安装采购合同

安装采购合同

更新时间：2024-07-10 13:25:59

相关推荐

安装采购合同

　　在人民愈发重视法律的社会中，合同对我们的帮助越来越大，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的安装采购合同，希望对大家有所帮助。

安装采购合同1

　　发包方（以下简称甲方）：_____________

　　承包方（以下简称乙方）：_____________

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，结合中标条件，经双方协商，现就舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程特签订本合同，以资共同遵守：

　　一、工程名称：舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程

　　二、承包范围：

　　施工图纸中所包含的所有消防系统设备；

　　以上消防系统设备的安装、售后服务，整体消防系统（含消防水系统）的安装调试开通并经消防监督部门验收认可。本次招标包含所有消防系统成套装置，其产品品牌在提供时应经甲方考察认可。

　　三、承包方式：按中标价

　　四、质量等级：合格并配合主体争创优良工程。

　　五、工程工期：自甲方或监理出具的开工令之日起计到系统调试结束之日为该工程工期。总工期60个工作日。

　　六、合同价款：（人民币）_____________________

　　七、工程款支付：乙方接到甲方入场通知后三天内组织施工人员进场。

　　施工过程中按施工进度拨款，付至合同总价的80%；安装调试并经消防监督部门验收合格后付至总价的15%；剩余合同总价5%的工程款，质保期满后一个月内结清。

　　八、工程质量：

　　1．工程质量要求达到合格标准，并配合主体工程创优质工程。

　　2．乙方必须严格按照施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范进行施工并接受甲方、监理、总包单位的监督。

　　3．乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　（1）由乙方提供的设备材料均应有合格证、消防准用证、产品质量性能检测证明，报甲方审批后方可用于工程；

　　（2）隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道工序；

　　（3）工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　九、工程验收

　　（一）全部设备由乙方进行安装调试，并按有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用，一切费用均由乙方承担。

　　（二）工程竣工后乙方应向消防监督部门及甲方提交如下技术资料：

　　1．设备合格证

　　2．系统工程竣工图

　　3．按舞钢市消防监督部门的规定提交全部资料

　　4．竣工报告及竣工通知书

　　（三）竣工验收资料由乙方编整后，转由总承包单位一并汇总备案。

　　十、质保期

　　质保期为一年（以投标文件承诺的为准），自验收合格签字之日起开始计算十二个月连续运转正常良好。（验收以当地消防监督部门验收为准）在此期间，凡因设备质量及安装质量问题，由乙方免费进行保修。如属乙方原因延迟验收，则质保期计算为验收后的十八个月。

　　十一、售后服务措施

　　（一）人员培训：乙方应免费对甲方操作使用人员进行培训；

　　（二）培训内容为：

　　1．报警和灭火的基本原理；

　　2．设备的操作使用和维护；

　　3．紧急情况的处理程序和补救措施。

　　（三）服务措施：

　　1．在保修期内，乙方每月应定时进行巡检，并查看值班人员记录，发现隐患及时消除。

　　2．乙方应实行24小时值班制度，当甲方值班人员发现问题通知乙方后，乙方人员应在2小时内赶到甲方进行处理，并做好处理记录。

　　十二、双方责任：

　　（一）乙方责任：

　　1．工程质量达不到合同规定的要求，应无条件返修并承担由此造成的一切费用。

　　2．工程不能按合同规定的工期交付使用的，乙方应赔偿甲方逾期违约金，每延期一天按总造价每日万分之三计算。

　　3．乙方应严格按照国家消防标准组织施工，确保工程质量合格、并配合主体争创优良工程。

　　4．乙方应做到安全文明施工，保证安全施工并接受监理人员的监督。因施工措施不当引起的各类安全事故的`全部责任和费用由承包人承担。

　　5．施工期间乙方应遵守甲方所制定的有关规章制度，服从甲方监理人员的指挥。

　　6．工程完工后，乙方应及时组织整理施工图纸和消防验收资料，并按照有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用。如不能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。

　　7．工程完工后，乙方能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。

　　（二）甲方责任：

　　1．未能按照合同的规定履行自己应负的责任，竣工工期相应顺延。

　　2．工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，甲方承担责任。

　　3．乙方竣工通知书送达十日内无正当理由不进行验收的，赔偿乙方逾期违约金，每延期一天按付款金额每日万分之三计算。

　　4．不按合同规定拨付工程款，每延期一天按付款金额每日万分之三偿付乙方赔偿金。

　　5．施工期间甲方应提供现场监理指导，并协助乙方及时解决和处理施工中遇到的问题。

　　6．甲方应向乙方提供施工所需的水、电、材料堆放场地，乙方施工所用的水、电费用由乙方负责支付。

　　十三、纠纷解决办法

　　执行本合同发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成，由工程所在地仲裁委员会仲裁或向合同签订地人民法院起诉。

　　十四、合同解释顺序：

　　（一）本合同文件

　　（二）招标文件及其答疑补充文件

　　（三）投标文件及乙方在评标中的询标承诺

　　十五、其它条款：

　　1．未经甲方许可，乙方擅自将工程或工程的一部分转包给其他单位，因此造成的各类责任、损失和工期延误由乙方自负。

　　2．本合同双方签字后生效，并具有法律效力，任何一方违反本合同条款均按《合同法》和国家相关法律法规承担经济责任。

　　3．合同执行过程中，如一方需修改或终止本合同，必须征得对方同意，并酌情赔偿经济损失。合同执行过程中若发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，可通过人民法院调解。

　　4．本工程若有设计变更，按设计单位出具的变更通知进行签证并调整合同价款。

　　5．本合同正本贰份，副本陆份，具有同等法律效力，由甲、乙双方分别保存。

　　合同签订时间：________ 签订地点：________

　　发包方（章）：________ 承包方（章）：____

　　代表签字：____________ 代表签字：________

　　电话：________________ 电话:_____________

　　地址：________________ 地址：____________

　　开户银行：____________ 开户银行：________

　　银行账号：____________ 银行账号：________

安装采购合同2

　　甲方：乙方：

　　一、为了增强供方的责任感，共同维护购销合同的正常履行，经供需双方友好协商，跟据《经济合同法》规定，同意制定如下合同，望双方共同遵守。

　　二、制定内容：合约金额 _______（未含税）；人民币（大写）壹万壹仟玖佰柒拾伍元（小写）11975.00元（整）

　　三、制作要求：甲方要保证生产质量，严格按设计图合同要求的材料，颜色，方案制作、若有变动双方须协商确认，制作质量按同行业企业标准。

　　四、送货及付款方式：

　　1、乙方在签订合同时，应付合约总额的.30%作为预付款给甲方，即人民币_______元

　　2、方制作完出货前，乙方要交60%二期款，即人民币、市市区内免费送货。

　　3、橱柜余款10%即人民元、待安装结束验收无问题后即刻付请余款（如三天内未发表异议，即为合同）

　　4、安装时间：乙方贴好磁砖确认设计图后二十天内安装、如更改方案或不急于安装或条件不成熟，安装时间顺延。

　　5、签订合同后即生效，双方均严格遵守，如单方面解除合同必须赔偿双方总额30%的损失。

　　6、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字即生效。

　　7、乙方在付款方式上应严格遵守，如有违约超30天未付，甲方有权要求乙方收取每日0.5%的滞纳金作为赔偿。

　　8、其它补充：

　　甲方代表签章：______________电话：_____________

　　乙方代表签章：______________电话：_____________

　　日期：

安装采购合同3

　　甲方（买方/需方）：________________

　　乙方（卖方/供方）：________________

　　签约地点：_________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及_________年_______月_______日___________单位__________的招标结果和招标文件（招标编号：__________）的要求，经双方达成一致，签订本合同。

　　1．合同设备

　　乙方向甲方供应_______________设备等，负责安装调试。

　　2．合同总价

　　总价为人民币（大写）__________________ ，即RMB￥__________________元，该合同总金额是设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

　　3．合同组成

　　详细价格、技术说明及其他有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

　　4．技术要求

　　乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的厂试测验报告。

　　5．合同设备的包装、交货、安装、调试及验收

　　5．1 合同设备的包装

　　设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

　　5．2 合同设备的交货

　　5．2．1 乙方交货时间：合同签订15天内。

　　5．2．2 乙方交货地点：运输及卸车至甲方指定地点。

　　5．3 合同设备的安装调试

　　5．3．1 乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

　　5．3．2 乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

　　5．4 设备的验收

　　5．4．1 合同设备安装调试完成后5个工作日内验收，验收应在甲、乙双方共同参与下进行。

　　5．4．2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

　　5．4．3 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物的短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

　　5．5 乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担由此而发生的.所有费用。

　　6．质量保证及售后服务

　　6．1 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

　　6．2 合同设备保质保用期按生产厂家标准，但不得少于一年（用户单位签字验收之日起）。保质保用期内非人为原因出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后24小时内派员到现场维修。

　　下列情况乙方不负责免费保修：

　　（1）甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引起设备故障损坏；

　　（2）擅自改装设备；

　　（3）各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

　　6．3 因设备的质量问题而发生争议，由广东省质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

　　6．4 乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件和构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方的协商安排。

　　7．付款方式

　　7．1 本合同款项以人民币转帐方式支付，凭以下付款资料：

　　（1）采购合同；

　　（2）验收表（加盖甲方公章）；

　　（3）调试意见（加盖甲方公章）；

　　（4）乙方开具的正式发票复印件，加盖甲方公章。

　　付款方在十个工作日内支付合同总金额，即：人民币_________元。

　　8．技术服务

　　8．1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

　　8．2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

　　9．不可抗力

　　9．1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。

　　9．2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

　　10．索赔

　　10．1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

　　10．2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。

　　（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

　　（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受的损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

　　（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

　　10．3 如果在甲方发出索赔通知后_____天内，乙方未作出答复，上述索赔应视为被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如此这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

　　11．违约与处罚

　　11．1 甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天可向甲方加收合同金额的_____‰违约金。

　　11．2 乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额_____‰的违约金。

　　11．3 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的_____％的违约金。

　　11．4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额_____％的违约金。

　　11．5 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的_____％的违约金。

　　12．合同终止

　　如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

　　13．法律诉讼

　　签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订所在地仲裁机构或合同签订所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

　　14．其他

　　14．1 本合同正本五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份，监察局一份，采购中心一份，招标人一份。合同自签字之日起即时生效。

　　14．2 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

　　甲方：_____________ 乙方：__________________

　　法定代表人：_______ 法定代表人：____________

　　签约代表：_________ 签约代表：______________

　　地址：_____________ 地址：__________________

　　电话：_____________ 电话：__________________

　　传真：_____________ 传真：__________________

　　签约日期：_________ 签约日期：______________

　　开户银行：_________ 开户银行：______________

　　账号：_____________ 账号：__________________

安装采购合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　一、为了增强供方的责任感，共同维护购销合同的正常履行,经供需双方友好协商，跟据《经济合同法》规定，同意制定如下合同，望双方共同遵守o 一.制定内容：合约金额(未含税); 人民币(大写)壹万壹仟玖佰柒拾伍元(小写).00元(整)

　　二.制作要求：甲方要保证生产质量，严格按设计图合同要求的材料，颜色，方案制作. 若有变动双方须协商确认，制作质量按同行业企业标准。

　　三.送货及付款方式：

　　1. 乙方在签订合同时，应付合约总额的30%作为预付款给甲方，即人民币元

　　2. 方制作完出货前，乙方要交60%二期款, 即人民币. 市市区内免费送货。

　　3. 橱柜余款10%即人民帀元. 待安装结束验收无问题后即刻付请余款(如三天内未发表异议, 即为合同).

　　4. 安装时间: 乙方贴好磁砖确认设计图后二十天内安装. 如更改方案或不急于安装或条件不成熟，安装时间顺延。

　　5. 签订合同后即生效，双方均严格遵守，如单方面解除合同必须赔偿双方总额30%的损失。

　　6. 本合同一式两份，双方各执一份，双方签字即生效。

　　7. 乙方在付款方式上应严格遵守，如有违约超30天未付，甲方有权要求乙方收取每日%的滞纳金作为赔偿。

　　8. 其它补充：

　　甲方代表签章：______________电话：

　　_____________

　　乙方代表签章：______________电话：

　　_____________

　　日期：

　　第一条商品名称(请您认真阅读以下内容，确认所填报的规格、材质、颜色后再签字。对订购条件，如有不明之处，务请当面问清，以免发生纠纷。)

　　第二条设计及设计更改：

　　(一)卖方需要实地测量的，测量时间为：_________;

　　(二)卖方设计方案及相关尺寸经买方签字确认后，作为本合同附件及双方履行合同的依据;

　　(三)设计方案确认后不得单方更改，更改方案造成的延期责任和费用由更改方承担。

　　第三条交货及安装：

　　交货方式：(送货/送货安装/买方自提);送货时间：_________;交货地点：_________;选择送货安装方式的，买方应为卖方提供安装条件。

　　第四条验收及三包责任：

　　对于商品的`数量、规格、颜色与约定不符及有表面瑕疵的，买方应在交货时当场提出异议，经核实卖方应无条件换货或补足;对于其他质量问题要求三包的，按国家有关三包规定执行;国家无三包规定的，对于内在质量问题的包修期限为_________年，卖方负责免费修理，但经专业检测机构检验不符合(约定质量标准/国家标准/行业标准)的，自交货之日起两年内买方有权要求卖方无条件换、退货。

　　第五条付款方式及时间：双方约定以第_________种方式支付价款。

　　签订本合同时，买方支付(定金/预付款)_________元(定金不得超过总价款的20%)，设计出图认可后一次性支付余款;

　　第六条违约责任：

　　(一)一方迟延交货或提货的，每超过一日向对方支付迟延部分价款_________%的违约金;

　　(二)卖方迟延交货超过_________日的，除按前款规定支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取的预付款或价款应全额返还;已支付的定金，买方在不收取违约金的情况下可要求卖方双倍返还;

　　(三)买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。

　　第七条卖方撤离展销会或市场的，由展销会和市场主办单位先行承担赔偿责任;市场主办单位承担责任之后，有权向卖方追偿。

　　第八条争议解决方式：

　　本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向_________人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

　　第九条其他约定事项：

　　第十条双方可以书面形式对本合同予以变更或补充，但变更或补充不合理地减轻或免除本合同规定应由卖方承担的责任的，仍以本合同为准。

　　买方(盖章)：_________卖方(盖章)：_________

　　住所：_________住所：_________

　　联系电话：_________联系电话：_________

　　委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　主办单位(盖章)：_________

　　住所：_________

　　联系电话：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　委托代理人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　签订地点：_________

安装采购合同5

　　采购方：（下称甲方）

　　法定代表人：

　　地址：

　　供货方：（下称乙方）

　　法定代表人：

　　地址：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，甲乙双方遵循平等、自愿和诚实信用的原则，就甲方向乙方采购并由乙方负责安装有关事宜达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。

　　一、合同标的

　　1、采购清单

　　2、货物品牌：

　　3、产地：

　　4、乙方所供货物，必须为指定产地原厂产品。货物必须符合中华人民共和国国家规范、标准，深圳市地方规范和标准及中华人民共和国行业标准中最高标准，且适合在深圳地区使用。

　　5、货物使用的材料、颜色、型号、外形、规格等，均必须与经甲乙双方确认封样的样品一致、为全新货品。货物的性能必须满足设计要求、合同要求。货物进场时，乙方应向甲方出示报关单原件，并提交其复印件及出厂质量检测报告。

　　6、上述单价为固定价，不因人工、材料、型号及甲方采购数量、汇率、税费等任何因素而变化，上述单价包括了乙方将货物运至交货地点，并负责运至指定位置且调试完成后所需的一切费用，包括但不限于全部货款、包装费、运输费、保险费、装卸费、安装费、现场调试费、保管费及卸车搬运费、验收费、检验费、利润、税金等与甲方为实现合同目的全部相关费用。

　　上述单价的有效期为年，自本合同签订之日起计算。若超过有效期后，甲方向乙方发出订货通知的，对乙方不具有约束力。

　　7、上述采购清单中的数量和总价为暂定数量和暂定总价，甲方有权根据自己实际需要单方调整该数量，并相应调整合同总价款；甲方调整采购数量的，乙方不得因此要求调整合同单价或要求甲方另行支付其它任何费用，应无条件配合。

　　二、初步检验

　　1、乙方依甲方通知将货物运达甲方指定仓储地，甲方按照合同约定，对货物的外包装外观、数量、型号等进行初步检验。该检验非货物的正式验收交货，不作为结算依据。双方各自指定的授权委托人应在该初步检验单上签章，初步检验单一式四份，甲方乙方各持两份。初步检验完成后，全部货物由甲方代乙方在上述指定仓储地负责保管，直至货物按合同约定时间调试完毕，甲方代为保管期间，货物风险由乙方承担。

　　2、在初步检验过程中，如有发现进场的货物不符合合同约定的，乙方应无条件在24小时内予以更换或补货；若24小时内未能按合同约定将全部货物进场的，每超过一天乙方应支付合同暂定总价款1%的违约金。

　　3、乙方超过七天仍未能将全部货物进场的，甲方有权单方解除本合同，并在约定违约金外，另由乙方赔偿甲方合同暂定总价款30%的约定损失。甲方也有权选

　　择就仍未进场的货物单方撤销订货，并在约定违约金外，另由乙方赔偿甲方合同暂定总价款20%的约定损失。

　　三、供货安装

　　1、货物安装前，乙方必须到安装地点检查现场情况，判断能否进行实地安装和实地安装所需的必要的条件支持。乙方应将安装所需的'必要条件书面告知甲方。若由于甲方未提供必要的条件而影响工期的，乙方将不负延误责任。

　　2、乙方确保交付的每台货物应独立包含维修保证书、产品说明书、出厂合格证等文件。

　　3、乙方提供的货物必须由乙方专业人员安装。

　　4、现场安装货物所需的水、电由甲方提供，乙方不承担该水、电费用及相关的配合、管理费用。

　　5、对于在甲方或他人使用乙方供应的货物期间，由于货物质量或安装等问题而造成甲方或任何第三人的人身、财产受损的，一切责任均由乙方承担。

　　四、正式验收交货

　　1、乙方按照甲方通知要求将货物安装调试完毕后，经验收合格的，双方办理正式验收交货手续。正式验收时，若发现货物不符合合同约定的，乙方应在24小时内无条件更换或返工。

　　2、乙方在上述24小时内仍不能达到上述要求的，每超过一天乙方应向甲方支付合同暂定总价款1%的违约金。

　　3、超过七天仍未能达到上述正式验收交货要求的，甲方有权单方解除本合同，并在约定违约金外，另由乙方赔偿合同暂定总价款40%的约定损失。甲方也有权选择就仍未完成验收交货的货物单方撤销订货，并在约定违约金外，另由乙方赔偿合，

安装采购合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方就活动板房采购及安装有关事宜，经双方协商一致，订立以下协议，以资双方共同遵照履行，采购安装合同范本。

　　第一条甲方因工程施工的需要，向乙方采购品牌为“”的活动板房，并由乙方负责安装。

　　第二条本合同为“交钥匙工程”合同，即活动板房所需的主要材料、辅助材料、加工制作、运输、安装设计等全由乙方负责并承担全部费用；活动板房的安装、活动板房占地范围内的土建基础施工、外场地水泥地面平整施工、活动板房内的吊顶及水电安装和内装修、所有的安装费用（含人工费）等全由乙方负责并承担全部费用。甲方只负责竣工验收后投入使用，并按本合同的约定支付合同价款。

　　第三条采购及安装活动板房的规格、楼层、栋数及面积：

　　序号

　　规格

　　楼层

　　栋数

　　面积

　　合计

　　第四条合同价款：按活动板房面积的每平方米元固定单价包干，此固定包干单价不因任何原因而调整。

　　第五条活动板房面积的计算方式：

　　1、板房面积=外墙外边线长×宽×层数

　　2、室外楼梯走道面积=每层自然投影面积之和

　　3、雨棚面积=雨棚投影面积的一半

　　4、总面积=（1）+（2）+（3）（总面积即为活动板房面积）

　　第六条合同期限：乙方应在20xx年12月日前将活动板房安装完工，并交付甲方使用。

　　第七条质量及技术要求：乙方应确保其生产和安装的活动板房的质量和技术符合国家相应的标准，并确保甲方的正常使用。乙方在竣工验收时应向甲方提供产品质量合格证书，并在质保期内承担维修和保修责任。

　　第八条本合同的质保期为两年，自活动板房竣工验收合格之日起计算质保期。

　　第九条付款方式：活动板房安装完成后3日内，甲方向乙方支付元；活动板房经甲方、建设方、监理等部门验收合格，乙方向甲方交付活动板房使用并同时向甲方交付所有施工资料后3日内，甲方向乙方支付元；甲乙双方结算完毕后3日内，甲方向乙方支付至合同结算总价款的95%；剩余5%作为质量保证金，在本合同约定的质保期满后3日内支付完毕。

　　第十条结算方式：本合同约定的固定包干单价元/平方米×双方共同验收确认的活动板房面积=本合同的结算总价款。

　　第十一条活动板房的权属：本合同约定的活动板房在乙方交付给甲方使用后，所有权归甲方。

　　第十二条甲方的权利和义务：

　　1、负责协助乙方进行安装施工；

　　2、负责提供安装施工场地；

　　3、根据乙方的.申请，负责组织相关人员办理竣工验收；

　　4、严格按照本合同的约定支付合同款项。

　　第十三条乙方的权利和义务：

　　1、根据甲方的具体要求，设计和制造施工图纸，并将图纸报甲方审定；

　　2、保证活动板房所用材料的质量、性能符合国家的产品质量和技术要求；保证活动板房的结构安全和甲方的正常使用；承担质量不合格、安装不合格给甲方造成的所有损失的赔偿责任；

　　3、承担安装施工期间造成的安全事故、财产损失等的所有赔偿责任；

　　4、按本合同的约定时间安装完工并交付甲方使用，每延期一天，按合同结算金额的千分之三向甲方支付违约金；

　　5、承担质保期内的保修和维修责任。

　　第十四条其他事项的约定：

　　1、本合同履行期间发生纠纷，双方应先协商解决，协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　2、本合同一式两份，双方各持一方，签字（盖章）后具有同等法律效力。

　　甲方：

　　委托代理人：

　　合同签订时间：

　　乙方：

　　委托代理人：

　　合同签订时间：

安装采购合同7

　　甲方：

　　乙方：________有限公司

　　甲乙双方经友好协商，本着平等、互利、互惠的原则，就甲方网络硬件设备采购、安装、调试等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成，特签订本合同。

　　甲、乙双方共同认可并同意本合同及附件的各项内容。

　　一、合同金额：

　　本合同总额为（大写）人民币____ （￥ ____ 元）。

　　二、验收时间：

　　1、验收时间：合同签订起____日内，即__年__月__日之前；

　　2、验收内容：乙方按甲方要求安装并调试完毕：

　　（1）所有网络硬件设备正常运行；

　　（2）连通各个网络结点。

　　三、结算方式及期限

　　1、合同签订时：甲方应支付给乙方预付款人民币（大写）____元（￥ __ 元）整。

　　2、所有网络设备安装、调试、验收完成后甲方在三个工作日内支付给乙方剩余款项。

　　3、对于本合同约定范围之外的变化，可由双方另行协商，达成一致后可作为本合同的补充条款。

　　4、付款信息

　　公司名称：________有限公司

　　公司账号：__________

　　开户行：________支行

　　四、双方的责任和义务

　　甲方：

　　1、按照合同约定，按时支付相应费用，

　　2、乙方进行现场安装之前，甲方应将电力等配套设施安装到位。

　　3、严格按照双方事先约定，积极配合乙方工作，审查方案，完成协助事项并监督工程的实施进展。

　　4、按合同约定的内容进行工程验收。

　　乙方：

　　1、按照合同约定，在深入了解甲方的需求的'情况下，负责整个网络设备的采购、安装、调试及进度安排。

　　2、严格按照合同约定，对甲方有关人员提供咨询等服务，并保证按期保质完成网络安装工程。

　　五、合同的变更与解除

　　1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

　　2、如发生不可抗力事件，本合同将自动解除。

　　3、若甲、乙双方存在纠纷，应友好协商，无法达成一致应由当地的人民法院裁决。

　　4、如有经双方协商并签字生效的合同补充条款与本合同具有同等法律效力。

　　5、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方代表签字之日起生效。

　　六、本合同附件

　　附件1：《设备及价格清单》

　　甲方盖章：乙方盖章：

　　经办人：经办人：

　　签定时间：__年__月__日签定时间：__年__月__日

安装采购合同8

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　经甲乙双方友好协商，在平等、自原、互利互惠的基础上达成如下条款：购销产品名称：

　　一、产品要求：路灯灯杆为双挑灯杆，乙方必须保质保量给甲方供货。

　　二、交货地点及时间：绵阳市经开区F片区21号路交货，乙方负责卸车，费用由乙方承担。

　　三、付款方式：转账；从签订之日起三日内向乙方预付总货款30%，乙方收到定金后为甲方加工生产；货物运送到甲方指定地点，付总货款的60%再卸货；安装完毕验收合格后7日内再支付总货款的5%，余下5%作为质保金，满一年付清；乙方出具收据进行结算，若未按时交货或未按时付款，将按总货款的2%按日加收违约金。

　　四、该货物由乙方负责运输到甲方安装地，所产生的运费由乙方承担。

　　五、该产品由乙方提供货物检测报告，确保各种型号与标示准确无误。

　　六、乙方全权负责安装调试，费用乙方承担。安装的.下杆线及配件包含在单价内（不含灯基础配件）。

　　七、售后服务与保质期：所售产品在无人为损坏情况下质保壹年。

　　八、争议的解决：甲乙双方如在合同执行过程中发生争议，由双方协商解决；如协商不成，可向合同签订地人民法院依法提起诉讼。

　　九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，从签订之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　年月日：

安装采购合同9

　　电梯设备订货安装调试合同书

　　项目名称：

　　日期： 2013年09月05日

　　电梯设备采购及安装合同

　　合同号：

　　甲方(采购人)：公司签定地点：乙方（供应商）：电梯有限公司

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商一致，签订本合同并遵照执行：一、设备型号、数量及价格

　　电梯安装服务有限公司

　　二、设备价付款方式及收款帐户

　　2.1 在本合同签订之日起5个工作日内，甲方应向乙方支付本合同设备总价的20%（第一期

　　款），计人民币（大写）：作为合同定金，直接付至本合同乙方指定帐户。若合同履行，则定金抵作本合同的货款。

　　2.2 甲方应在本合同交货期20个工作日前将本合同设备总价的80%（第二期款），计人民币

　　（大写）：直接付至本合同乙方指定帐户，乙方收到该款后按期予以发货。

　　收款帐户：公司全称：

　　开户银行：银行帐号：

　　安装价付款方式及收款帐户

　　2.3甲方应在安装进场前5个工作日内将安装合同总金额的50%，即人民币（大写）：整（￥直

　　接汇入本合同乙方指定帐户，乙方收到该款项后作好进场安装工作的计划，否则安装工作另

　　行安排。

　　2.4在电（扶）梯设备安装完毕、调试验收合格后取得电梯使用证之日起7个工作日内，甲方应将

　　安装合同总金额50%，即人民币（大写）：直接汇入本合同乙方指定帐户。

　　收款帐户：

　　公司全称：电梯安装服务有限公司开户银行：中国银行帐号： 368 982

　　2.5所有款项必须直接汇入本合同乙方指定帐户，甲方不得付给未经乙方书面同意的任何第三方，否则视为甲方未履行付款义务。

　　三、交货和收货

　　3.1 交货期：按标书要求

　　3.2 交货方式: 运输及费用结算方式

　　运输方式：公路运输由乙方单位负责委托承运单位运输，运费含在合同中。接货地址：甲方指定地点联系人： 1

　　四、收货查验

　　4.1 甲方在收到货物当日应根据货单清点箱数，查验缺损情况，并在运输单据上签署到货意

　　见。若由于甲方原因不能按时清点货物和查验缺损情况的，则以电（扶）梯设备到货之日起第3天视为乙方已向甲方交付了符合合同约定的电(扶)梯设备。

　　4.2 甲方收货后安装进场前应妥善保管电梯部件。正常安装期间的保管责任由乙方负责。 4.3 开箱查验：

　　甲方应会同乙方人员根据装箱清单、产品合格证书和随机文件技术规定的数量和质量标

　　准验收（产品合格证书是认定原产地的最终依据），如发现缺损件，经乙方核对无误后补齐缺损件。甲方逾期提出异议或自行开箱的，视为所交产品质量和数量符合合同规定。

　　五、产品质量保证

　　5.1 乙方电梯根据“GB/T-21739 2008”家用电梯制造与安装安全规范进行制造与安装。 5.2 乙方须按本合同规定的电（扶）梯设备规格型号向甲方提供全新的电（扶）梯设备。

　　六、电（扶）梯设备安装施工期限

　　6.1 本合同预计施工周期为

　　6.2 当电（扶）梯设备到达安装地点，甲、乙双方联合检查并确定土建和工地状况，具备安装

　　条件后，由甲、乙双方协商并书面约定一个安装工期（包括开工、完工日期），以便相互配合，如期完工。

　　七、电梯安装相关的`工作责任和费用

　　7.1甲方责任和费用

　　7.1.1在开工前30天，书面通知乙方进行安装前勘查并配合乙方勘查工作。

　　7.1.2如电梯进场安装后，因甲方原因发生停工，则停工期间的保管责任由甲方承担。 7.1.3 甲方在安装施工现场提供足够面积的，有防盗措施和风雨保护措施要求的工具室，以及工具室的照明电源。

　　7.1.4 甲方负责提供符合经甲乙双方确认的土建图纸和标准的电梯井道，负责井道的土建工程，包括按钮箱孔、厅外指层灯箱孔，厅外报站钟孔的预留，机房至值班室对讲线路预埋；牛腿、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注，并通知乙方及时约定检查日期，检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定好的时间内完成。

　　7.1.5 提供符合乙方土建布置图规定的机房、井道、底坑，提供各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。

　　7.1.6 机房内每台电梯设备上方至少有一个吊钩或起重梁（应有清楚的承载标示），其承载力和位置应符合布置图的要求；并提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源（三相五线制），在安装开工前，电源应提供到电梯机房电源箱附件。若有错位应及时修改。

　　7.1.7负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作并负责支付相关的费用。 7.1.8 负责安装完工后土建部分的回填和装修工作。

　　7.1.9 负责提供电梯设备吊装场地和吊装点。在安装地点的首层或货车到达层内，有电梯保管场地，该场地应设置在能确保电梯导轨（5米长）搬去侯梯厅通路的地方；提供安装期间工具间及仓储间。

　　7.1.10 负责安装施工期间所需的水泥、沙石与水、电消耗。

　　7.1.11 负责对讲至消控中心或值班室线的费用和轿厢内电话机。

　　7.1.12 电梯底坑、井道、土建预留门洞、机房甲方按照乙方提供的井道土建布置图制作，若存在不符合安装要求的地方由甲方在货到前通知土建负责整改至符合安装要求（或购买材料制作，材料费和人工费由甲方负责），该整改费用由甲方负责。

　　7.1.13电梯井道为钢结构，甲方需提供验收所需的钢结构设计、施工、监理等相关资质资料。因甲方结构现场问题不能验收的，相关责任甲方负责。

　　7.2 乙方责任和费用

　　7.2.1 在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。

　　7.2.2 在设备到货后，会同甲方代表根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。

　　7.2.3 在正常安装期间，负责保管库房内尚未安装的设备及部件。 7.2.4 按照国家电梯安装规范及质量标准完成设备的安装和调试工作。

　　7.2.5 遵守施工现场的有关规章制度。

　　7.2.6 参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。

　　7.2.7 负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险，施工过程中的安全责任由乙方负责。

　　7.2.8负责由于安装质量问题造成的整改和费用。

　　7.2.9电梯在安装时的设备吊装和脚手架搭拆费用由乙方负责。 7.2.10负责签订电梯安装监检合同并支付监检费用。

　　八、质量保证：

　　8.1保修期：乙方向甲方提供为期24个月的免费保修服务。

　　8.2在免费保修期间，乙方免费每月二次维保及提供正常消耗磨损的电梯零部件和油脂（不包括照明灯具），因非乙方原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿的服务。

　　8.3如甲方违约，自行安排乙方以外的其他单位进行电梯安装、调试，乙方将不承担任何质量和安全责任，以及免费保修的责任及费用。

　　8.4监于电梯设备所涉及的技术条件比较复杂，为确保运行质量，电梯设备交付使用后，应由乙方进行维修保养，并由双方于保修期满日前15天签订《电梯设备保养合同》，乙方将提供完善的有偿保养服务，并在保养期内提供优惠价格的配件。

　　九、价格调整

　　如果因为甲方原因造成实际安装日期距电梯到货日期超过6个月，或由于甲方的原因造成安装停工期超过3个月，则乙方有权提出安装价格上调要求，并另行签署补充协议。

　　十、司法管辖

　　任何由本合同引起的争议和纠纷，应首先友好协商解决。协商不成可向原告所在地的人民法院提起诉讼。

　　十一、不可抗力

　　指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、水灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降到最小，但该事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。

安装采购合同10

　　一、工程概况

　　1、甲方将位于楼的电梯(扶梯)维修工

　　程发包给乙方。

　　2、乙方依据甲方提供的施工图纸的要求进行施工，包括但不限于施工材料的采购、安装及为本系统正常施工和调试运转所必须的验收工作等。

　　3、甲方驻工地联络人： ;乙方驻工地联络人： ;甲、乙双方派驻的联络人均有权代表双方签署同履行本合同相关的文件。

　　4、经甲、乙双方共同确认，待修理的电梯的现状为：

　　_______ ____________________________________________________________________。

　　二、开工和竣工期限

　　1、甲方应于本合同签署后日内向乙方提交全套设计图纸及相关技术

　　要求，并且提供符合施工条件的场地。

　　2、乙方在甲方履行完毕本条前款义务且支付了第笔工程款后日内完成修理及验收工作。

　　3、因发生不可抗力事件或甲方的变更施工内容行为导致延误工期的，乙方的竣工期限可以相应顺延。

　　三、承包价款(含原材料购置款)及付款方式

　　1、乙方完成承包工程的总价款为人民币元。

　　2、甲方按照以下第种方式支付：

　　a) 分期支付：

　　A.本合同签定后三日内，甲方向乙方支付50%合同款即元;

　　B.本工程完工后三日内，甲方向乙方支付50%合同款即元;

　　b) 一次性支付：甲方在本合同签订后日内，一次性向乙方支付全部工程款元。

　　3、依甲方要求发生工程内容的增减可以调整本合同价款。甲方应当书面通知乙方工程内容的变更，乙方应在得知变更内容后5日内向甲方提供变更造价方案，甲方应在收到变更造价方案后5日内予以答复并同乙方达成工程洽商，否则乙方有权依据原设计继续施工，如因此延误了工期，竣工日期可以相应顺延。

　　4、在本合同签订后，若乙方施工所用原材料市场价格浮动超过 %，就该浮动部分导致的成本增加或减少，甲、乙双方应另行达成协议予以解决。

　　四、甲方职责

　　1、负责提供存放装修材料的工作间及施工的便利条件。

　　2、负责提供修理电梯所需的全部图纸和技术资料。

　　3、负责做好施工场地保卫、消防、垃圾处理工作。

　　4、对工程质量、进度进行验收和检查，并按合同约定按期向乙方支付工程

　　款。

　　五、乙方职责

　　1、严格按照甲方的要求和图纸认真组织修理。

　　2、做好施工现场安全、保卫、消防、清洁工作。

　　3、对施工场地原有的设备和成品做好保护工作。

　　4、凡因施工不当而造成的设备损坏和人身伤害均由乙方承担。

　　六、质量标准及验收

　　1、乙方应当提前48小时通知甲方安排工程验收工作，甲方应当派人参加，

　　甲方如果不参加验收，则乙方可以组织自行验收;甲方应当依据乙方的验收结果签署验收报告。

　　2、甲乙双方同意因本工程验收产生的异议由作出最终的验收结论并依据该机构的验收结论来履行合同。

　　3、甲乙双方同意参照劳动局验收规范及验收方法，对以上确认项目进行验收。

　　七、工程保修

　　1、本工程质量保修期( )个月，自甲方签署验收报告的次日起计算。

　　2、对于易损性照明灯具(指白炽灯、灯泡)，乙方只负责安装时一次性提供，如需更换，由甲方负责购买。

　　3、甲方在电梯使用过程中造成的划痕、外力变形等损害，乙方可以予以维修，但甲方应支付合理的费用。

　　八、违约责任

　　1、若甲方因未如期向乙方提供施工所需的'便利条件而导致乙方延误工期超过30日的，甲方应向乙方支付相当于合同总价款30%的违约金;如果违约金不足以弥补因此给乙方造成的损失，甲方应当依据乙方的实际损失补足。

　　2、若甲方未依据合同约定履行付款义务，则每延期一日，甲方需按应付施工款的 ‰向乙方支付违约金;若甲方延期付款超过30日，乙方有权终止本合同，并有权要求甲方承担相当于合同总价款30%的违约金;如果违约金不足以弥补因此给乙方造成的损失，甲方应当依据乙方的实际损失补足。

　　3、若乙方未在本合同约定期限内竣工，每延期一日，乙方需按甲方已付施工款的 ‰向甲方支付违约金;若乙方延期竣工超过30天，则甲方有权终止本合同，并有权要求乙方承担相当于合同总价款30%的违约金;如果违约金不足以弥补因此给甲方造成的损失，乙方应当依据乙方的实际损失补足。

　　4、若乙方交付的工程未通过验收，乙方需对工程进行整改，直至验收合格;整改期间如影响甲方的正常使用，每影响一天，乙方需按合同总价款的 ‰向甲方支付违约金。

　　5、如果任何一方无正当理由擅自终止本合同的履行，则须向对方支付相当于合同总价款30%的违约金，如果该违约金不足以弥补对方损失的，还应依据实际损失予以补足。

　　九、争议解决

　　因本合同及补充协议发生的一切争议，由双方协商解决。协商不成，任何

　　一方可向北京仲裁委员会申请仲裁。

　　十、附件组成

　　甲、乙双方选择下列相关文件作为本合同的附件，附件作为本合同的组成

　　部分，与本合同文本具有同等法律效力：

　　( )本合同协议书

　　( )本合同合同条款

　　( )标准、规范及有关技术文件

　　( )本工程效果图

　　( )本工程报价单

　　十一、其它

　　1、本合同条款未尽事宜，由双方另行协商作补充协议，补充协议与本协议

　　具同等法律效力。如补充协议的约定与本协议的约定不符，以签订时间在后的补充协议约定为准。

　　2、本协议自双方签字盖章后生效。

　　3、本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，各份具同等法律效力。

　　甲方：(签章) 乙方：(签章)

　　签约代表人：签约代表人：

　　年月日年月日

安装采购合同11

　　发包方：（以下简称甲方）

　　供货方：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程防盗门施工协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：四季花城2#高层住宅楼

　　建筑面积：18656.01m、工程地点：华县四季花城小区。

　　二、供货方式

　　供货到甲方施工现场并安装到位。

　　三、供货、安装单价

　　洞口尺寸：1.2m×2.1m、安装到位、每樘玖百玖拾元（990元），洞口尺寸：0.9m×2.1m、1m×2m、安装到位、每樘柒百贰拾元（720元），（含运输费、材料费、安装费等）。

　　四、工程款支付

　　货到现场经建设方及甲方验收合格付总价的50%，安装完付总价的30%，竣工验收合格后付清。

　　五、质量要求

　　防盗门品牌：嘉年华，门框厚1.5㎜，面板厚0.8㎜，里板厚0.6㎜，颜色同四季花城15#楼入户门，资料提供完整资料四套。

　　六、违约责任

　　1、乙方在中途因自身原因停工或质量、安全达不到要求，甲方有权另换供货方，乙方必须无条件及时退出施工现场，并赔付甲方损失。

　　2、由于甲方原因对乙方造成的.损失将由甲方对乙方协商赔付损失。

　　3、合同纠纷双方协商解决或工程所在地人民法院起诉调解。

　　七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效，工程款付清后本合同作废。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

安装采购合同12

　　需方（甲方）：_________

　　供方（乙方）：_________

　　经协商同意，根据中华人民共和国合同法的规定，订立合同如下：

　　第一条甲方向乙方订货总值为人民币元（贰拾柒万壹仟圆整）。

　　第二条产品名称、规格、质量（技术指标）窗帘（详见附表）。

　　第三条产品包装规格及费用__乙方负责_______。

　　第四条验收方法安装完毕，甲乙双方共同验收。

　　第五条货款及费用等付款及结算办法：合同签定后预付定金 60 %（元），货到付款 30%（元），余款 10%（元）在年月日前付清。

　　第六条交货规定

　　1、交货方式：。

　　2、交货地点：。

　　3、交货日期：。

　　4、运输费：。

　　第七条经济责任

　　（一）乙方应负的经济责任

　　1、产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

　　2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可算作退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的.5%的罚金。

　　3、产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。

　　4、产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。

　　（二）甲方应负的经济责任

　　1、甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值___10___%的罚金。

　　2、甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值___30__%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。

　　3、甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。

　　4、属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。

　　5、甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。

　　6、乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及总额5%的罚金。

　　第八条产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。

　　第九条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额___30___%的补偿金。

　　第十条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前___十__天与甲方协商。

　　第十一条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

　　第十二条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

　　第十三条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。

　　第十四条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

　　第十五条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

　　第十六条本合同共一式__贰 _份，由甲、乙双方各执正本_ _壹___份。

　　甲方（盖章）：__________________ 乙方：_________________________

　　代表人（签字）：________________ 身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日 _________年________月_______日

安装采购合同13

　　合同编号：_____________

　　甲方：___________________乙方：___________________

　　法定代表人：_____________法定代表人：_____________

　　联系电话：_______________联系电话：_______________

　　甲乙双方本着互惠互利，共同受益的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就地板采购安装事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1．工程名称：________________。

　　2．工程地点：________________。

　　3．施工面积：____________平方米。

　　4．方式：包工包料。

　　5．材料：____________________，数量________________。

　　第二条工程价款

　　工程价款共计人民币_____元整（大写：_____），其中材料款人民币_____元整（大写：_____），施工费人民币_____元整（大写：_____）。

　　第三条工程价款的支付与结算

　　1．本合同签订后，材料价款必须一次性支付，计人民币____元（大写：）。

　　2．施工价款在施工完成，经甲方验收合格后一次性支付，计人民币____元（大写：）。

　　3．如甲方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款办法或《工程价款结算办法》的有关规定处理。

　　4．确因甲方拖欠工程款，代购材料差款而影响工程进度，造成乙方的停、窝工损失的，应由甲方承担。

　　第四条施工

　　1．乙方必须严格按施工图纸，说明文件和国家规定的规范，规程进行施工，并接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。

　　2．甲方聘用的现场监理工程师或工程师代表，必须以书面通知乙方其姓名、身份、所承担的任务。

　　3．乙方确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知监理工程师或工程师代表。

　　4．乙方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、试验、报告等的复印件。材料必须经过设计单位和甲方同意并签证后，方可使用。

　　第五条验收

　　1．已竣工未验收工程，在交工前由乙方负责保管，甲方不得动用，若甲方已经使用，即视同交验。由于乙方原因，应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此而造成的'经济损失。

　　2．工程交工验收后，保修期为____年，由施工造成的工程质量问题，甲方应书面通知乙方并约定时间进行修理。

　　第六条工程工期

　　1．开工日期：_________年____月____日；竣工日期：_________年____月____日。

　　2．如遇下列情况，经甲方现场监理工程师或工程师代表签字确认后，工期作相应顺延。

　　（1）明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向乙方交验时发现有缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。

　　（2）在施工中因停水，停电连续影响____小时以上者。

　　（3）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者。

　　3．在施工中，因工程质量问题，双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调，处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

　　4．施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。

　　5．施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。

　　第七条违约责任

　　本合同生效后各方应严格按合同的约定履行自己的义务，如果本合同任何一方违反本合同及有关法律法规的规定导致本合同未获履行和未获完全履行，违约方应承担由此引起的全部责任。

　　第八条法律适用与纠纷解决方式

　　1．本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

　　2．本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。

　　3．本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：

　　（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向____人民法院提起诉讼。

　　第九条附则

　　1．本合同如有未尽事宜，由甲乙双方签订补充合同，补充合同与本合同有相同法律效力。

　　2．本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

　　3．本合同—式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。

　　甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）________________

　　授权代理人（签字）：_______授权代理人（签字）：________

　　住址：_____________________住址：______________________

　　联系电话：_________________联系电话：__________________

　　开户银行：_________________开户银行：__________________

　　账号：_____________________账号：______________________

　　_________年____月____日_________年______月____日

　　签订地点：_________________签订地点：_________________

安装采购合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　主题：本合同由双方按下列条款签订，双方共同遵守执行：

　　1、商品名称、价格条件：

　　(1)商标价格_________/万元(人民币)

　　此价格为总包价即交钥匙工程，含：设备费、包装费、库管费、运输费、安装费、保险费、调式费、首次电梯检测费、_________个月免费保修费及所有进口件的海关关税等各种费税；不含电梯卫视系统和电梯年审时行政收费。

　　(2)工程名称：

　　2、商品规格：

　　3、交货地点：甲方工地现场。

　　4、交货期：电梯合同签定之后，乙方根据甲方建筑图，壹星期内制作电梯施工图交给甲方。具体交货时间以甲方提前_________天书面通知为准。

　　5、付款方式：所有由甲方按照本合同条款支付给乙方的付款均以人民币计。

　　(1)、甲乙双方合同签定之日起七日内甲方向乙方支付合同总价的_________%作为定金；

　　(2)、提货前凭提货通知单甲方向乙方支付合同总价的_________%；

　　(3)、安装完毕并经政府主管部门验收合格后七日内甲方向乙方支付电梯合同总价的_________%，乙方收到该款项后立即办理电梯移交手续；

　　(4)、余款_________%作为质保金，保修期满支付清；

　　6、安装：

　　1、电梯设备的安装施工期：

　　(1)、当电梯设备到货，甲方土建工程具备安装条件后，由甲、乙双方在安装开工前10天商定一个工程进度计划，以便相互配合如期完工，但安装开工日期最晚不得超过设备到货后的1个月。

　　(2)、甲乙双方初步拟定于日开始施工安装并于日安装调试正常，并负责保证验收合格，领取准运证，投入正常使用，共计天，具体安装开工时间以甲方书面通知为准。

　　(3)、乙方正式开始施工时间及中途因甲方原因影响施工，以双方代表签字确认为准，即：安装验收时间为双方代表签字确认时间顺延。

　　2、安装包括安装设备所需的工作和交付设备前通常进行的测试和调试。安装、测试及调试应当按照乙方的安装测试标准和国家标准进行。安装单位为沃克斯电梯的安装单位或沃克斯电梯公司的直属分公司。如其它公司安装则乙方违约，甲方将不支付安装费用，并从支付款中扣除。

　　3、甲方责任及承担的费用：

　　(1)提供符合安装布置技术要求的电梯井道及机房电源，并排除积水、污物，若有差错应及时修改。

　　(2)提供电梯施工期间的水、电消耗，其费用由乙方向土建承包商支付。安装施工、照明、调试、运行的电源及水电费(安装用电源点应离井道不超过20m，调试用电源点应离控制柜不超过5m)。

　　(3)能满足一般防水的临时设备材料库房和相应的卸货堆场地。协助乙方维护现场设备保护，负责土建结构误差的整改和设备与土建结合部收口及土建填充工作。

　　(4)负责免费提供塔吊(如塔吊没拆除可以提供，塔吊只负责自身起吊重量的货物，设备吊至适当位置)及电梯安装时搭井道脚手架用的钢管、扣件。乙方自行搭设，负责电梯安装单位与其他土建施工单位交叉作业的协调工作。

　　(5)提供器材，在乙方配合协助下安装闭路监控摄像系统及其它系统。提供接地线拉至机房配电箱。

　　4、乙方责任及承担的项目：

　　(1)电梯设备到货后，在预计安装时间前负责派员前往工地检验每个井道的土建安装条件，并依据合同规定的提供咨询服务。

　　(2)电梯设备的拆箱清点并负责电梯设备材料的保管。

　　(3)按照国家及地方安装规范和标准完成安装工作。

　　(4)按照国家及地方安装调试规范和标准完成调试工作。

　　(5)遵守施工现场之有关规章制度并承担由此引起的各种罚款。

　　(6)向当地有关部门提出开工申报。

　　(7)负责安装及拆卸井道脚手架，完后运到指定地点。脚手架安装必须牢固并符合安装要求。

　　(8)负责报送当地部门开工验收工作，保证验收合格。

　　(9)严格按照国家标准和沃克斯电梯有限公司内部质量标准制造和安装，按合同规定的进度，科学管理精细施工。

　　(10)向甲方和总包提供施工方案，人员组织及施工进度计划。

　　(11)严管工程质量和施工安全，负责施工过程中的防火和安全作业，以及设备和人身安全。

　　(12)负责承担自己员工的安全责任。因乙方原因引起自身人及他人安全事故，由乙方全权负责并承担经济及法律责任。

　　(13)认真做好施工期间的设备保护工作。

　　(14)自备安装和调试工具、仪器仪表，全面负责设备的安装和调试。

　　(15)所有电梯施工井道厅门及孔洞应设置防护栅栏及警示标志。

　　(16)提供并安装井道底坑内爬梯。

　　(17)提供井道照明和底坑检查用防水型电源插座。

　　(18)向甲方提供1套安装指导手册，1套维修保养手册。

　　5、安装验收：

　　(1)、电梯安装、调试工作完成后，甲方应按乙方通知，派代表会同乙方根据合同中规定的条款、技术数据、施工图纸及国家有关电梯安装标准验收电梯。

　　(2)、甲方应按当地电梯质检部门的有关规定协助乙方，对安装调试完毕的电梯设备进行报验，因报验而发生的费用由乙方承担。

　　(3)、电梯产品未经合法验收并领取电梯准运证，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由甲方自负。

　　(4)甲方根据工程进度和销售需要提前使用电梯，乙方必须派专人来管理电梯的正常使用和运行。

　　7、设备

　　(1)设备到货时间为日到甲方现场，以甲方书面通知为准。

　　(2)乙方应当按照适合于公路/铁路/水路运输的要求和多次搬动对设备进行包装并办理运输保险。

　　(3)设备所有权仅在乙方收到除尾款以外的全部合同款项后转移至甲方。

　　(4)乙方保证按照国家标准用先进的科技和专有技术生产设备。

　　(5)质量保证期为当地质量技术监督部门验收合格之日起的二十四(24)个月，但最迟不超过货到工地的.三十(30)个月。在质量保证期内，除国家规定的设备年检费由甲方负责，其余维保费用由乙方自理(甲方使用不当或人为损坏除外)。质量保证期内电梯若发生由于乙方原因(电梯设计、制造、运输、安装、调试、维修维护等)造成的任何故障，乙方应承担相应经济责任。甲方或使用人每发现一次故障或报修一次故障(因乙方电梯设计、制造、运输、安装、调试、维修维护等原因)，甲方可从尾款中扣除故障电梯总价的0。3%，以此类推。乙方同时应承担造成电梯故障可能引起的人身及财产损失。扣款超出尾款总额时，甲方保留向乙方追诉的权力。

　　设备到货后的二周(2)内，甲方可以检验设备的装箱数量和包装状况并书面通知乙方有关设备的装箱数量和包装状况的任何不符或瑕疵，甲方检验没发现不符或瑕疵不等于

　　乙方提供的设备符合要求。如果设备在没有乙方代表在场时被打开，则乙方对设备的灭失或损失不承担任何责任。

　　(6)如果甲方在质量保证期内发现设备的任何缺陷，甲方应在发现缺陷后的十四天内以书面形式或记录形式通知乙方。乙方有权检验通知的缺陷部分。如该缺陷被证实为制造原因或乙主其它原因引起，乙方将修理或调换缺陷部分。被调换下来部分的所有权属于乙方。

　　8、质量保证：

　　(1)本合同规定的产品由乙方安排安装，乙方检验合格，甲方接收后，除甲方使用不当、人为损坏和人力不可抗力因素外，由乙方免费保修24个月。若乙方未能及时保修，由此引起的费用由乙方承担。

　　9、异议索赔：

　　产品品质由工程所在地质量技术监督局检验，如因乙方原因不符合此合同规格，乙方负责回修工作，经过乙方回修工作仍不符合的，则甲方有权向乙方索赔。

　　10、违约责任：

　　(1)除不可抗力原因外，如果乙方不能按时交付设备，乙方应向甲方支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一周(不足一周的按一周计)，违约金为延误部分合同金额的_________。此违约金不得超过延误部分合同金额的_________。如果延期造成甲方不能按时交房，乙方应承担由此产生的延期交房经济赔偿。

　　(2)任何一方对由于不可抗力所产生的任何结果(包括损失和延期交货)不承担责任。受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快通知对方，并于事故发生后十四

　　(14)天内将事故发生地的有关_________出具的证明文件用航空信(或任何更快的方法)寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故持续十周以上，双方应通过友好协商修改本合同的条款。

　　(3)本合同生效后，若甲方中途退货、或因甲方行为人过错而使本合同终止履行时，乙方除不向甲方退回定金外，还应赔偿乙方_________%的违约金。

　　其它：

　　①所有电梯必须满足本项目及政府规定的消防要求。

　　②多方通话代替三方通话，并有按键向安防中心报警。

　　③本电梯的使用不受温度变化，在温差条件下能正常使用。

　　11、仲裁：

　　如双方因合同执行过程中发生争议，应通过友好协商方式解决，如经过协商不能达成协议，可将争议提交合同签署地仲裁委处理。经仲裁做出的最终裁决对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

　　12、在电梯安装完毕后一个月内必须进行官方验收，若因甲方或业主方或总承包单位的原因，不能进行验收或验收不合格的，则原付款条件在验收合格后应付的款项，须在安装完毕后一个月内付清。同时免费维保期也相应从电梯安装完毕一个月后起计算。

　　13、本合同附件是本合同的有效组成部分，本合同生效后，甲乙双方任何一方提出变更或解除合同的，均按《中华人民共和国合同法》办理。

　　14、有关开工申报，官方竣工检验手续及费用均由乙方负责，电梯卫士系统安装费及使用费由甲方负责，乙方协助甲方办理。

　　15、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份具有同样的法律效力。

　　16、本合同未尽事宜，由双方友好解决。

　　17、此价格不随市场价格的变化而有所改变。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

安装采购合同15

　　合同编号：

　　甲方：签订时间：年月日乙方：签订地点：

　　依照《中华人民共和国合同法》，甲乙双方就本项目标的物采购事项签订本合同, 以兹信守：

　　第一条合同标的（下称：货物）及合同总价

　　注：合同总价已包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术、指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等等或成本、利润、税收等其他各项有关费用，以及货物进口的商检、关税和海关手续等费用，甲方无须向乙方另外支付本合同规定之外的任何费用。

　　第二条质量要求和技术标准

　　1、乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准，以及甲方询价文件和乙方报价文件中规定的质量要求和技术指标为约定标准；甲乙双方如遇对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在询价与报价文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准。

　　2、乙方提供的货物（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。 3、包装和运输：

　　（1）乙方应采取防潮、防雨、防冻、防锈等相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。乙方自行承担货物运输损失风险。

　　（2）包装箱及每一附件应由乙方注明货物名称、型号、件数、附件名，包装箱内应附有产品说明书和使用说明书。

　　4、技术标准：

　　第三条保修和售后服务

　　乙方根据下表向甲方提供货物的免费保修和保养服务：

　　1、保修期、保养期按甲方经对货物书面验收合格之日起计算。

　　2、在保修期、保养期内，如货物设备非因甲方的人为原因而出现质量问题，甲方有权向乙方提出质量异议，乙方应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用；乙方未按时修理或未按时退换，均视为延期交货。乙方保证在接到故障电话后小时内响应用户要求，小时内派员上门现场维护并在小时内排除故障修复使用，如在规定时间内不能修复解决，则提供相同功能档次的货物设备给甲方作为代替使用，确保货物设备的正常运作和使用。

　　3、如乙方违反保修约定的，每次支付违约金人民币 1000 元，如甲方聘请第三方维修的，承担甲方聘请第三方维修的费用，并赔偿甲方的损失。

　　第四条价款和支付方式

　　1、合同总价：￥元（人民币大写：）。

　　2、支付方式：

　　⑴、在本合同签订后7个工作日内，甲方向乙方预付合同总价的%款项：￥元（人民币大写：）

　　⑵、在乙方发货前，甲方收到乙方增值税发票和付款通知后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的%款项：￥元（人民币大写：）；

　　⑶、在货物经书面验收合格之日起，甲方收到乙方提供的全部余款增值税发票后的十五个工作日内向乙方支付合同总价的％款项：￥元（人民币大写：）；

　　⑷、合同总价剩余的％款项：￥元（人民币大写：）在质保

　　期满后甲方接到乙方通知的十五个工作日内，按照相关保修条款约定，向乙方支付。

　　第五条交货时间、地点和方式

　　1、交货时间：乙方应在本合同签订之日起的日内，免费将货物及其配件、随机工具送达甲方指定地点，并在交货日内安装调试完毕，并免费提供技术培训和咨询服务。

　　2、交货时，乙方应将货物的用户手册、保修手册等单证交付给甲方，其中：进口产品必须提供国家进出口商品检验部门的检验证明，国内产品还必须提供出厂合格证。

　　3、交货地点：甲方指定的地点。 4、交货方式：由乙方送货上门。

　　第六条安装、调试和验收

　　1、数量清点：在到货当日，由甲方对货物数量进行清点。该单据仅作为甲方对乙方送货数量的清点说明，不得作为甲方对货物质量的验收证明；货物以密封包装箱形式送达的，甲方只先行清点包装箱的数量；货物安装时，双方共同开箱验收。。

　　2、产品到甲方工厂后，由乙方负责安装，并进行设备调试。乙方接到甲方人员通知后，乙方工作人员应当在48小时内进行到甲方工厂现场进行安装。乙方应当在到达现场后天内完成设备安装，并且设备应当调试完毕，可以进行正常的生产。

　　3 、在安装、调试前2日，乙方技术服务人员应当向甲方工程技术人员做设备技术交底，乙方应当提供设备技术参数、说明书、资料、图纸，讲解和示范及将要进行的程序和方法。

　　4、乙方技术服务人员安装、调试过程中，对重要工序，乙方技术服务人员应当明确告知甲方工程技术人员，并且甲方工程技术人员要对施工情况进行书面确认，否则甲方工程技术人员有权要求乙方技术服务人员停止安装、调试，乙方应当主动停止设备的安装、调试工序。经甲方书面确认的工序如因乙方技术服务人员指导错误而发生的.问题，乙方应当承担赔偿责任。

　　5、为使甲方相关操作人员对设备能进行正常操作、维护、保养,乙方应当免费对甲方相关操作提供相应的技术培训,并免费提供培训资料,培训应当与工程进度相一致。培训完成后，甲方的操作人员应具备能独立操作、维护、保养设备的能力。

　　6、乙方派出员工必须具有相关的资质，并且严格安装相关规定操作施工，如乙方员工发生事故的，由乙方自行承担，与甲方无关。

　　7、质量验收：在乙方完成设备安装调试完毕后个工作日内，按照本合同第二条的约定，甲方组织质量验收，双方签署书面验收单。

　　第七条违约责任

　　1 、甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期付款部分的万分之五/日计算，向乙方支付违约金。 2 、乙方逾期交付货物或逾期完成调试的，每逾期一日，按合同总价的万分之五/日计算，向甲方支付违约金；乙方仍需履行合同向甲方交付货物或调试义务；如乙方逾期 15天仍未交货或调试后验收不合格的，甲方有权解除合同，乙方应及时退还甲方全部已付款项，并按合同总价的20％计算，向甲方支付违约金。

　　3、乙方交付货物或部件的品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的，甲方有权向乙方提出更换货物及索赔，乙方应在甲方提出之日起 7 天内免费更换货物，未按时更换的，视作乙方逾期交货，按本条前述第2款处理。

　　如经更换，货物质量仍不符合本合同约定的，甲方有权解除合同，乙方应及时退还甲方全部已付款项，并按合同总价的20％计算，向甲方支付违约金。

　　4、乙方保证本合同项下货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应按合同总价的20％向甲方支付的违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

　　5、乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应赔偿甲方的损失。

　　第八条不可抗力

　　任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力发生后 7天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得不可抗力发生地市级以上政府相关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

　　第九条合同的变更、中止、终止

　　甲乙双方均不得擅自变更、中止或者终止本合同。

　　如继续履行本合同将损害国家利益和社会公共利益的，双方应变更、中止或者终止合同。双方不能就此协商一致的，按本合同第十条处理。

　　第十条其它

　　（一）本合同适用法律为中华人民共和国法律、法规。在本合同履行过程中发生争议的，由双方协商解决；协商不成时，由上海仲裁委员会作出仲裁，并适用其仲裁规则。

　　（二）附件、询价单、报价单是合同的组成部分，与合同具有同等的法律效力；有关本合同条款的修改、补充和变更，均应以书面形式进行，经双方签字、盖章后生效。