容及范围

　　工程中的外墙粉刷(钢丝网、砂浆喷涂)、阳台铺设( 斜拼板岩)地砖(平屋面细石混凝土找坡、砂浆找平、铺设二道钢丝网、踢脚)、外墙面砖( 斜拼板岩)、外墙面砖( 面砖及勾缝)等。

　　二、承包方式

　　包清工、包质量、包工期、包安全。

　　泥工班组自带除砂浆搅拌机外所有机具如劳动车、输送材料机械等辅助材料及小型机具，并安排相应人员配合甲方放线。

　　三、质量标准

　　乙方必须严格按照图纸、规范及设计要求施工，甲方按施工规范验收。

　　四、施工工期

　　从开工之日起计算至年月日前完成本协议要求的所有工程量。

　　若非甲方材料供应不及时，或不可抗力等原因，乙方无法完成以上进度要求、甲方制定的节点要求或经乙方签字认可的任务单要求的，按元/天(或具体指明罚款额)处以罚款，在乙方当月工程款中予以扣除。

　　乙方必须严格按照甲方所指定的进度组织人员精心施工。

　　积极做好与其他工种的协调配合工作，服从甲方的施工流程安排，有效按照甲方及建设单位规定的进度、质量、安全要求组织安排，乙方必须根据工程进度和质量要求，随时调整、调配技术人员、施工人员，无条件配合甲方，保证保时保质完成工程进度。

　　五、结算方式

　　根据以上要求及内容，外墙粉刷按照单价元/平方米进行结算;阳台及平屋面细石混凝土找坡、砂浆找平层按照单价元/平方米结算;外墙面挂钢丝网片及砂浆喷涂按照单价元/平方米结算;阳台及平屋面细石混凝土找坡铺设一道钢丝网片按照单价元/平方米结算;阳台及平屋面砂浆保护层铺设一道钢丝网片按照单价元/平方米结算;阳台地砖斜拼板岩(包括走圈及踢脚)按照单价元/平方米结算;外墙面砖斜拼板岩按照单价元/平方米结算;外墙面砖( )粘帖及勾缝按照单价元/平方米结算;另补贴工人住宿及机具费按照外墙粉刷面积单价元/平方米结算。

　　六、付款方式

　　1、甲方按每月实际完成工程量向乙方支付进度款，根据乙方上报的现场实际施工工人的花名册，由现场管理人员核实、签字，工人本人签字的名单，以元/人·月的标准支付工人生活费。

　　2、本协议规定的所有工程量完成后，经甲方核实确认后，付至总工程款的 %。

　　3、余款至合同所述工程量完工并经验收合格后两个月内付清。

　　七、奖罚措施

　　乙方必须严格遵守甲方提出的各项安全、质量、进度要求和规定，根据建设单位创优目标，在按进度完成的前提下，经有关部门验收，各分项工程必须达到一次合格，如果达不到安全、质量要求，则按相关分项建筑面积元/㎡扣罚。

　　如甲方、监理及有关部门检查后发整改通知单，每次罚款元;发罚款单，乙方承担相应罚款，并追罚元/次。

　　八、甲方的`权利及义务

　　1、甲方指派代表甲方协商、决定工程有关事项，批准或否决乙方有关建议及要求。

　　2、甲方根据工程进度及时落实提供相应的材料。

　　甲方应在约定期限内及时发放职工生活费。

　　3、甲方定期及不定期对乙方的工作进行检查监督，发现隐患及时指正，乙方必须无条件服从并落实整改措施，如因乙方原因造成的返工和工期延误，其相关经济损失均由乙方承担，甲方有权在工程款款内扣除。

　　4、甲方负责乙方安全帽统一采购，乙方领取时按每顶实际价格支付押金，归还时如有损坏和遗失，按实赔付给甲方。

　　九、乙方的权利及义务

　　1、乙方指派为本项目全面负责人，并主动配合甲方落实相关工作。

　　2、根据甲方的工程进度要求自行招聘相应的施工人员，但一律不得使用女工和随带家属进入施工现场，如发现有带家属的工人，乙方应无条件及时清退。

　　乙方自行招聘的施工人员应进行考核，招聘人员的数量和技术等级必须满足甲方施工要求，上岗前施工人员应持相关的证件并向甲方项目部提供如身份证、照片等相关证件备案，备案后方可上岗，如乙方瞒报、虚报、漏报，或擅自安排无相关证件的人员上岗，一旦发现，后果一律由乙方承担相应的全部责任，甲方有权对违规者予以清退出场。

　　3、乙方进场前应主动向甲方汇报施工人员安排情况，作业人员必须达到实际工作进度所需要的数量。

　　4、本工程不得转包于他人，如有转包，甲方一经发现，有权终止本合同，乙方无条件退场，工程款按现场实际完成量的70%予以结算，乙方不得以任何理由再向甲方提出各类费用要求。

　　5、甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和质量验收，乙方按施工图纸和规范要求精心组织落实施工，保证工程质量。

　　如工程质量低劣及导致企业形象受损，乙方应赔偿由此造成的一切损失(按预算标准)，甲方有权及时做清退处理。

　　6、乙方必须指定专人搞好施工现场的落手清工作，做到工完料清、场地清，杜绝材料浪费现象的发生，乙方应以节料、节能为原则，有义务保护好甲方的成品、楼梯踏步阳角柱的保护、半成品材料及施工现场的设备等，不受人为损坏，如发现大料小用、材料乱用等恶意损坏的现象，甲方有权按情节轻重予以罚款元，并对受损物按价赔偿，对于情节严重、影响恶劣者甲方有权终止其合同。

　　7、乙方应与其招聘的所有施工人员签定劳务合同(留甲方一份存底)，并严格按照劳务合同要求与施工人员共同执行遵守，如乙方职工出现劳资纠纷，由乙方自行解决。

　　若因此导致甲方形象受损，责任由乙方负责。

　　8、乙方所报材料数量必须准确，在施工时严格控制损耗率(约定损耗率为1%)，如超过损耗率或多报数量造成原材料堆积和浪费，则按甲方购买价赔偿相应材料价款。

　　十、工期

　　1、乙方应严格按照甲方的施工进度，合理安排生产，如因乙方原因造成施工进度严重脱节，甲方有权及时终止合同，由此导致的一切经济损失由乙方承担。

　　2、乙方根据甲方的进度计划表、节点认真履行，按照节点精心施工，在每一层每个节点部位，造成工期延误，则按每天元扣罚，除不可抗力外。

　　十一、安全

　　1、创建文明工地，无重大伤亡事故发生。

　　2、甲方必须对施工进场人员做好安全教育和技术交底，相关人员未经培训教育，不得擅自上岗，特殊工种应持证上岗(有效证件)，对于在施工作业中因违章违纪等行为而导致的工伤事故均由乙方自行负责，工伤事故在元以下的由乙方自负，在元以上的甲方补助 %，乙方负责 %。

　　3、进入工地的施工人员必须遵守有关法律、法规及工地的相关制度。

　　如有违规现象人员，必须无条件接受甲方的处罚，并从当月进度款内一次性扣除。

　　十二、食堂、宿舍文明管理制度